土方工程施工协议书范文第1篇

一、工程概况

本工程为汉中市人民医院门急诊综合楼项目。该工程为十四层框架结构，建筑平面呈半圆形，半径为32米，总建筑面积约2731M2，建筑总高度为48米。开挖前场坪为拆除后老厂房址。由于该工程基础设计为桩基础，无大面积开挖，但在人工开挖桩孔时，开挖地面多为原老厂房砼地面及毛石砼及砖基础，人工开挖施工难度大，为保证工程如期竣工，故报请业主方，监理方同意将老地坪改为机械大开挖。

二、土方开挖工程(机械开挖)

1、施工准备

1)土方开挖前，会同汉中市人民医院及市监理公司现场代表，进一步摸清基础及其附近有无地下管线等障碍物，并将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

2)建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开

挖的灰线尺寸必须经过检验且符合设计要求，并做好资料报验。

3)夜间施工时，应有足够的照明设施，在危险地段设置明显标志，合理安排开挖顺序防止错挖或超挖。

4) 熟悉图纸，作好技术交底工作。

5) 会同业主方及监理代表对开挖前原自然地坪进行高程测量，

并做好原始记录以及开挖途中遇见砼及砖基础量的记录，以

便工程量的计算和签证。基础开挖部分回填和建设方及监理方商定采用天然级配砂夹石回填至一层地面底部。 6) 开挖途中如遇见墓穴，孔洞，问题土须及时和业主方及监理

方汇报，以便尽快处理解决。

2、施工方法

1)该基坑开挖至设计阀板底部,深度约为4.65米。按照1：0.33坡比放坡，从南头到北头用挖掘机进行开挖，用汽车配合运土，严格控制开挖深度。

2) 在开挖过程中，应随时检查边坡状况，并根据土质变化情况，做好基坑的支护工作，以防塌陷。

3)基础开挖时，安排专人随时跟踪测量，不得超过基底设计标高，以免扰动基底原土 ，用挖掘机开挖宜高于基底标高15cm左右。

4) 修边和清底：在距设计标高500mm边坡处找出水平线，钉上小木橛，然后用人工将虚土层及时铲到挖掘机能够着的地方挖走。同时由四周控制桩拉通线，复查基坑几何尺寸是否符合设计要求。多余土方按指定地点及时运走。

3、基坑排水及安全防护

1)基坑四周挖设排水沟，使现场雨水不得流入基坑。另外在基

底土层周边挖设排水沟，将基坑积水及雨水引至基础积水坑，并及时用潜水泵抽走。

2)在沿基坑南北两边离坑边1米处用钢管作一道安全防护，并

在适当位置留安全通道，上下基坑用架板搭设行人通道。 3) 距基坑四周边1.5米内不得堆放重物，以免造成坑边土方坍塌安全隐患。

部

2012年4月25日 陕西六建汉中市人民医院项目

汉江药业有限公司食品添加剂项目

混凝土施工方案

编制：

审核：

审批：

陕西省第十建筑工程公司

土方工程施工协议书范文第2篇

乙方：

海南万宁心悦建院花苑块地土地开挖工程承包合同相关事宜，为了更明确

工作责任和经济责任，经甲乙双方协议一致签订如下协议：

一 甲方责任和义务：本工程块地场地平整，清理垃圾外运及铁皮施工围墙，

塔吊基础及挡土墙基础土方开挖施工等项目所需的资金费用全部由甲方负责。

该合同工程完成后(不包括坟基迁移在内)甲方先付乙方费用50000元(五万

元整)余下50000元(五万元整)等坟墓迁移完毕后5天内一次性付清，共计

协调及劳务费用包干价为100000(壹拾万元整)。

二 乙方责任和义务：1.本工程块地场地内的所有坟墓迁移及所需的资金费

用全部由乙方负责;2.乙方负责开工的第一天开挖机和组织人员维护安全所需的

费用。

三 补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效，本合

同与原合同具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

土方工程施工协议书范文第3篇

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，甲方把场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：

一、承包内容：标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。

二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。

三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。

四、承包单价、付款方式：

外运土方按每立方元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付 80 %的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续， 60 天内一次性付清。

五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算， 10 天内一次性付清，其余做罚款处理。

六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方代表签字：乙方代表签字：

土方工程施工协议书范文第4篇

(甲方) 承包方： (乙方) 第一条 工程概况

(一) 工程名称：叶县化工园区

(二) 工程地点：叶县化工园区 第二条 承包范围及内容 内容包括：开挖、回填。 第三条 承包形式

实行工程总承包制。工程用的机械、油料、均由乙方负责施工。

第四条 承包综合单价

1、承包综合单价为 12 元/M3。

2、综合单价的内容：开挖及回填。 第五条 承包价款结算与支付

1、工程款支付：完成一万方挖土为一个支付节点，每完成一万方挖土，甲方支付60%工程款。全部土方工程完成，经验收合格后，付至工程总价款的95%;剩余工程款3个月内付清。

3、付款时不含发票，如提供发票需另加税金。 第六条 安全施工

1、 开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、 严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、 遵守甲方工地规章制度，服从乙方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、 开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、 遵守交通规则，严禁一切机械操作人员酒后操作机械。 第七条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向人民法院起诉。

第八条 附则

(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三) 本合同甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

年

月

土方工程施工协议书范文第5篇

发包方(甲方)：江苏金标营建设有限公司

承包方(乙方)：南京隆邦建设工程有限公司 府西街小学建设教学辅助用房项目土方开挖、外运工程承包给南京隆邦建设工程有限公司施工，为确保该土方工程顺利进行，进一步明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，特订立以下协议;

第一条：工程概况

1.1

1.21.3工程规模：占地面积约，预计工作量约算。

1.4工程内容按设计图纸进行土方开挖。

1.5土方挖、运综合单价按

第二条：合同文件及解释顺序

2.1招标文件

2.2投标文件

2.3土方工程施工合同

2.4双方确认的方格网测设计图

第三天：发包人权利和义务

3.1发包人在开工前提供土方开挖高程控制图、工作范围的地形图、建筑总平布置图、基础图。

3.2提供周边综合管线图。

3.3提供有关高点、坐标控制点。

第四条：承包人的权利和义务

4.1承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划施工组织设计，批准后按此实施，在施工过程中服从发包人和监理工程师的管理。

4.2承包人所有人员进入施工现场后，应注意安全，非甲方原因而发生的安全事故其责任及经济损失等均由乙方负责。

4.3在工程施工期间，承包人项目经理必须每天驻现场6小时以上。

4.4开挖施工运土过程中的环卫、市容、交警等部门的协调由乙方处理。

4.5承包人应协商影响现场施工进度和质量的不利因素，土方开挖中出现影响施工进度和质量事件，甲乙双方协商共同解决，非承包方因素造成的停工及由此造成的费用另计，工期顺延。

第五条：施工组织设计和工期

5.1工期与开工，本工程工期天(工作日);开工时间为月日，竣工时间为日(开工日期以甲方通知为准)。

5.2承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划和施工组织

设计，批准后按此实施。

5.3工期延误：遇政府有关通知或市容大检查、自然灾害、不可抗拒的雨雪天气、业主(监理)指令等情况要求停工，工期按天顺延。

第六条：技术质量要求与工程验收

6.1技术质量要求

6.1.1土方开挖标高严格按照国家标准GBJ201-83中各条规定组织施工。

6.1.2土方开挖标高严格按照甲方提供的场地标高进行控制。

6.1.3土方开挖时，做好与其它施工单位的配合工作。

6.1.4采用机械施工少数部分机械不能作业的由人工配合开挖。

6.2检查与验收：

6.2.1发包人工地代表及监理工程师在施工过程中随时进行检查检验，若验收不合格，限期反工整改，由此产生的费用损失和工期延误由承包人负责，由于设计变更，非承包方原因造成返工，产生的费用另计，工期顺延。

6.2.2承包人在工程施工中，根据设计需要，通知发包人、监理对已完成的工程分段进行工程验收。

第七条：合同价款与支付

7.1工程价款的确定

7.1.1本工程采用固定单价合同，即以人民币/立方米作为合同综合单价。

7.1.2工程量预估计

7.1.3工程量的确认：工程开工前，发包人与承包人对场内10*10米标高方格网

共同测量确认;工程施工过程中，发包人按照要求进行土方开挖标高控制;发包人根据工程进度分段、分块验收。

7.2工程支付方式

7.2.1工程完成一半付在工程量完成后三天内结清。

7.2.2乙方在施工过程中，其生活费等一切费用由乙方自理。

第八条：其它

8.1本工程采用总承包方式，承包人不得以任何理由转包工程，一旦发现，发包人有权终止合同，由此造成一切费用、工期损失均由承包人承担。

8.2合同生效：本合同双方约定双方盖章签字后生效。

8.3合同份数：本合同正本贰份，双方各执壹份。

8.4未尽事宜双方现场协商解决

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

土方工程施工协议书范文第6篇

本工程基坑土方开挖由专业开挖技术队伍施工，为了使在土方开挖期间保质、保量，加快施工进度，土方开挖期间与桩基施工单位密切配合，加强测量和协调力量，加强观测，使基坑在开挖期间稳定得到有效的保证。同时由于桩基施工使土方进程受到一定的影响，为此由我公司派专职测量人员配合土方单位，做好标高、轴线的控制和桩头保护，做好详细技术交底，尤其在土方与垫层施工的阶段。机械挖土采用分层开挖。

基底留200厚土方由人工清理。严禁机械扰动基底土方。

三、土方开挖的保护措施

1、严格分层开挖。先期开挖的土方做好应力释放措施，确保土壁稳定。

2、人工清理余土时，应用水准仪进行跟踪抄平，测量基面土的标高，剩余的土方清理完毕并及时报设计、监理单位验收。验收合格后，及时用C15混凝土浇筑垫层，防止基坑长期泡水，降低地基承载力。

四、基坑降排水措施

1、沿基坑周边设置排水明沟加集水井，使大气降雨后的地面流水不流进基坑。同时在大雨期间，加强基坑内的明排水工作。

2、本工程地下水位较低，土质较好，地面的滞水可采用土方局部开挖集水坑，沉淀后抽取外排。

3、在土方开挖至设计标高时，如发现地下水丰富，采用管井降水，降低整个施工场地的地下水位，管井按间距20米布置，用水泵将水抽至沿基坑周边设置的排水明沟内排出，直至回填土施工完毕前，确保地下水位降低到垫层以下500mm。

南京友安浦欣家园项目部