二级建造师公路考试范文第1篇

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1、埋没在基础上的沉降观测点，第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 答案：A

2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 答案：C

3、关于描述焊接工艺评定的目的，错误的是()。 A、验证母材的可焊性

B、验证拟定的工艺指导书是否正确

C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据

D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 答案：A

4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路 C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 答案：B

5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 答案：D

6、下列管道中，不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 答案：C

7、回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 答案：C

8、建筑智能化系统验收时，有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图 答案：D 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 答案：D 10.关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 答案：B 11.下列情况中，招标投标时不应作为废标处理的是() A.投标报价明显低于标底

B.投标问价的编制格式与招标文件要求不一致 C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天 D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价 答案：D 12.下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是() A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 C.建设单位增加工作量造成的费用增加 D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用 答案：C 13.下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是() A.雨季和冬季施工 B.高空作业 C.设备试运行 D.交叉作业 答案：C 14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是() A.加强施工任务单和限额领料单的管理 B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测 C.制订技术先进和经济合理的施工方案 D.编制施工费用预算并进行明细分解 答案：A 15.不能进行竣工验收的机电工程项目是() A.达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡 B.附属工程尚未建成，但不影响生产

C.形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建 D.已投产，但一时达不到设计产能 答案：A

16、下列计量器具中，属于强制检定范畴的是() A、电压表 B、兆欧表 C、电流表 D、电阻表 答案：B

17、在距电力设施周围500m范围内进行()作业时，需征得电力设施产权单位的书面同意，并报经政府有关管理部门批准。 A、堆物 B、爆破 C、开控 D、钻探 答案：B

18、特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。

A、改造 B、装卸 C、运输 D、使用 答案：A

19、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括() A、施工单位专业技术质量负责人 B、设计单位项目负责人 C、监理工程师

D、建设单位专业技术负责人 答案：B 20、建筑安装单位工程质量验收时，对涉及安全、节能、环境保护的分部工程，应进行的() A、检验资料的复查 B、见证抽样 C、抽样检测 D、全面检测 答案：A

二、多项选择题

21、硬质聚氯乙烯主要用于制作()的材料 A、化工耐蚀结构 B、密封件 C、管道 D、电绝缘 E、电缆套管 答案：ACD

22、变压器的主要技术参数有() A、连接组别 B、容量 C、绝缘方式 D、功率 E、阻抗 答案：ABE 23.下列装配方法中，属于过盈配合件装配方法的有()。 A.锤击法 B.加热装配法 C.低温冷装配法 D.铰孔装配法 E.压入装配法 答案：BCE 24.正确的电缆直埋敷设做法有()。

A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板 B.铠装电缆的金属保护层可靠接地 C.沟底铺设100mm厚碎石 D.电缆进入建筑物时采用金属管保护 E.电缆可平行敷设在管道的上方 答案：AD 25.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有()。 A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气 B.试验压力为设计压力的1.15倍 C.泄漏性试验应在压力试验前进行 D.泄漏性试验可结合试车一并进行

E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验 答案：ADE 26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中，正确的有()。 A.焊接在罐体上的绝热层固定件，应在罐体绝热施工前完成 B.储罐气密性试验合格后，进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后，整罐进行水压试验

D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 答案：ABD 27.关于建筑供热管道支、吊架安装的说法，正确的有()。 A.无热伸长管道的吊架应垂直安装 B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密

C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全 D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移 E.固定支架与管道之间应留有3～5mm的间隙 答案：AC 28.关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有()。 A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个 B.零线和保护接地线应在汇流排上连接 C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率 D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个 E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A 答案：AB 29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有()。 A.空气洁净度 B.室内负压 C.噪声标准 D.气流速度 E.温度、湿度 答案：ACE 30.按《注册建造师执业工程规模标准》规定，下列工程中，属中型项目的机电工程 有()。

A.110kV以下电力电缆工程 B.1m/s电梯安装及维修工程 C.单罐容积1万m3原油储库工程 D.2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程 E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程 答案：CDE

三、案例分析题(共4题，每题20分) (一) 背景资料 某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程，工程总面积15000m2，地下三层，主要设备有：高、低压配电柜，锅炉，冷水机组，空调机组，消防水泵，消防稳压罐等。

施工前，安装公司项目部应建设单位的要求，按设计图建立了机电管线三维模型，发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求，与监理工程师协商后，把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内，保证了走廊吊顶的净高，同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后，经建设单位同意用于施工。

项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求，结合项目实际情况编制了《项目质量计划》，经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序，对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序，采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则，确定了质量控制点为：高、低压配电柜安装，锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设，管道焊接和压力试验等。

施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现：金属风管板材的拼接均采用咬口连接，其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验，并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查，整改不合格项。

问题：

1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工? 2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则? 3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式? 4.指出灯具安装的错误之处，并简述正确做法。 (二) 背景资料

某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。 总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。

A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。

B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失15000元。

储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。

经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。 问题：

1.总包单位在材料运输中，需协调哪些单位? 2.A公司在管道施工前，还应完善哪些工作? 3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围? 4.储罐充水试验中，还要检查哪些项目? (三) 背景资料

某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板(1.51m、18.5kg、30V、8A、255W)，直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器(0.4/1OkV)，电缆，专用接插件等。 因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带(见图3);光伏板用金属支架固定，并接地可靠，20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。

在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。

事件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。

事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。

光伏发电工程竣工验收合格后，项目部及时整理施工记录等技术资料，将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。

问题：

1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。 2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑? 3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。 4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交? (四) 背景资料

某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：

事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。

事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。

事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用(人工、材

料、机械)。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。

总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。 问题：

1、事件1中，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?

2、在签定分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规邂分包单位拖欠劳务工工资的风险?

3、按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?

4、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?

案例分析答案：

1. 评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头;2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; 为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。

2. (―)焊接中检验内容1.焊接工艺焊接中是否执行了焊接工艺要求，包括焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 焊后检验的内容

第四问：P197:3.竣工档案的组卷要求是什么?(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T118222008等标准规范的要求。(2)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。(3)工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。

P171： :机电工程项目索赔( 1)按索赔的有关当事人分：总包方与业主之间的索赔;总包方与分包方之间的索赔;总包方与供货商之间的索赔;总包方向保险公司的索 赔。

3.按索赔目的分： 工期索赔和费用索赔。

5.按索赔发生的原因分：延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。

答：

1、 保证分包工程的质量、 安全和工期， 满足总承包合同的要求。

2、 按施工组织总设计编制分包工程施工方案。

3、 编制分包工程的施工进度计划、 预算、 结算。

4、 及时向总承包方提供分包工程的计划、 统计、 技术、 质量、 安全和验收等有关资料。 (2) 充水试验，应符合下列规定：

a. 充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件，应全部完工，碳钢罐焊缝不得涂刷油漆;

b. 充水试验采用洁净淡水(本工程中采用长江国际原有罐区的消防水);

c. 充水试验中应加强基础沉降观测。在充水试验中，如基础发生不允许的沉降，应停止充水，待处理后，方可继续进行试验;

二级建造师公路考试范文第2篇

(一)取得工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年，可以申请参加二级建造师三个科目的考试。

(二)取得建筑施工二级项目经理资质及以上证书，符合报名条件并满足下列条件之一可以免考相应科目：

(1)取得二级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》考试。

(2)取得一级项目经理资质证书，并具有中级及以上技术职称;或取得一级项目经理资质证书，从事建设项目施工管理工作满15年，可免《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》考试。

二级建造师公路考试范文第3篇

四、施工成本控制

1、施工成本计划：项目经理负责，方法有定额估算法(在概预算编制力量强，定额完备下)、直接估算法(根据实际消耗量和价格由各部分计算)、计划成本法(施工预算法、技术节约措施法、成本习性法)、定率估算法(计算子项成本降低率和降低额，再算总的)

2、价格调整原则：合同中有适用价格按已有计算;只有类似的可参照计算;没有的由承包人提出适当价格经工程师确认

3、成本控制方法：偏差分析法

成本偏差=已完实际-已完计划正值成本超支，负值节约 进度偏差=拟完计划-已完计划正值工期拖延，负值提前

4、计量支付

计算预付款及起扣点(不低于10%分两次支付，第一次协议后21D，第二次进场确认后14天)、每月付款数、工程结算方式(按月结算、竣工后一次结算、按完成工程量分段结算、目标结算和其他约定方式)、尾款支付(扣保留金按结算价计，移交14天后付一半，验收签发移交证后付另一半)、材料与设备调价、维修费用处理(由施工单位负责，责任方出资，由他人维修且由施工单位责任的从保修金中扣除) 熟悉工程概(估)算费用组成及费用归类。 预付款扣还公式：R=A(C-F1S)/[(F2-F1)S] 点击【二级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs2?wenkuwd，注册开森学(学尔森在线学习平台)账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥练习题汇总 ⑦真题解析直播课 ⑧入门基础课程 ⑨备考计划视频 R至本月止累计扣除的工程预付款;A预付款总额;C至本月止累计完成工程款;F1开始扣款时累计完成工程款占合同价百分比;F2扣完款时累计完成工程款占合同价;S合同价

进度款支付原则：质量经检验并合格、通过计量并被认可、费用计算符合合同约定或双方认可、扣留保留金、其它付款

动态结算(调值公式)：P=P0(a0+a1A/A0+a2B/B0+。) a0+a1+。=1AB基期指数或价格A0B0与付款有关期间最后一天的49天前与a相对应的指数或价格 利润损失补偿：余额*7%/(1-7%) 价格调整差额：不包括固定总价的临设费用，但应包括增加的计日工。 jianzhuxue 二级建造师考试水利水电实务资料总结16二级建造师考试《水利水电》精讲重点总结

(五)

二级建造师公路考试范文第4篇

二级建造师法规及相关知识练习题及答案解析(1)

一、单选题

1.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是( ) A.保证 B.抵押 C.留置 D.定金 【答案】A 【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

2.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有( ) A.当事人代表 B.第三人 C.鉴定人 D.代理律师 【答案】A 【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

3.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向( )人民法院提出书面异议 A.原审

B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地 【答案】B 【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。 4.下列选项中，对调解的理解错误的是( ) A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B.仲裁调解生效后产生执行效力 C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D.法院在强制执行时不能制作调解书 【答案】C 【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

5. 在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。 A.请求实体权益 B.免除自己法律责任 C.主张程序违法 D.对方承认

http://

【答案】D 【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实;2.自然规律及定理;3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实;4.已为有效公正文书所证明的事实。 6.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( ) A.仲裁委员会决定

B.合同履行地中级人民法院裁定 C.被告所在地中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定 【答案】D 【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。 7.在下列选项中，不属于要式合同的是( ) A.建设工程设计合同

B.企业与银行之间的借款合同 C.法人之间签订的保证合同 D.自然人之间签订的借款合同 【答案】D 【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。

8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出 A.三个月 B.六个月 C.一年 D.二年 【答案】B 【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

9.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在( )万元人民币以上的，必须进行招标。 A.50 B.100 C.150 D.200 【答案】A 【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理

http://

等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;4.单项合同估算价低于第

1、

2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 10.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是( ) A.建筑材料进场 B.建筑设备安装 C.隐蔽工程验收 D.工程竣工验收 【答案】D 【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

二、多选题

1.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中(

)若与审理的案件有利害关系，应当回避 A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人

E.被告方的诉讼代理人 【答案】ABC 【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避;①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属;②与本案有利害关系;③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

2.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以 A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书 C.撤回仲裁申请书 D.请求强制执行 E.请求法院判决 【答案】BC 【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。

3.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由(

)

A.总承包单位单独向建设单位承担责任 B.分包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任 E.分包单位向总承包单位承担责任

http://

【答案】AE 【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 4.下列违约责任承担方式可以并用的有(

) A.赔偿损失与继续履行 B.实际发行与解除合同 C.定金与支付违约金

D.赔偿损失与修理、重作、更换 E.违约金与解除合同 【答案】ABDE 【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

5.可以提起行政复议的事项包括(

) A.行政处罚 B.行政强制措施 C.行政处分

二级建造师公路考试范文第5篇

根据人力资源和社会保障部的安排，2012年二级建造师考试定于2012年6月

16、17日两天进行。全国各省市考试报名工作近期陆续展开，环球二级建造师网(http://edu.21cn.com/kcnet2000/)特搜集整理了相关的报名信息供大家查阅! 2012年二级建造师考试大纲不变(沿

用09版)

天津2012年二级建造师考试时间为2012年5月

12、13日 浙江2012年二级建造师考试时间为10月27日、28日 广东2012年二级建造师考试时间为10月27日、28日 江苏2012年二级建造师考试时间为10月27日、28日 贵州2012年二级建造师考试时间为10月27日、28日

此信息仅供参考，详细情况以各地报名简章原文为准。如有出入，请大

家予以指正!报名专题查询导航

报考问题解疑：

问：哪些人员可以报考?

答：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。(当然，审核的时候对于学历专业要求严，对于工作经验，如果有单位盖章以下省略50字^_^) 问：报名需要准备哪些材料呢?

答：现在的报名通常都是两个阶段：网报和现场审核，可以关注你所在省的人事考试中心，有网上通道。

问：学城市规划的学生考这个证书有帮助吗?

答：如果你立志从事建筑施工的相关业务，还是比较有帮助的。

问：本人08年毕业，从事建筑工地管理工作，10年报考建造师的时候，由于专业不对口的问题，我就报了工程管理自考本科。不过拿到毕业证是明年。那么报考建造师，工作年限是按自考文凭毕业的时间算起，还是按我08年毕业就工作的年限算起呢?

答：不太确定你08年的专业是什么(工程、经济类专业范围很大)，如果满足专业的要求，你工作年限肯定是没有问题的。如果原专业受限的话，就只能用明年毕业的工程管理专业来报了。“两年工作经验"，是从取得毕业证的“前后”合并计算的，并非取得毕业证以后计算。

问：有没有什么官方的培训机构，保过的那种? 答：没有官方培训机构，不要相信“保过”的说法，都需要靠自己的努力去学习。二级建造师考试不难，只要努力，都能顺利通过的。

问：每年考试的时间是否相同啊?

答：一般在每年6月份考试。2012年是6.

16、6.17日。但2012年浙江还未确定时间。

问：二级建造师相当于几级职称啊?

答：二级建造师不属于职称考试;是“执业资格”考试。所以两者没有可比性。

问：您好大江老师，请问二级建造师执业资格考试在什么时间考试呢?

答：每年考试时间一般是6月份的第三个周末，个别地区也有不同。比如今年的浙江就还未出具体的考试时间。

问：都考哪些科目?哪些科目应该重点准备?

答：考三个科目：法规、施工管理、实务。其中，实务包括建筑、公路、水利、机电等多个专业，选择其中一个报考即可;当然，考过以后可以继续考“增项”。实务相对来说更具体，更难于掌握，所以应该多花一些时间。

问：听说部分人可以免考部分科目，请问具体是怎么规定的?

答：符合报名条件的：

1、已取得《建筑业企业一级项目经理资质证书》，只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。

2、已取得《建筑业企业二级项目经理资质证书》，只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。

问：报名这门考试有什么规定吗?比如在校学生能考吗? 答：需要有至少两年的工作经验，所以在校生不能报考。

问：二级建造师的如何报名呢?

答：按照各省的报名通知，在各省人事考试中心报名，现场审核通过后就可以参加考试了。所以一定要关注当地省市的报名信息哟

问：二级建造师报名应具备的条件是什么呢?

答：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。(当然，审核的时候对于学历专业要求严，对于工作经验，如果有单位盖章以下省略50字^_^) 问：请问老师，我的朋友他今年还是研究生在读，可以否报名考试?

答：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。(当然，审核的时候对于学历专业要求严，对于工作经验，如果有单位盖章以下省略50字^_^) 问：请问老师，这个考试需要多长时间准备呢?

答：我个人觉得

2、3个月的复习时间就够了。二级的考试相对来说比较简单，而且考题都来自教材的原文，主要掌握好复习方法，

2、3个月就够了。

问：二级建造师资格证书如果一直没有注册，会失效吗?

答：如果三年之内没有注册是不会失效的，如果超过三年，必须要提供继续教育证明，才能予以注册。

问：实务答题的标准怎么答才能多得点分

答：平时需要多研究考题，总结考题标答的规律，重点还是平时需要多练习，每个题目亲自动手做一做，然后将自己的答案和标准答案对照，从中找出不同，以后尽量模仿标准答案的形式来答题。

问：考试内容中，一般主观题和客观题各占多少百分比?

答：三门考试中，法规和施工管理全部都是客观题、实务每门120分，有80分的主观题，40分的客观题。

问：达老师您好，请问这方面报名需要提供什么材料?能否推荐一下考前相关的参考书?谢谢! 答：毕业证、身份证、资格审核表(需单位盖章)。参考书就是考试的指定教材。

问-：我高中毕业的可不可以考试二级建造师资格证. 答：抱歉，高中毕业证是不能报考二级建造师的，因为没有其”相关专业“。

问-：我想问一年中二级建造师资格考试只考一次吗? 答：是的，只有一次考试。

问：老师，法规、和实务先学习哪一门比较科学。

答：建议您两门课程同步学习。理论性的内容平时要多回顾，记忆性的内容考前再集中回顾。

问：学历计算机应用于维护专业，毕业几年了，一直从事建筑行业。可以考取二级建造师吗?除了专业报名还有什么需要注意的地方吗?

答：计算机专业是完全可以报考二级建造师的。报名的时候可以大大方方拿出毕业证，你的单位是建筑行业的单位，也很对口，所以不必担心。一般来说，报名有两个阶段，一个是网报，然后是现场资格审查，最后是网上(或现场)付费。付费成功表明报名成功。

问：我是外地的，如何查询二级建造师执业资格考试成绩? 答：一般都是各省市的人事考试中心公布查分链接。你可以到考试地的”省“人事考试中心查一下。

问：二级建造师有什么作用?什么条件可以考?

答：考取二级建造师执业资格证书后，可以担任中小型项目的项目经理。中专以上学历，2年工作经验才可以报考。

问：达老师，您好，请问咱们二级建造师考试，再咱们正保是否有那种类似冲刺班之类的培训呢?能否简单介绍一下，谢谢!

答：正保有二级建造师的培训，班次包括基础班、习题班和冲刺班。

问：2011年度二级建造师执业资格考试报名材料--提交给谁啊?

答：报名有一般有两个阶段，第一个阶段是网报，第二个阶段是现场审核，现场审核的时候需要提交身份证，学历证明原件，以及网上报名时候的报名表(需单位盖章)，提交的报名材料也就是现场审核阶段提交的。

问：现在各行各业都有门槛，请问参加咱们建造师资格考试需要具备什么样的条件?

答：其实蛮简单的，只需要相关专业中专以上学历，然后有两年的施工管理工作经验即可。

中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。 问：拥有技师资格证书，能不能参加二级建造师的考试。

答：二级建造师的报考条件：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。 抱歉，单凭这个证书是不能参加二级建造师考试，二级建造师只对毕业的专业和工作经验提出要求。

问：高中毕业的可不可以考试二级建造师资格证?

答：高中毕业证不可以报考二级建造师，需中专及以上学历。

问：二级建造师资格证好考么?什么时候报名考试?

答：二级建造师的证书比较容易考，部分地区已开始2012年的报名。

级建造师的考试难度并不大，考察三门：法规、施工管理和实务。目前各省都陆续出报名简章了，由于是各省市自行组织，所以你需要关注一下你们省市的情况，也可以参考。

问：我是本科毕业，无机非金属材料工程专业，从事土建工作已满两年，我有资格报考二级建造师考试吗?期待您的答案，谢谢!

答：您符合二级建造师的报考条件，如果是2010年毕业的，可以报考今年的二级建造师。

问：二级建造师的年限是怎么算的?我是2011年7月毕业的本科，今年是否有资格考试?

答：从毕业年份起算，你2013年才可以报考。从你的情况来看，确实还不够报名资格，需要有两年的实际工作经验。

问：我想问一年中二级建造师资格考试只考一次吗? 答：是的，每年只考一次

问：经考试取得二级建造师资格证书后，是由聘用单位申请注册的吗?可以由个人进行申请注册吗?

答：是由单位来申请的，而不是个人申请注册。

问_：国二级建造师执业资格考试和全国二级注册建筑师资格考试的区别? 答：建造师和建筑师是两个不同的执业资格考试，建筑师比建造师难度大一些，两者从事的工作也不同。建造师从事项目经理，建筑师从事设计等难度更大的工作。

问：你好达老师，我学的专业是广告设计与制作，但现在从事的是建筑行业，像这种情况可不可以报二建?

答：广告设计不符合报考条件，不能通过二级建造师的报考审核。

问：你好，我想问一下，二建考试内容会超出书本范围么，例如管理和法规，书复习好应该没有大问题吧?会不会考一些边边角角的句子做选择?实务的话又该如何复习?会不会比书上的实务例题难?该如何准备?谢谢

答：不会!所以施工管理和法规复习教材是完全没有问题的。实务的考题难度也不会超过教材例题难度，但是实务中考察得有些细致，近年来有和施工实务相结合的趋势，并且有主观题，所以复习起来会费劲一些，应该略为多花一些时间。

问：二级建造师执业资格考试的考试用书是哪几本?哪个出版社的?谢谢! 答：中国建筑工业出版社，全国二级建造师执业资格考试用书(第三版)。报考建设工程相关法规、建设工程施工管理、工程管理与实务(多个专业)。

问：准备二级建造师资格考试，应该怎样制定自己的学习和考试规划呢，请老师指点。

答：目前到4月底~基础阶段，通读全书，精度全书;4月底~5月底：习题阶段，通过习题掌握知识，或者说，通过习题提升做题能力;5月底~考试，冲刺，更多的是串知识，做模拟题，查漏补缺。

问：二级建造师资格的通过率大概是多少呢?是不是很难通过?

答：目前全国没有二级建造师的准确通过率，但是可以告诉你的是，二级建造师不难，只要你经过3~4个月的复习，坚持下来，一年完成并不是梦。

问：考这个证书对于职业发展有何帮助?

答：建造师是担任项目经理的必备条件，多为一位有抱负的建筑人来说，建造师是必须，而不是可选的证书。一级建造师才是我们的目标，二级建造师仅仅是练练手，加油哟。

问：老师，您好!取得二级建造师资格后，对今后的就业有什么帮助吗?对个人的能力和素质提升又会起到多大作用呢?谢谢! 答：建造师是施工企业担任项目经理的必备条件，如果想在这方面有所作为和抱负，必须需要有此类证书。同时，由于这类证书的备考，对于相关知识的学习还是比较全面的，对个人专业知识的提升有非常明显的作用。

问：二级建造师学完对找工作有什么帮助吗?

答：肯定有帮助，建造师是担任项目经理的必备条件，如果立志从事建筑行业，一级是目标，二级是铺垫。

问：你好，我是物流专业的，什么条件下可以报名二级建造师。 答：抱歉，物流专业并不在相关的专业范围中。

问：真题比较重要还是复习材料比较重要，现在时间不太够了，想集中复习一部分。

答：时间是肯定够的。就真题和复习材料，这个没有定论，真题只能说让你看出命题的趋势和特点，不要期望每年的题目中有多少和原来的真题一致;复习资料更加的全面，对教材知识点的覆盖更全，在授课中，对于有价值的真题，老师都会列举出来，课下还需要多看教材。

问：目前市面上的二级建造师保过班可信吗?真的能保过吗? 答：没有官方培训机构，不要相信“保过”的说法，都需要靠自己的努力去学习。二级建造师考试不难，只要努力，都能顺利通过的。

问：请问老师，之前考试还有一科没有通过，今年可以在同省的其他城市报考吗? 答：完全可以的。

问：请问老师，续报考生最该注意哪些问题?

答：续报的考生只需要网上报名，输入档案号即可，不必进行现场资格审查。然后交费确认即可。

问：我是会计专业可以报考二级建造师吗?如果一级建造师证书也考过了，必须和一级建造师注册有同一家单位吗? 答：是的，必须是一家单位。

问：这个证书是偏理论还是偏实践的，有没有好的建材或学习网站推荐?

答：我个人觉得是偏理论，虽然有实务这一门考试，但是其内容还是比较浅显，更多的注重面，而非点。

问：您好，我想咨询一下，我今年刚毕业，7月份去单位工作，如果想考二级建造师，需要提前准备什么?注意什么?，期待你的回复，谢谢!

答：其实不必准备什么，因为你的年限不够，至少需要两年后才能报考，报考后再复习准备，完全来得及，现在你要做的就是好好工作，加油。

问：老师：您好!我想问您为什么考试成绩的合格标准每一年都不一样呢?是按怎样的比例录取的呢? 答：这是根据各省市自己的情况来的，对于某些省市，可能大家考得都不是很好，但是又需要这方面的人才，所以会略为”放水“，当然，绝大部分的省市都是60%的分值及格。

问：如果我考了二级建造师还能考其他比如金融分析师等等行业的资格证吗?谢谢!!!

答：当然可以，两者不是互斥关系哟。

问：请问下，今年物流管理专业是否可以报考二级建造师，如果北京不可以的话，哪个城市可以报考?我需要向哪里求证咨询呢?谢谢

答：物流专业没有明确的说明，只能先报名，然后看审核是否能通过，如果通过就可以报考。现在无法给您准确的消息。您可以打电话问问人事考试中心。

问：二级建造师考试前多长时间开始准备?对参加考试的人的学历背景有要求么?

答：现在开始学习完全来得及

问：今年浙江的二建怎么了?为什么要改时间等通知?是题目泄露了吗?

答：肯定不是题目泄漏了，因为考题不可能这么早出来，具体是什么原因，我也不太清楚。这个内容还需等待官方的通知。

问：如果是学习英语专业的学生可以考二级建造师证书么? 答：抱歉，英语专业不能报考二级建造师。

问：2011年的书今年还能用吗?内容是不是大同小异?

答：2012年沿用2011年的考纲，教材还未出版，预计不会有大的变化，您可以先按照2011版的复习。

问：请问老师，这个证书在行业中的分量有多重，同领域中是否还有其他的证书有相似的分量? 答：分量一般，就建筑行业的从业人员来说，一级建造师是目标，二级建造师是铺垫。加油。

问：二级建造师执业资格考试有哪些需要注意的呢?

答：我的观点，所有的试题都来源于教材，所以教材是根本，教材是圣经，对于这类难度不大的考试，抓住了教材就抓住了一切。

问：是否分为初级二级三级这些等级的考试?

答：没有的，二级建造师是执业资格考试。不是职称考试。建造师考试分为一级建造师和二级建造师。

问：您好，请问，今年浙江的二建报名时间改到什么时候了?

答：抱歉，这个我也不太清楚。目前是把原来的通知文件作废了，并没有公布正式的考试时间，但是可以肯定的是，如果时间变化了，考试的内容和全国的肯定不一样。

问：二级建造师资格证书专业类别和二级建造师资格考试合格专业类别什么区别。

答：两者是一个意思。

问：我已是单位员工，未签合同单位已经给我购买了社保。今年我准备在单位考建造师，我想到时候如果过了的话，我的证得放在单位用，就怕单位不给我报酬，怕单位会以跟我买了社保作为借口不给报酬，二级建造师挂在单位用的待遇报酬是一般多少?

答：不同地区的价格是不同的，也与您的专业有关，具体的报酬应该以你所在地的标准来确定。应该会给予的，目前的市场上，”据说“二级建造师挂靠，一年也有一万左右。呵呵。

问：考二级建造师有哪些要点和秘诀?如何能一次通过?有了这个证后就能担任项目经理了吗?

答：必须要有建造师资格才能担任项目经理，但是并不是相反。二级建造师相对比较简单，合理安排时间并坚持下来，三门一次过肯定不是梦。 建议您可以选择一个网校，这样可以节省您很多复习时间，网校的老师经验丰富、重点把握准确，更有助于您一次通过考试。这个证书是担任项目经理的“门槛”。

问：今天老师回答这么多的问题，真辛苦，希望之后可以能继续向您学习。 答：呵呵，好的，咱们一起加油。

问：可以直接考二级吗?跳过一级 答：完全可以的。

问：二级建造师到底如何安排考试更好，哪门科目多分点时间呢?

答：实务肯定要多分一些时间的哟，现在开始复习，三个月完全可以搞定二级三门。法规和施工管理同步复习，实务课程需要花费的时间较多。学习时间比例1:1:2。

问：资格证拿到后有效期是多长?

答：三年之内需要注册，三年之后注册的，需要有继续教育证明。

问：需要工作经验么?

答：需要有两年的工作经验呢。

问：自考本科毕业的要几年工作经验才能考啊?

答：是的，需要两年工作经验。2年工程经验可以报考。

问：达江老师您好，请问报名条件中年龄有没有限制? 答：对年龄没有限制。

问：有什么推荐的复习资料么? 答：推荐建设工程教育网，呵呵。

问：刚想起自己中专文凭是这个专业，不知道可以报不?

答：可以，中专以上(含)，再加上两年的工作经验即可。如果你的专业是工程和工程经济类的，而且毕业已有两年，就可以报考。

问：请问老师，如果以后选择去监理单位，考建造师是否有影响呢?先谢谢老师啦!

答：不会有影响的，因为监理单位也需要有建造师资格的人员。没有影响，也是可以的。

问：我是辽宁的,考过后能注册吗?工作时间满5年.如果能报名,报名表里选与专业相近还是无关? 答：你是什么专业的呢?如果符合报考条件，考过后一定可以注册。如果你是工程类专业，就选择相近专业。抱歉，不太清楚你的专业，其实报名的时候，相近和无关的问题不大，但是建议填列相近比较好。

问：请问今年二级建造师的书有没有变化?

答：全国的大纲不变，所以即使”教材有变化“，也仅仅是修修补补，这点你放心。考试大纲没有变化，教材还未出版，预计不会有大的调整。

问：我有机电和建筑两个专业的二建证书能否挂靠在同一单位?挂靠费用如何算?

答：可以在同一家单位，也必须在同一家单位。挂靠费嘛，呵呵，这个不好说，但是”据说“都在一万以上(每年)“。必须注册在一个单位，具体的注册费用需要您和单位沟通，各地区的注册费用是不同的。

问：二级建造师资格考试什么时候开始?需要什么条件?

答：一般在每年6月份考试。2012年是6.

16、6.17日。中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。今年考试是6.16~17，报名的话中专以上相关专业，加上两年工作经验，即可。加油。

问：考市政要注意哪些事项啊

答：按照市政教材复习即可，多研究历年考题，平时多做案例分析题目，总结答题技巧和方法。

问：您好，请问各地考试的题是统一的吗?

答：国家规定各省自己组织考试，但目前大部分省份都采用相同的时间、相同的试卷。2012年只有浙江与其他地区不同。

基本上都是统一的，原来安徽不统一，现在也统一了，今年比较特殊的是浙江，可能会不统一。

问：二级建造师的成绩几年内有效啊?

答：级建造师执业资格考试”成绩实行滚动管理，参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目;免试部分科目的人员必须在当年通过应试科目。

三年内有效，三年后如果还未注册的话，需要提交继续教育证明才能注册。

问：二级建造师资格证好考么?什么时候报名考试最合适?

答：二级建造师考试比较简单，很容易通过。每年

2、3月份开始报名，2012年的报名正在进行各省市的报名时间不一样，二级建造师比较好考，只要坚持，一定能成功的。

问-：关于建筑资格考试的分类。二级建造师和二级建造师执业。二者是什么意思。

答：通过了二级建造师考试，才能取得二级建造师执业资格证书，注册后就可以以二级建造师的名义执业了。

问： “二级建造师执业资格考试”和“二级建造师相应专业考试”有什么区别呢?

答：二级建造师执业资格考试报考6个专业，二级建造师除了两门公共课以外，还需通过相应的专业考试。

问：报考的话一定要相关专业的吗?

答：也不一定，比如你学机电的，也可以报考建筑。

问：通过09年度的安徽二级建造师考试，但不知道何时领取该资格证书?还是就是拿到了资格证书后，注册需要办哪些手续?程序该如何走?

答：恭喜你通过了二级建造师的考试，因为是09年通过的，肯定是可以领取了，一般当年的10月份就应该领取了，领取的时候需要带身份证、学历证明、照片及《合格人员登记表》，你赶快问一下省人事考试中心。取得证书后，注册是由你聘用的单位来。

您需要关注所在地区的人事考试中心的网站，领取资格证的时候，网站上会体现相应的信息，会告知到哪里领取证书的。您时刻关注网站上的信息即可。

问：2012年全国二级建造师执业资格考试报名时间?报名流程?报名过程中所需要的材料有哪些?

答：报名时间一般在

2、3月份。

由于二级建造师是各省市组织，所以各省并不一致。

问：二级建造师的分类有哪些，需要具备什么资格才能考试?

答：二级建造师不分类别，分专业。包括建筑、机电、水利、公路、市政等。中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。

二级建造师分六个专业：建筑、市政、机电、公路、水利水电、矿业。中专也上相关专业毕业，有两年工作经验就可以报名。

问：拥有技师资格证书，能不能参加二级建造师的考试?还需要做什么准备? 答：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。与技师资格无关。 问：达老师您好，参加考试有专业限制吗?具体的限制有哪些呢? 答：有专业限制，要求工程和工程经济类专业。

问：在原单位参加二级建造师执业资格考试后离职了，考试通过后证书在原单位已经注册,要不回来怎么办?

答：这个就需要您和原单位沟通了，将证书转注册到您的新单位。

问：你好，本科生毕业考二建难度大吗?一般要准备哪些方面的事情和资料?还有，对考试有什么建议?

答：本科毕业考二级建造师，肯定没有困难，这一点你要有信心。就复习来说，把相关的教材搞定，就可以了，考察的内容并不是非常的深，也不是很难。就三门考试来说，时间和精力可以适当地偏重于实务，三门课程中，实务难度较大。

问：二级建造师资格考试，单位在广州，能不能选择在北京考试的?

答：如果选择在北京考试，需要找北京的单位在您的资格审核表上盖章，这个证书以后只能在北京注册。

问：您好，达老师，如果我从事的职业不用太高端，只是和建筑相关，也要参加考试吗?通过考试能带给我什么?

答：参加考试本身是对自身能力的提升，取得证书后，也可以从事项目管理的工作，作为一个优秀的项目经理，也会提高您的个人收入。一举多得的事情。

问：老师您好，请问二级建造师资格考试报名需要哪些条件啊?

答：中专以上学历，2年工作经验才可以报考。按规定，在校生不能报考。 问：想报考二级建造师执业资格考试，哪个报考专业简单、好考?

答：每个专业都有其不同的特点，无法衡量简单与难，需要您学或从事的专业与报考专业相同，这种情况对于考生来说简单一些。但对于非专业的考生来说，都是比较难的。

二级建造师公路考试范文第6篇

首先，我们对于基础知识要做到夯实。二级建造师考试中，基础是十分重要的，这是不管哪一个过来人都会说的一句话，因为二级建造师考试的难度是从基础上延伸的。在二级建造师考试过程中，有很多题目都很难，但是只要抓住基础应用的点，从基础上找到技巧和方法，就会事半功倍，顺利找到思路。因此，重视基础，重视和加深对基础的概念，基本定理和基本方向的复习和理解是上上之策。二级建造师考试是一门演绎的科学，首先要对概念有一个深入的理解，要不然，做题时难免会出现法非所问的问题，甚至南辕北辙。所以，只有基本功够扎实，才能有进一步提高解题能力的可能性。

其次，对于学习方法的选择，我们要做到对自己有一个整体全面的认识。毕竟每个人的情况都是不相同的，我当年的情况就是工作很忙，可以挤出来复习的时间十分的少，并且自己的自控能力也有限，对二级建造师考试也是初学者，什么都不了解。所以我就果断的为自己选择了一个适合自己的二级建造师考试培训班，我当时报的是103网校的课程。后来我就跟着上面的视频进行学习，上面的老师都讲的很好，给我帮助挺大的，后来我甚至觉得，自己最后能顺利通过二级建造师考试，也和自己当时这个明智的选择有很大的关系。

最后，我还想说一下对于大纲的重要性。大纲是对二级建造师考试复习最好的标准，吃透考试大纲要求，准确进行复习定位，才能抓住胜利的绳索。通过分析大纲，可以知道考试在复习过程中重点应该是什么，应该主要复习什么，自己哪方面还需要加强，今后的计划应该在哪方面更加有所侧重等等。