一级建造师经济试题范文-盘古文库

一级建造师经济试题范文

范文大全

来源：盘古文库

作者：火烈鸟

2025-09-19

一级建造师经济试题范文第1篇

一级建造师经济试题范文第2篇

1、主、副食运费补贴属于工程预算中的( )。 A、其他直接费 B、现场经费 C、间接费 D、直接费

2、招标公告的内容不包括( )。 A、招标人的名称和地址 B、招标项目的性质、数量 C、招标项目的地点、时间 D、招标项目的预投资数额

3、综合作业组织形式适合于( )的基层单位 A、工程简单而工程量不大 B、工程简单而工程量较大 C、工程复杂而工程量不大 D、工程复杂而工程量较大

4、按我国现行规范要求，高等级公路建设应使用( )设备 A、间歇强制性搅拌 B、连续强制式搅拌 C、间歇滚筒式搅拌 D、连续滚筒式搅拌

5.碾压完成后，纵向接缝用( )检查，用钢轮压路机处理棱角 A、2m直尺 B、3m直尺 C、经纬仪 D、水准仪

6、以下不属于公路工程基本建设程序的是( )。 A、项目建议书 B、编制初步设计文件和概算 C、编制施工图和施工图预算 D、工程量计算

7、公路路面工程专业承包企业承包二级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金( )的( )标一级建造师培训/kcnet580/建设工程教育网http://edu.21cn.com/jg/jianshe99.htm准及以下公路路面工程的施工。 A、2倍四级

B、3倍三级 C、4倍二级

D、5倍一级

8、如有分包计划，应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过( )。 A、20%

B、30% C、40%

D、50%

9、当路堤原地基横坡陡于1∶5时，原地基应挖成台阶，台阶宽度不小于( )，并予以夯实。 A、0.8m

B、1.0m C、1.5m

D、2.0m

10、下列有关综合排水设计的基本要求说法错误的是( )。

A、流向路基的地面水和地下水，需在路基范围以外的地点，设置边沟与排水沟或渗沟进行拦截，并引离至指定地点，路基范围内的水源，分别采用截水沟、边沟、渗沟，渗井与排水沟予以排除

B、对于明显的天然沟槽，一般宜依沟设涵，不必勉强改沟与合并。对于沟槽不明显的漫流，应在上游设置束流设施，加以调节，尽量汇集成沟导流排除。对于较大水流，注意因势利导，不可轻易改变流向，必要时配以防护加固工程，进行分流或束流

C、各种排水设备必须地基稳固，不得渗漏或滞留，并具有适当纵坡，以控制与保持适当的流速。沟槽的基底与沟底沟壁，必要时予以加固，不得溢水渗水，防止损害路基和引起水土流失 D、路基排水综合设计必须事先做好调查研究工作，测绘现场图纸，进行必要的水力水文计算，作出总体规划，提出总体布局方案，逐段进行细部设计计算，并进行效益分析与经济核算

11、钢筋保护层必须保证( )，钢筋使用前应作除锈、清污处理。 A、不小于1cm B、不小于2cm C、不小于3cm D、不小于4cm

12、填隙碎石用作基层填料时，最大粒径不应超过( )。 A、50mm B、60mm C、70mm D、80mm

13、下列有关弯沉值说法不正确的是( )。

A、现有的路面回弹弯沉值是用杠杆式弯沉仪由标准汽车按前进卸荷法测定的 B、弯沉值的大小反映了路面的强弱

C、回弹弯沉大小同该路面的使用寿命即轮载累计重复作用次数成正比关系 D、路面设计弯沉值是表征路面整体刚度大小的指标，是路面厚度计算的主要依据

14、以下有关隧道的说法错误的是( )。 A、修建在岩层中的隧道，称为岩石隧道 B、修建在土层中的隧道，称为软土隧道

C、软土隧道常常修建在水底和城市立交，故称为水底隧道和城市道路隧道 D、埋置较浅的隧道一般采用暗挖法施工

15、视线诱导设施不包括( )。 A、分合流标志 B、指示标志 C、线形诱导标 D、轮廓标

16、反映所采用施工方案合理性的技术经济指标不包括( )。 A、分项工程生产率和施工周期表 B、单位工程生产率和施工周期表 C、工程管理曲线 D、分项工程进度计划

17、下列有关施工组织设计的评价指标错误的是( )。 A、同样的生产要素投入而工期最短 B、同样的质量标准而生产要素投入最少

C、同样的生产要素投入、同样的质量标准，操作安全性最好 D、同样的质量标准而生产要素投入最多

18、下列选项中不属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点的是( )。 A、混凝土材料的检查与试验 B、混凝土配合比设计和试件的试验 C、锯缝时间和养生的掌握 D、施工缝留设和接缝时间的掌握

19、交通安全设施中标志标线分部工程的划分应为( )km路段。 A、1-2 B、1-3 C、1-4 D、1-5 20、土石路堤施工松铺厚度控制在( )以内，接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。 A、20cm B、30cm C、40cm D、50cm

二、多项选择题(每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分。)

1、工程施工项目成本管理的原则包括( )。 A、成本最低化原则 B、全面成本管理原则 C、成本管理有效化原则 D、成本管理最优化原则 E、成本管理科学化原则

2、下列有关水泥混凝土路面的叙述错误的是( )。

A、水泥混凝土是一种柔性材料，在断裂时的相对拉伸变形很大 B、在荷载作用下土基和基层的变形情况对混凝土板的影响很大 C、不均匀的基础变形会使混凝土板与基层脱空 D、混凝土的抗弯拉强度比抗压强度高得多

E、混凝土板必须具有足够的抗弯拉强度和厚度才能经受车轮荷载的多次重复作用

3、公路工程竣工验收应具备的条件包括( )。 A、经过交工验收各标段均达到合格以上的工程

B、按国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》和相关要求已编制完成竣工文件 C、按规定开始编制工程竣工决算

D、施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料

E、对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格

4、以下属于路基干湿类型的是( )。 A、干燥 B、中湿 C、潮湿 D、过湿 E、湿润

5、路面基层的主要检验内容包括( )。 A、基层的高程、厚度

B、基层的宽度、横坡度和平整度 C、基层的压实度和强度 D、基层压实方法 E、基层抗滑构造深度

6、下列哪种材料适用于各级公路的基层和底基层( )。 A、水泥稳定类 B、石灰稳定类 C、石灰粉煤灰稳定类 D、水泥粉煤灰类 E、粉煤灰稳定类

7、下列雨期可进行施工的地段有( )。 A、丘陵和山岭地区的砂类土 B、碎砾石和岩石地段 C、路堑的弃方地段 D、盐渍土地段 E、平原地区

8、公路工程施工平面布置图的设计原则包括( )。

A、充分利用原有地形、地物、少占农田、因地制宜，以降低工程成本 B、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响 C、充分考虑自身施工能力的影响 D、场内规划必须科学合理

E、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求

9、关于膨胀土的有关叙述正确的有( )。 A、强膨胀土稳定性差，不应作为路填料

B、弱膨胀土可以不经过加工、改良处理就作为填料

C、弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以利用

D、对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时，应及时对边坡及顶部进行防护

E、可用接近最佳含水量的中等膨胀土填筑路堤，但两边边坡部分要用非膨胀土作为封层

10、公路工程施工组织的基本方法包括( )。 A、混合工作队法、部门控制式、矩阵制施工 B、顺序作业法、平行作业法、平行顺序作业法 C、流水作业法、网络计划法、平行流水作业法 D、人工作业法、机械化施工方法、半机械化施工方法 E、事业部制、直线职能制、混合工作队式

三、案例题(5题，共100分。请根据背景材料，按要求作答)

1、某村地处山区，村委会决定开山修路，通过公路将本村与外界连接起来，使村民们更多地了解外面的世界，同时借交通运输带动本村庄经济发展。施工队进驻施工地点后发现要修筑道路的路基存在大量岩石。技术人员遂决定对路基石方进行爆破。问题：

(1)路基石方工程常用爆破方法有哪些? (2)分别简述它们的优点。

(3)最后技术人员选定用药壶炮法爆破，此法的特点是什么?

2、一路桥公司在某河滩处进行桥梁基础的施工。该河滩表层为大量砂卵石，河滩一定深度以下为砂土层。该公司准备在河滩处用钻孔灌注桩法施工，在进行钻孔灌注桩试灌时发生了断桩。问题：

(1)简述钻孔灌注桩适用范围。

(2)为确保钻孔灌注桩施工顺利进行，对于断桩应如何防治?

3、某公路工程建设项目，其初步设计已经完成，建设规划和筹资也已落实，某300人的路桥建设公司，凭借公路工程施工总承包一级资质的雄厚实力，以及近5年来的优秀业绩，通过竞标取得了该项目的总承包任务，并签订了工程承包合同，开工前，承包单位作了详细的项目总体施工组织设计的编制，内容包括：

①、工程概况(包括明确工期、质量、安全目标及技术规范和检验标准等); ②、人员、物资、机械物资动员周期及进场方式;

③、拟定有效的施工方案，选择适当的施工机具和施工方法。尤其对施工任务中长度为3500m的隧道工程制订了详细的施工方案; ④、质量安全保障体系

⑤、冬、雨期及农忙时节的施工安排 ⑥、施工现场的平面布置

⑦、反应所采用的施工方案合理性的技术(如分项工程生产率和施工周期表，工程管理曲线，分项工程进度计划等)。问题：

(1)此工程由该企业承包是否可行，为什么? (2)施工企业的项目总体施工组织设计的编制的内容有无不妥，为什么? (3)如果指定某项目经理部负责该工程项目的建设，请说明项目总体施工组织设计编制的方法与步骤?

4、某城市的公路改建项目，业主为了控制工程造价，与设计方详细研究了各种成本控制措施，要求通过成本管理的各种手段，不断促进降低施工项目成本，尽可能地以最低的成本达到设计要求。施工方在面对业主提出的要求后也采取了一系列措施，选择适宜的施工方案，降低材料成本，提高机械利用率，以降低施工成本获得最大的收益。问题：

(1)简述公路工程造价由哪些部分构成? (2)工程施工项目成本管理的原则有哪些? (3)为什么降低材料成本是施工项目成本控制的主要途径之一?其具体采取的措施包括哪些?

5、某大型公路改建项目，竣工完成后，竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，对建设项目进行综合评价，确定工程质量等级。竣工验收主持单位在收到建设单位申请验收报告后，详细核查了交工验收的工程及竣工文件，发现质量有缺陷，未能完全符合设计要求。问题：

一级建造师经济试题范文第3篇

东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核：

答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括答案：变速器

5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装

6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120

B 圆柱齿轮接触斑点在边缘

C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓

C. 固定地脚螺栓个

8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是：

A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括

A 固定支架 B 滑动支架C 跟踪支架

11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开

12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎

14 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点:

16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装?

A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级

【案例】

1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些? 解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境

2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少?

解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。

3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?

**外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。

4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

案例：烟囱安装，首次使用新材料，施工单位需要制定哪些焊接工艺文件?焊工应取得什么证书?

焊接工艺评定报告、预焊接工艺规程、焊接工艺规程;《职业技能鉴定资格证书》、《特种作业操作证》、钢结构焊接合格证、《特种设备作业人员证》

5.案例:钢筒外表面除锈应采取哪一种方法?焊缝表面不允许存在的缺陷有哪些?

喷射除锈法，焊缝表面不允许存在的缺陷包括：裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满

7.防雷接地引下线与接地装置和接闪器还有那些连接方式卡接器连接、螺栓连接 8.降低接地电阻的方法：换土、降阻剂、接地模块

9.鉴定合格的电能表为什么不能使用?项目部编制的监理周报和月报有哪些主要内容? 设备监造的内容：

(1)审查制造单位质量保证体系，施工技术文件和质量验收文件，质量检查验收报告; (2)审查制造单位施工中组织设计和进度计划; (3)审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告;

(4)审查设备制造过程中的特种作业文件，审查特种作业人员资质证

(5)现场见证，如外观质量，规格尺寸，制造加工工艺等，停工待检点见证

10.项目部采取的试压及冲洗用水是否合格?说明理由，说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由

水冲洗应使用洁净水。奥氏体不锈钢制塔器用水作介质试压时，水中的氯离子含量不超过25PPm。水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道，水中氯离子含量不得超过25PPm(25 x 10 一 6)。水冲洗液流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%，排水时不得形成负压。水冲洗应继续进行，当设计无规定时，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

管道水冲洗合格后，应及时将管道内积水排净，并应及时吹干。工程在缺陷责任期内;按照规范，工程出现质量问题，施工单位有配合维修的责任;此质量问题是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。

一级建造师经济试题范文第4篇

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

答案：B P6-7

2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()

A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

答案：D P138

3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A 税率的确定

B 环境保护

C 历史文化保护

D 增加施工许可证的申请条件

答案：A P

34.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()

A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

答案：A P20

45.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

参考答案：C P48

6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A 工程所在地法院

B 被告所在地法院

C 原告所在地法院

D 合同签订地法院

答案：A P336

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

答案;D P28

18.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

答案：B P1

29.关于评标的说法，正确的是()

A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、

D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

答案：A P89

10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B 停工薪期一般不超过12个月

C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

答案：B P25

511. 关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A 人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B 人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D 当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

答案：C P3

4112. 关于仲裁的说法，正确的是()

A 仲裁委员会隶属行政机关

B 仲裁以公开审理为原则

C 仲裁委员由当事人协商确定

D 仲裁裁决作出后可以上诉

答案：C P3

3213. 在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A 只能由法院确定归属

B 施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C 乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D 甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

答案：B P24

14. 甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A 供电局向甲施工企业承担责任

B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D 乙公司向甲施工企业承担责任

答案：D P141

15. 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A 合同约定的工程验收合格的

B 合同约定工程尚未开工的

C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

答案：A P77

16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是( )。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

答案：B P27

17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后( )内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

答案：A P221

18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是( )。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

答案：A P326

19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是( )。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

答案：D P289

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是( )。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职quan、玩忽职守颁发安全生产许可证的

答案：B P22

221.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是( )。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

答案：A P19

22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

答案：B P29

523.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

答案：D P 22

24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

答案：A p308

25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。

A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

答案：B 296

26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

答案：D P6

427.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

答案：D P116

28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

答案：C P379

29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

答案：D P2

430.关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少

10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

答案：C P87

31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

答案：B P359

32仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是( )。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

答案：C P36

133根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是( )。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

答案：A P197

34建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是( )。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

一级建造师经济试题范文第5篇

(一)

一、阅读理解

1、背景：

A 公司中标承建一大型电力装备制造厂的全部机电工程，总承包合同约定，A 公司除完成关键设备安装外，部分设备由A 公司负责采购，公用工程和辅助工程A 公司可自行分包给各专业公司施工，A 公司实行总包管理，对全面履行总承包合同负责，为此A 公司成立了综合调度机构，在一次例行的全场实地检查中，时值台风季节，海边的排水泵房正破土动工，调度室要求停工另择时机开工，又发现某分包单位的循环水管网的施工进度计划与建设总进度计划安排脱节不符，对室外蒸汽管廊检查时在未收到试压报告的情况已在保温，叫停了分包单位的施工，在制氧站检查试运转活动，废油的排放处理不符当地环保管理部门规定，要求立即整改，并对试运行的组织准备做了详细的审核。

<1> 、施工进度计划的实施应建立什么样的机制?为什么?

<2> 、某分包单位循环水管网的施工进度计划与建设总进度计划不符是哪个管理环节失控?说明理由。

<3> 、说明总包单位与分包单位之间进度管理的闭口流程。 <4> 、A 公司总体质量计划应包括哪些内容?如何执行?

<5> 、试运行准备工作包括哪些方面?审核试运行组织准备的重点是什么?

2、背景：

某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程。项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度和施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划。在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：

事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差。

事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm ;该段管质量证百度出品：建造师考试神器，扫码下载!

海量免费资料，真题，模拟题，任你练! 一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽! 官方QQ 群：332321318 明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求;这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的。

<1> 、在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责?

<2> 、项目部制定的施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划有什么样的审批程序?

<3> 、如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么?

<4> 、本案例两个事件如何定性? <5> 、上述两事件如何验收评定?

3、背景：

某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。

<1> 、本项目环境影响的因素有哪些?

<2> 、针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施? <3> 、如何保证这些环境措施的落实?

4、背景：

某石化工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同工期为22个月。在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向业主提交了施工总进度计划(如下图所示)和一份工程报告。

时标网络计划图工程报告的主要内容是：

(1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备，需要将设备安装工程分包给专业安装公司。

(2)本项目两侧临道路，且为行人过往要道，故需在施工之前搭设遮盖式防护棚，以保证过往行人的安全。此项费用未包含在投标报价中，业主应另行支付。

业主对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位按业主确认的进度计划施工

0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K (吊装工作)停工2.5个月。设计变更后，施工单位及时向业主提出索赔申请见下表。

索赔申请表

在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H 的实际进度在第12月底时拖后1个月。

在工作F 进行过程中，发生质量事故，该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。业主责成施工单位返工，工作F 的实际进度在12月底时拖后1个月。

<1> 、为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象? 为什么? <2> 、施工单位工程报告中的各项要求会得到什么样的处理? <3> 、施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量，经审查后均属真实，但费用计算有不妥之处，请说明费用计算不妥的项目及理由。

<4> 、处理质量事故时所需的资料有哪些? <5> 、请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K 、H 和F 的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。

<6> 、如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，可否获得批准，可获批准工程延期为多少? 为什么?

5、背景：

某厂将拟建一条年产100万t 的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t 桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。

在施工准备阶段，项目部制定了健康和安全管理计划书，制定了应急预案，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成。

<1> 、项目部制定的职业安全管理计划书应包含哪些内容? <2> 、分包单位编制的吊装方案如何进行审批管理? <3> 、吊装方案如何进行技术效率的比较? <4> 、安全交底有哪些要求?

<5> 、项目部应制定哪些合适的教育和培训?

6、背景：

某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。包括：机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定：工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成，其余由安装公司自行完成。

锅炉到货后，分包商组织了验收。在锅炉安装中，由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响，监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任，安装承包公司项目经理认为：该项目已经分包出去，对此不应承担责任。

<1> 、机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查? 为什么? <2> 、在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员? 应具备什么条件才可以上岗作业? <3> 、针对锅炉设备监造验收的范围有哪些? 验收的依据是什么? <4> 、锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些? <5> 、针对锅炉分包商出现的进度拖延问题，机电安装承包公司是否承担责任? 为什么?

7、背景：

某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务，业主要求本工程按综合单价法计价，合同采用工程量清单计价模式。该锅炉房建筑结构为局部三层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间;三层是输煤廊，煤斗是钢制的;锅炉房有蒸发量为20t /h 、蒸汽压力为1.6MPa 的散装工业锅炉四台。合同工期29个月，工程开工前，机电安装公司提交的施工总进度计划如图所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：锅炉到货准备安装时，机电安装公司提出由锅炉制造厂商安装被建设单位拒绝，理由是制造厂没有安装资格。

事件二：锅炉安装前，机电安装公司办理书面告知时提交了下列材料：《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;安装改造维修监督检验约请书。

事件三：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G 工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，机电安装公司据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。

<1> 、施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，机电安装公司应重点控制哪条施工线路?

<2> 、事件一中，建设单位拒绝是否合理?为什么?

<3> 、事件二中，机电安装公司书面告知材料是否齐全?如果不全，还需补充哪些材料?

<4> 、事件三中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。 <5> 、在合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定?

8、背景：

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制订了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制订防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制订相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制订和执行安全生产管理办法等。

<1> 、根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? <2> 、根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。 <3> 、风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?

<4> 、简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作?

<5> 、背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责?

9、某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A 、B 制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。

施工过程中发生了以下事件：

事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。

事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。事件3：由于锅炉房蒸汽出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工期2天，因蒸汽输送架空管道待图延期5天。

事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系B 制造单位供货质量问题，安装公司要求B 制造单位到现场进行处理、更换，耽误工期2天。

事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改，安装公司整改后被指令复工。

<1> 、该工程项目目标工期应为多少天?说明理由。

<2> 、事件1～事件4发生后，安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。

<3> 、纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。

<4> 、安装公司进行设备采购时，重点应考虑哪几方面问题?

<5> 、计算建设单位实际应补偿安装公司的费用，按事件分别写出计算步骤。

10、一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。

<1> 、施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么? <2> 、变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容? <3> 、为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调? 答案部分

一、阅读理解

1、

<1>、【正确答案】施工进度计划的实施应建立跟踪、监督、检查、报告的机制，目的是有利于及时有效地纠正计划执行中出现的偏差。

【答案解析】

【答疑编号10303510】 <2>、

【正确答案】主要是计划编制和报审环节失控。正确的做法是：1)各分包单位按总体计划编制各自

承担的单位工程或单项工程的总进度计划或年度施工进度计划，编制的计划要符合承包合同的约定的工期目标要求，并报总承包单位审核确认;2)总承包单位要及时评审各分包单位上报的各种施工进度计划，评审的依据是上报的计划是否符合总体建设目标要求，如有异议要通知上报的分包单位澄清或修订，如无异议要以书面文件或洽谈记录表示认同。

【答案解析】

【答疑编号10303513】

<3>、【正确答案】从进度管理的要求看，总包、分包之间的闭口管理流程如下：总承包方负责总体进度计划策划制定全部机电工程进度计划分包方在合同中承诺执行各自的进度管理目标明确分包方的进度计划分包方报总包方审核批准后执行。

【答案解析】

【答疑编号10303517】 <4>、

【正确答案】总承包单位制订的总体质量计划应包括质量目标、控制点的设置、检查计划安排、重点控制的质量影响因素等，并要告知各分包单位，作为分包单位对所承担工程制订质量计划的指导性意见，分包单位制订的质量计划应细化总承包单位编制的质量计划，并报总承包单位审核确认后执行。

【答案解析】

【答疑编号10303520】 <5>、

【正确答案】试运行准备工作有技术准备、组织准备、物资准备三个方面。试运行的组织准备工作包括：组建试运行领导指挥机构，明确指挥分工;组织试运

行岗位作业队伍，实行上岗前培训;在作业前进行技术交底和安全交底;必要时制定试运行管理制度。

【答案解析】

【答疑编号10303523】

2、

<1>、【正确答案】在项目组织实施过程中，项目经理的安全生产职责有： 1)是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任; 2)严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书;

3)负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度;

4)组织制订项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实; 5)组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改;编制应急预案，并演练;

6)及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。【答案解析】

【答疑编号10303396】 <2>、

【正确答案】制订施工现场职业健康、安全与环境风险管理计划，经监理审核，报业主批准后方可实施管理。

【答案解析】

【答疑编号10303399】 <3>、

【正确答案】事件一属于锅炉安装分项，事件二属于辅助设备及管道安装分项;分项工程验收一般

按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。【答案解析】

【答疑编号10303412】

<4>、【正确答案】本案例为一般质量问题。因为本案例直接经济损失不大，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，所以视为质量问题。

【答案解析】

【答疑编号10303416】

<5>、【正确答案】两事件经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求，应判定为验收通过。经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目，可判定为验收通过。

经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。

【答案解析】

【答疑编号10303422】

3、

<1>、【正确答案】本项目环境影响的因素有：

(1)水污染;(2)大气污染;(3)土壤污染;(4)噪声污染;(5)光污染;(6)固体废弃物;(7)资源和能源的浪费。

【答案解析】

【答疑编号10303368】 <2>、

【正确答案】针对本项目环境影响因素，应制定的环境保护措施有： (1)治理水污染源的措施：

食堂、浴室等产生污水的设施撤离到与河流较远的地方;现场道路旁及必要场地修建排水沟;污水必须经净化处理后方可排放，如建设临时污水处理设施或与老厂排污管沟通统一处理。

(2)治理大气污染源的措施：

立即停止废油毡、废沥青的焚烧;道路路面做硬化处理，并要经常洒水防尘：喷砂场地应采取粉尘隔离措施，如搭建隔离棚等。

(3)土壤污染的治理措施：

所有钢材的露天堆放和作业场地，要把钢材与地面隔离，如采用隔离布等;在修车台修车时，一方面要采用隔离措施，防止废油直接落入大地，同时要采用回收措施，处理后再利用避免浪费。

(4)噪声及光污染源的治理措施：

喷砂场地及制作场地搬到远离居民居住的地方;采取隔声和遮光措施;停止夜间施工。

(5)垃圾污染源的治理措施：

实施固体垃圾分类存放;固体废弃物要定期清理并运至垃圾处理站统一处理，严禁将废弃物用作土方回填;垃圾在运输过程中要密封，以防泄漏、洒落，造成土壤、大气和水的污染。

(6)节约资源能源的措施：

洗车场应建立沉淀池，循环利用水资源;随时检查水管、水龙头的完好状况并及时修理;可回收利用的材料，尽可能回收利用，如废油、废钢材等;节约用电。

(7)综合环境管理措施：

制定实施目标、指标及管理方案;明确关键岗位人员和管理人员的职责;建立施工现场对环境保护的管理制度;建立应急准备及响应等的管理制度;对工程分包方及施工现场相关单位提出控制措施和要求;对本企业相关部门分别提出针对性环保要求和措施，尤其对有毒有害、易燃易爆物品，从采购、运输、保管、使用制定一系列措施。

【答案解析】

【答疑编号10303371】 <3>、

【正确答案】保证环境保护措施的落实，应做到：

提高全员环境保护意识及学习相关专业的法律法规知识;制定落实相关环境保护措施的相关规定;利用社会资源进行监督和控制;施工全过程各个环节的控制和跟踪。

【答案解析】

【答疑编号10303374】

4、

<1>、【正确答案】工作A 、D 、E 、H 、L 、M 、F 、I 应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零)。

判断关键线路方法，从时标网络计划的终点节点起逆箭头方向到网络计划起点节点的通路上，没有波形线的线路就是关键线路。从该时标网络计划上可以看出有两条关键线路，这两条关键线路上的工作即为关键工作。

【答案解析】

【答疑编号10302965】 <2>、

【正确答案】工程报告内容中的第(1)条分包问题，如果业主同意分包，业主需要审查分包商资质。如果业主不同意分包，则不得分包。

工程报告中的第(2)条内容，此项费用不应由业主支付。【答案解析】

【答疑编号10302968】 <3>、

【正确答案】施工单位的索赔申请表中的第

1、2项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算)，人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿费计算)。

【答案解析】

【答疑编号10302972】 <4>、

【正确答案】处理质量事故时所需资料：

(1)与工程质量事故有关的施工图; (2)与工程施工有关的资料、记录; (3)事故调查分析报告。【答案解析】

【答疑编号10302975】 <5>、

【正确答案】前锋线如下图所示：

时标网络计划图从上图看出：

1)工作K 拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。 2)工作H 拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。 3)工作F 拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。综上所述，由于工作K 、H 和F 的拖后，工期将延长1个月。【答案解析】

【答疑编号10302978】 <6>、

【正确答案】可获批准工程延期0.5个月。因为工作H 、F 的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K 的拖后可以考虑给予工程延期。

由于工作K 原有总时差为2个月，2.5-2=0.5月，故可获批准工程延期0.5个月。

【答案解析】

【答疑编号10302980】

5、 <1>、

【正确答案】职业健康、安全与环境管理计划书编制的主要内容包括：项目职业健康、安全与环境管理的目标及主要指标;组织机构和职责;管理措施、实施方案及主要要求;所需人力、物力、财力和技术等资源。

【答案解析】

【答疑编号10302525】 <2>、

【正确答案】 300t 桥式起重机的吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程，其安全专项施工方案，除由分包企业技术负责人和总包单位技术负责人签字，项目总监审批外，必须由总包单位组织相关专家进行专项安全方案的论证。

【答案解析】

【答疑编号10302548】

<3>、

【正确答案】吊装方案的技术效率主要比较：起吊吨位、每吊时间间隔、吊装直径范围、起吊高度。

【答案解析】

【答疑编号10302553】 <4>、

【正确答案】安全技术交底的要求：

(1)安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时，应针对性地补充交底内容;冬雨期施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。

(2)安全技术交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员。

(3)项目部应保存安全技术交底记录并整理归档。【答案解析】

【答疑编号10302560】 <5>、

【正确答案】 (1)对各施工人群(学徒工、实习生、分包队伍)进行进入现场的三级安全教育，重点为一般安全知识、施工组织原则、施工环境、施工纪律等，强调施工的非独立性。

(2)结合工程施工阶段的变化，适时(或定期)进行安全教育。 (3)特殊工种的专门教育与培训。

(4)对发生事故或造成前兆事故的人员进行重点教育。在发生已造成严重后果的事故或未造成严重后果的前兆事故时，进行安全教育的效果最好。

(5)在节假日前后进行安全教育也具有较好的效果。

(6)受季节、自然环境变化影响时，针对施工环境、作业条件的变化进行安全教育。

【答案解析】

【答疑编号10302565】

6、 <1>、

【正确答案】机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目，依据《特种设备安全监察条例》应办理特种设备安装许可证。

【答案解析】

【答疑编号10302478】 <2>、

【正确答案】在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是：焊工、电工、探伤工、起重工、架子工、试验工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗，其证书应在规定的有效期内。

【答案解析】

【答疑编号10302484】 <3>、

【正确答案】锅炉设备监造验收的范围有设计、制造、检验全过程。验收的依据是：①设备订货合同;②设计单位的设备技术规范文件、图纸和材料清册;③监造大纲。

【答案解析】

【答疑编号10302489】 <4>、

【正确答案】锅炉到货后，应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件，且必须符合国家规定;设备零部件齐全无损坏，必须附有与安全有关的技术资料。

【答案解析】

【答疑编号10302493】 <5>、

【正确答案】机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。

【答案解析】【答疑编号 10302496】

7、 <1>、【正确答案】计算工期为 27 个月，满足合同工期要求。应重点控制施工线路 ABDFH 或①

②③⑤⑥⑦⑧。【答案解析】【答疑编号 10301916】 <2>、【正确答案】不合理，已获得锅炉制造许可的单位，可以安装本企业制造的锅炉，无需另取许可证。【答案解析】【答疑编号 10301925】 <3>、【正确答案】不齐全，还用补充：施工组织与技术方案;工程合同;机电类特种设备制造单位的资质证件(即锅炉制造单位资质证件) 。【答案解析】【答疑编号 10301930】 <4>、【正确答案】金额为 0，因为 G 工作有 2 个月的总时差，不需要赶工(或不影响总工期) 。【答案解析】【答疑编号 10301936】 <5>、【正确答案】应

按照以下方法确定： 1)工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。 2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属于合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价;属于合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量和减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。【答案解析】【答疑编号 10301946】

8、 <1>、【正确答案】该工程主要风险因素有：物体打击(砸伤) 、山体滑坡、触电(雷击) 、高处坠落、爆炸、冻伤。【答案解析】【答疑编号 10301857】 <2>、【正确答案】根据所识别的风险因素，该工程会出现的紧急状态主要有：触电(雷击) 、高空坠落、爆炸、滑坡。【答案解析】【答疑编号 10301869】

<3>、【正确答案】风险管理组在风险管理策划中主要负责对本项目运行过程中的特殊活动进行策划、识别、评价其中的主要风险因素，针对不可接受的职业健康、安全与环境因素采取预防措施和削减措施，并在施工技术方案中予以体现。【答案解析】【答疑编号 10301874】 <4>、【正确答案】风险管理策划中对班组长要求不妥。班组长在风险管理策划中应负责的工作：由班组长组织通过班前活动，对每天的施工活动进行工作危险分析，向班组成员交代将进行的工作中可能的危险，采取的预防措施，体现在班组活动记录上。【答案解析】【答疑编号 10301883】 <5>、【正确答案】背景资料中，项目经理应负的安全职责包括：①认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度;②严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度。【答案解析】【答疑编号 10346674】

9、 <1>、【正确答案】工期目标应为 277 天。理由：按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准，并且文件签署日期在后的和内容重要的解释顺序靠前。【答案解析】【答疑编号 10268322】 <2>、【正确答案】事件 1 可以提出索赔。理由：工期预付款延期支付属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失。事件 2 不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。事件 3 可以提出索赔。理由：设计变更、停工待图是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。事件 4 不可以提出索赔。理由：虽是建设单位

建议由 B 制造单位供货，但是采购供货合同是安装公司与 B 制造单位签订的。【答案解析】【答疑编号 10268323】 <3>、【正确答案】锅炉安全阀按规定应 100%进行严密性试验，锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸汽进行严密性试验后，必须进行最终的调试。调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于 3 次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”，并做铅封。【答案解析】

【答疑编号 10268324】 <4>、【正确答案】重点考虑的问题是： (1)考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量; (2)交货期、支付及支付条件，执行合同信誉; (3)编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容; (4)派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作; (5)明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。【答案解析】【答疑编号 10268325】 <5>、【正确答案】建设单位应补偿安装公司总费用为 65 万元。按事件分别计算： (1)事件 1 延期付款利息： 800025%1‰30=60(万元) 工期赔偿费用：0.55=2.5(万元) (2)事件 2 罚款：0.54=2(万元) (3)事件 3 返工费：2(万元) 工期赔偿费：0.5(2+5)=3.5(万元) (4)事件 4 罚款：0.52=1(万元) 故：安装公司应得到补偿费用。【答案解析】【答疑编号 10268326】

10、 <1>、【正确答案】长途输电线路架设涉及杆塔的土地占用、林木砍伐、器材运输就位或导线架设时对农田、森林的损害，以及施工布点要设置器材临时堆放保管场所和作业人员的临时生活设施等方面，有时还需放炮炸石。因而要有多方面的联系和协调配合。要与线路沿途的稻田、山林使用者及所辖政府进行协调，明确征地和损害赔偿的有关事宜。对临时的器材存放点和作业人员生活点，要与居民及所辖政府协调求得支持。如需放炮炸石要按规定通报工程所在地公安和安全管理部门，征得同意后按计划实施。【答案解析】【答疑编号 10269236】 <2>、【正确答案】变电站选点时，要考虑大型设备的运输通道，应该认为对市郊支线公路的通过能力是有预见的，否则规划方案中必将指出重修公路和重建桥梁，但对超载问题必须加以处理。应与市郊公路支线的管理部门协调，取得桥梁承载能力的确认资料，并一起组织检查桥梁实际完好状况，在排除重新建桥的必要性后，提出桥梁加固方案，并取得双方的确认。要通知对方变压器器身通过桥梁的具体日期，以利于共同检查加固实施效果和判明变压

器器身通过后桥梁是否受损，若受损，考虑补偿事宜。【答案解析】【答疑编号 10269238】