二级建造师法规要点（精选4篇）
二级建造师法规要点 第1篇
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
模拟考试题——单选
1，刘某2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（）
A.刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日
B.注册机关应撤销刘某的注册证书及印章
C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位
D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日 2，关于法律法规的效力的理解，（）是正确的。A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 3，关于法律关系的叙述，（）是不正确的。A.一个法律关系中至少有2个以上的主体
B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人 C.侵权行为不能作为法律关系的客体 D.抗辩权是合同法律关系中的内容 4，以下构成代理关系的是（）A.建设单位与监理单位
B.招标人与投标人
C.总承包商包与分包商
D.联合体牵头人与联合体成员 5、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（）。A．本案诉讼时效于2003年5月29日届满 B．本案诉讼时效于2003年6月10日届满
C．王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D．王某6月11日的行为适用诉讼时效中断
6．工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（）A.无论什么时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术 B.其专利权在所有国家都会受到保护
C.张某不可能永远通过转让这项专利获得收益 D.这项专利必须以张某的名字命名
7．建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的()。A．建筑施工许可证自行废止
B．由发证机关收回建筑施工许可证
C．建设行政主管机关可以对建设单位处以罚款
D．取消该建设项目
8．从事建筑活动企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。
A.工商行政管理部门
B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.所在地人民政府
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
9．某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择（）才符合要求
A.甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）
B.乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）
C.丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）
D.丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）
10．某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至（）。
A.9月30日
B．9月15日
C．10月15日
D．10月30日
11．某工程项目在估算成本是1000万元人民币，概算成本是950万元人民币，预算成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）A.1000万元
B.950万元 C.900万元
D.800万元
12．（），招标人应当依法重新招标。
A．投标人少于三个的B．中标人放弃中标的 C．有效投标少于三个的
D．所有投标报价均高于标底的
13.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1200万元，评标价1000万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为1100万元，则双方订立的施工合同，合同价应为（）才是符合法律规定的。
A．1200万元
B.1150万元
C．1050万元
D.1000万元
14．某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（）。
A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素
B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求
C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所
D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告
15．生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。
A.报安全生产监督管理部门批准
B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志
C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案
D．健立专门安全管理制度，定期检测评估
16．为了保证某工程在“十·一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（）
A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求
B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同
C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令
17．《建设工程安全生产管理条例》明确的安全生产管理基本制度中不包括（）。
A．安全生产教育培训制度
B．安全生产事故防范制度
C．安全生产检查制度
D．安全责任追究制度 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A．办公区与生活区
B．备料区与作业区
C．办公、生活区与备料区
D．办公、生活区与作业区 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A．办公区与生活区
B．备料区与作业区
C．办公、生活区与备料区
D．办公、生活区与作业区 19．《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（）应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．设计单位
20．按照《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A.审查安全技术措施及专项施工方案
B．发现安全事故隐患，要求施工单位整改
C．按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理
D．对建设工程安全生产承担连带责任
21．对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（）。
A.未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动
B．企业在安全生产许可证有效期内未发生重大伤亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效
C．未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证
D．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
22．某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（）
A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求
B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求
C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议
D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符
23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是（）。
A.必须照图施工
B.立即报告建设单位
C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸
D.委托某设计院总工修改设计图纸
24．某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（）。
A.该设计单位的行为合法
B.该设计单位的行为违法
C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法
25．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是()
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土应用于基础工程
D.大型非标构件进行吊装 26．某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由（）A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费
27．以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是（）。
A.重点检查
B.抽查
C.专项检查
D.定期检查
28． 《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
A.2年 B．3年 C．4年 D．5年
29．在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。
A．向附近居民进行经济补偿
B．公告附近居民
C．在居民小区代表监视下施工
D．经工程所在地居委会同意
30．《节约能源法》规定的节能责任主体不包括（）
A.规划行政主管部门
B.施工图审图机构
C.建设单位
D.设计单位
31．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）
A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D．在道路两旁施工时使用明火作业
32．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）
A．制定施工现场的消防安全制度
B。向有关部门报审消防设计图纸
C．对施工人员进行消防宣传教育
D。定期检修施工现场的消防器材
33．无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是（）。
A．报酬过低的劳动合同
B．劳动内容约定不明确的
C．采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同
D．未规定明确的合同期限
34．建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（）情形中，王某可以获得
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
经济补偿。
A．劳动合同到期，单位不愿续签
B．劳动合同终止条件出现
C．单位因财务困难被迫裁员
D．王某因单位效益不佳提出辞职
35．项目档案应在项目竣工验收（）完成预验收，并在竣工验收后（）内向城建档案管理机构移交。
A.3个月之前，3个月内
B.6个月之前，6个月内
C.3个月之前，6个月内
D.3个月之后，6个月内
36．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（）
A．赔偿损失
B.降低资质等级
C．责令停业整顿
D.对主要负责人判处有期徒刑
37．甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是（）。
A．此房屋早已出租给丙
B．乙对丙安装花盆一事确不知情
C．丙下落不明
D．乙无经济能力作出赔偿
民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人；建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。38．根据《合同法》，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（）
A.拍卖公告
B.招标公告
C.招股说明书
D.商业广告
39．根据我国《合同法》的规定，要约可以有条件地撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A．双方订立正式合同之前
B．与要约同时
C．受要约人做出承诺之前
D．受要约人发出承诺通知后、实际履行前
40，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材10吨。甲的要约没有失效的是（）。
A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供
B.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月1日发出承诺信件，甲于8月3日向乙发电报通知撤销要约，甲于8月4日收到乙的信件
C.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月6日发出承诺信件，甲于8月7日收到承诺
D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮5%，41．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）
A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准
42．承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（）
A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立
B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效
C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；
D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效
43．乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（）。
A.因违反法律禁止性规定而无效
B.因以合法形式掩盖非法目的而无效
C.属于胁迫签订，乙公司可要求撤消
D.因显失公平，乙公司可要求撤消
44．甲乙签订房屋买卖合同,双方在合同中约定了违约金为购房款的2%。但在向乙交房前,甲又和丙签订了房屋买卖合同,并办理了过户登记手续。下列说法正确的是()。
A.乙可以以自己和甲签订合同在先,主张甲丙的合同无效
B.乙有权要求甲收回房屋,实际履行和自己订立的合同
C.乙不能要求甲交付房屋,但可以以自己的名义向法院起诉向丙要求承担赔偿责任
D.乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承担违约责任
45．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。
A、11月15日
B、11月20日
C、11月30日
D、12月3日
46．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨近1倍，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。
A、予以支持
B、不予支持
C、征求发包人意见
D、要求承包人提供证据
47．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）
A、10万元
B、7万元
C、6万元
D、4万元
48．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。
A．要求监理单位赔偿
B.要求发包人赔偿
C.要求甲承包人与监理公司承担连带责任
D.只能要求甲承包人赔偿
49．乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（）
A．可以起诉乙但不能起诉丙
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
B．经乙同意后，可以起诉丙
C．可以直接起诉丙，要求其偿还12万元
D．可以直接起诉丙，要求其偿还16万元 50．下面的行为中属于违约行为的是（）
（A）施工图未经审查就开始施工
（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣工
（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果的（D）以上答案都不正确
51.甲施工单位向乙预制件厂订制购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于（）
A、违约行为
B、行使同时履行抗辩权
C、行使先履行抗辩权
D、行使不安抗辩权
52．某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。由于双方违约，本案中说法正确的是（）。
A.甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任；
B.甲公司和乙公司的违约责任抵消；
C.甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任
D.甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任
53．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单位提交的答辩状
54．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）
A、2006年9月1日
B、2006年12月1日
C、2007年3月1日
D、2007年6月1日
55．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）
A.分包合同无效，则仲裁协议无效
B.分包合同有效，则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
56．根据《行政诉讼法》的规定，我国行政诉讼的举证责任由（）承担。
A．原告
B．被告
C．原告、被告共同 D．人民法院
57．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A．6月4日
B。6月9日
C．7月19日
D。7月24日
58．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的有（）。
A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标
C．丙行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章制定不合理
D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 59．二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（）。
A．驳回上诉，发回原审法院重审
B．开庭重新审理，查明事实后改判
C．依法改判
D．裁定撤销原判，发回原审法院重审
60．李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。
（A）书证
（B）鉴定结论
（C）证人证言
（D）勘验笔录
61．某电力工程项目进行公开招标，需要进行工作内容： ①答疑和现场踏勘
②发出中标通知书 ③开标会议
④发布招标公告 ⑤评标专家确定中标人
⑥出售招标文件 ⑦资格预审。
正确的顺序是（）。
A．④—①—⑥—⑦—③—⑤—②
B．④—⑦—⑥—①—③—⑤—②
C．④—⑥—①—③—⑦—⑤—②
D．④—⑥—⑦—①—③—⑤—②
62．宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投标，按要求提交了银行保函作为投标保证金，数额符合规定但有效期不符合招标文件中“应超出投标有效期30日”的规定，则（）。
A．宏达公司评标中会被扣分
B．宏达公司的投标书将被作为废标处理
C．评标专家可以要求宏达公司补正
D．宏达公司的投标保证金将被没收
63．宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程中，现场发生了事故，项目经理错误的行为是（）。
A．迅速采取有效措施，组织抢救
B．保护事故现场和有关证据
C．立即着手查清事故原因，原因不明暂不上报
D．采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
64．某文化馆项目对环境影响很小，按照《环境影响评价法》的相关规定，该项目（）。
A．不需要报环境保护行政主管部门审批
B．应填报环境影响登记表
C．应编制环境影响报告表
D．应编制环境影响报告书
65．北京某施工单位和天津的某厂订立了设备采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能达成一致意见，则（）。
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A．付款在北京，验收并交付设备在天津
B．付款在天津，验收并交付设备在北京
C．付款、验收并交付设备在北京
D．付款、验收并交付设备在天津
66．某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（）。
A．47年
B．67年
C．70年
D．50年
67．建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A．2小时
B．12小时
C．24小时
D．48小时
68．甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是
A.甲无权出卖抵押财产；
B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙；
C.甲征得乙同意后方可出卖；
D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖。
69．甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是（）。
A．乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，提出申请的同时提交担保后 乙应当尽快起诉甲；
B．乙公司应在法院采取对甲公司财产保全措施后15日内提出对甲公司的诉讼要求 甲公司，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失；
C．若甲公司账户内余额不足60万元，乙也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押； D．若乙公司一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失； 70．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。
A．可以请求人民法院强制执行
B．移交检察机关强制执行 C．可以授权人民法院强制执行
D．不可以强制执行 模拟考试题——多选
01，二级注册建造师在执业活动中的行为（）是不符合建造师的权利和义务的规定的。A.对本人的执业活动进行解释和辩护
B.保管、使用、出借本人的注册证书和执业印章
C.在个人能力范围内执业，可以超越聘用单位业务范围从事执业活动 D.接受继续教育
E.获得劳动报酬和谋取合同约定费用以外的其它利益
02.某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（）。A.水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任 B.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任
C.水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任
D.水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿
E.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任 03，下列法律事实中，能够在当事人之间存在债的法律关系产生的有（）。A．行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并追上乙交还给了他 B．某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车 C．丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
D．丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同 E．戊某在救落水儿童时手机落入了水中
04，建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。
A．将建筑工程肢解发包
B.发包人直接指定分包
C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.发包人指定生产厂、供应商
E.两个不同资质等级的单位联合共同承包 05，下列各项，属于串通投标的行为有（）。
A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价
B.招标人预先内定中标人
C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标
D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标
E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标
06，某项目公开招标，在投标截止时间6月7日上午9点前，投标人共递交投标书10份，其中甲投标书没有密封，乙投标书没有按招标文件要求随投标书提交投标保证金，丙投标书在商务标中报价金额的大写小写不一致。到了9点半，丁送来一份投标书并解释因单位领导出差刚回来，由于签字的原因所以 晚到，此时还没有公开唱标，下列选项正确的是（）。
A.招标人应拒绝丁的投标书
B.若丁的投标书有其法定代表人的书面证明，则应该接受
C.甲的投标书无效，不用宣读
D.乙的投标书是废标
E.丙的投标书是废标 07，李某作为建设工程安全监督机构的安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是（）。
A.要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况
B.向被检查的乙单位收取验收劳务费
C.要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的配件
D.对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工
E.将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业
08、建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地的有关部门备案。
A．开工报告
B．施工承包合同
C．施工单位资质等级证明
D．拆除施工组织方案
E．堆放、清除废弃物的措施 09、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。
A．由专人管理
B.堆放在特定位置
C.定期检查、维修和保养
D.建立相应的资料档案
E.按照国家规定及时报废
10.某个建设工程项目因工期紧张需要赶工，项目经理在工地会议上做了如下决定，其中不符合《建设工程安全生产管理条例》的是（）。
A．更新工地的防护网，费用从安全生产措施费中支出
B．从本单位承揽的另一个项目的施工现场紧急借调30名工人，今天下午当场后立刻上岗，参与施工
C．由于施工场地限制，临时将借调的30名工人安置在主体已经完工的建筑内，待工地宿舍扩建后挪出
D．安全技术交底要保留记录，要求双方签字确认
E.由施工单位为现场从事危险作业的人员办理以为伤害保险，费用从工人工资中扣除
11.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。
A.建筑材料
B．周转材料
C.建筑构配件
D.设备
E．商品混凝土
12.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题的主张，能够获得人民法院支持的有（）。
A.地基发生不均匀沉降导致墙体开裂
B．屋面发生大面积渗漏
C.地面装修脱落
D.设备管道漏水
E．二层框架梁发生较大挠曲变形
13.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120天
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员
14.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）
A、甲可要求乙承担违约责任。
B、甲可要求乙承担侵权责任。
C、丙可要求乙承担违约责任。
D、丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。
E、丙可要求甲承担赔偿责任。
15.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）
A、甲假借订立合同，恶意进行磋商
B、甲恶意进行磋商，给乙造成损失
C、乙隐瞒其资质的真实情况
D、甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E、乙未尽保密义务，给甲造成损失 16.甲与乙为初中同学，今年均为17岁。甲仍在上高中，乙则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙想买一台电脑，甲向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙愿买，自己以5000元出手。乙问甲能否做主，甲说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为：（）
A．甲、乙的父母有追认权
B．乙有催告权
C．乙有撤消权
D．甲的父母有追认权
E．甲有撤消权
17.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除施工合同的有（）
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 18.仲裁协议应当包括以下（）内容。
A．请求仲裁的意思表示
B．不向法院起诉的承诺
C．仲裁事项
D．选定合议制或独任制仲裁庭
E．选定的仲裁委员会
19.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）
A、仅可起诉甲
B、不能起诉丙
C、仅可起诉乙
D、可单独起诉乙
E、可起诉甲、乙、丙
20.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（）
A、制作调解书
B、制作裁决书
C、驳回申请
D、撤消案件
E、要求当事人撤回申请
21.以下属于应当归档的设计文件的是（）
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
A.规划设计条件通知书
B.施工图及其说明
C.竣工图 D.图纸会审纪要
E.设计计算书
22.某业主没有按照合同的约定及时向承包商支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）情况下，诉讼时效中断。
（A）承包商提请仲裁
（B）业主向法院申请破产
（C）承包商向业主发出支付工程款的通知
（D）业主书面同意7天后支付工程款（E）承包商被与其有合同纠纷的第三方起诉
23.在城市房屋拆迁中，依法不能获得补偿的有（）
A、简易建筑
B、违章建筑
C、危险房屋
D、产权有争议的房屋
E．超过批准期限的临时建筑
24.因（）造成的工程质量缺陷，应该由发包人承担过错责任。
A．提供的设计图纸有缺陷
B．发包人直接指定分包工程的分包人
C．发包人认可的总承包单位选定的分包人
D．发包人负责提供的材料不符合强制性标准
E．异常气候状况
25.下列合同属于效力待定合同的是（）。
A．张某将自己的旧电脑赠与14岁的小明
B．王某受项目经理委托采购设备时，在设备订货单外，自行决定订购了一批商场打折的外墙砖
C．李某以公道价格将借用的朋友的二手车卖给收购二手车的某企业
D．陈某受企业委托与厂家签订买卖合同时与厂家串通，提高了产品价格，厂家给陈某5万元回扣
E．某公司法定代表人超越自己权限订立的买卖合同
26.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当（）
A．签订安全生产管理协议
B．明确各自的安全生产管理职责 C．明确应当采取的安全措施
D．指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 E．共同调配劳动防护用品
27.拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（）。
A．新建、扩建、改建房屋
B．改变房屋和土地用途
C．买卖房屋
D．租赁房屋
E．装修房屋
28.张某向王某借款100万元做生意。以自有房产、汽车做抵押与王某签订一份抵押合同，以笔记本电脑、3万股流通股票和一份大额定期存单为质物与王某另签订一份质押合同，王某只接受了存单和股东证，并表示自己已有笔记本电脑，还是留给张某自己用好了。由于双方工作太忙，以上合同均未办理登记手续，但朋友林某作为见证人愿意作证。后张某做生意失败，双方就抵押和质押财产的处置发生纠纷，问：以上合同无效的是
A．房产抵押合同
B．汽车抵押合同
C．笔记本质押合同
D．流通股质押合同
E．大额定期存单质押合同 29.依据《行政诉讼法》，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有（）。
A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B．乙建设行政主管部门要求其不得参与某项目的投标
C．丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E．戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证
2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题
30.吊销建筑施工企业营业执照的行政处罚只能由（）设定。
A．法律
B．行政法规
C．地方法规
D．部门规章
E.地方政府规章
二级建造师法规要点 第2篇
2014年二级建造师法规考点七
一、单项选择
1、在施工合同中，（）的合同属于无效合同。
A.施工企业伪造资质等级证书签订
B.招标人与投标人串通签订
C.施工企业的违约责任明显过高
D.建设单位的违约责任明显过高
E.约定的质量标准低于强制性标准
2、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。
A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司河南学信教育，一二级建造师培训
E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
3、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。
A.人身损害赔偿请求权
B.任意撤销权
C.担保权
D.抗辩权
E.抵消权
4、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。
A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位
C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司河南学信教育，一二级建造师培训
E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
5、施工合同可撤销的情形有（）。
A.在订立施工合同时显失公平
B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
C.违反了《建筑法》的强制性规定
D.订立合同时，建设单位存在重大误解
E.损害社会公共利益
二级建造师法规要点 第3篇
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告
2、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A．2011年10月10日 B．2011年10月20日 C．2011年12月1日 D．2012年5月1日
3、《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人（）。A．应当拒收
B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．由评标委员会按废标处理
D．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
4、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A．环境保护主管部门 B．建设行政主管部门 C．省级人民政府 D．县级以上人民政府
5、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A．无效
B．可变更、可撤销 C．有效 D．效力待定
6、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4．5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。A．向某仲裁机构请求供应商支付3万元 B．直接要求供应商支付3万元 C．直接要求供应商支付7．5万元
D．向某仲裁机构请求供应商支付4．5万元
7、诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是（）。A．转交送达 B．委托送达 C．公告送达 D．留置送达
8、下列不属于承揽人义务的是（）。A．按照合同约定完成承揽工作 B．材料检验
C．交付符合质量要求的工作成果 D．依法赔偿损失
9、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。
A．原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定
B．原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C．原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D．原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
10、仲裁裁决书自（）之Et起发生法律效力。A．发出 B．当事人收到 C．申请撤销期限届满 D．作出
11、下列关于合同解除特征的表述，错误的是（）。A．合同的解除适用于合法有效的合同 B．合同解除须具备法律规定的条件
C．合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可 D．合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭
12、《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由（）吊销营业执照。A．公安机关 B．建设行政主管部门 C．工商行政管理机关 D．市人民政府
13、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A．10 B．20 C．30 D．45
14、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A．向法院申请撤销裁决 B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行
15、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A．保险合同纠纷 B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷 D．票据纠纷
16、《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A．中标无效 B．追加投标保证金 C．中标结果效力待定 D．没收投标保证金
17、《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，（）。A．可以拒绝
B．必须在10日内开始执行，不得拒绝 C．必须在15日内开始执行，不得拒绝 D．必须在30日内执行完毕
18、对工程进行竣工检查和验收，是（）法定的权利和义务。A．建设单位 B．施工单位 C．建设行政主管部门 D．建设工程质量监督机构
19、下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是（）。A．行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施 B．行政强制措施权可以委托
C．行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施 D．依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施
20、企业法人依法经（）后取得法人资格。A．公司营业执照签发 B．组织机构代码证签发 C．工商行政管理机关核准登记
D．申请公司设立
21、规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是（）。A．施工组织设计 B．安全技术措施 C．施工现场临时用电方案 D．安全技术交底
22、劳动合同的期限一般始于（）之日。A．劳动合同的生效 B．劳动合同的签订 C．劳动者开始工作 D．劳动者领取工资
23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A．减量化优先 B．合理用能 C．政府监管 D．规范使用
24、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以（）为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地
25、合同示范文本具有（）。A．引导性、参考性 B．引导性、强制性 C．参考性、强制性 D．临时性、辅助性
26、《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，（）年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。A．1 B．3 C．5 D．6
27、行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过（）日。A．10 B．15 C．20 D．30
28、按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是（）。1 A．政府机关 B．某高等学校 C．有限责任公司 D．厂矿的职能部门
29、下列选项中，不需要办理施工许可证的是（）。A．城市居住小区 B．城市大型立交桥 C．建筑面积200m2的房屋
D．实行开工报告审批制度的建筑工程
30、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B．2 C．3 D．
531、下列关于安装工程一切险的表述，错误的是（）。
A．安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿 B．安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
C．安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任 D．安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿
32、根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是（）。A．投标人之间约定中标人
B．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 C．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 D．招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
33、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50
34、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（）。A．无效 B．仍然有效 C．效力待定
D．在担保期间内有效
35、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
36、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地
D．履行义务一方所在地
37、《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。A．1倍以上3倍以下 B．2倍以上5倍以下 C．1倍以上5倍以下 D．3倍以上7倍以下
38、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年
39、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A．联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任 B．联合体各方对承包合同履行承担连带责任
C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
40、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经（）批准，可以进行邀请招标。A．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府
B．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门
D．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府
41、下列关于招标代理机构的表述，错误的是（）。
A．招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉
B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C．工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定
D．招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织
42、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般
43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备
C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量
44、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．王某应当向施工企业赔偿损失
B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿
45、《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A．1 B．2 C．3 D．5
46、王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知王某。A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日
47、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A．在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 C．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
48、下列关于委托合同的表述，错误的是（）。A．委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B．委托合同的订立以双方相互信任为前提 C．委托合同必定是有偿合同
D．委托合同是一种典型的提供劳务的合同
49、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 B．15 C．20 D．25
50、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
51、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。
A．县级以上人民政府 B．省级人民政府 C．国务院
D．省级文物行政部门
52、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C．依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
53、在工程总承包的方式中，（）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。A．设计采购施工/交钥匙总承包 B．设计——施工总承包 C．设计——采购总承包 D．采购——施工总承包
54、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5
55、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期
D．生产工艺要求必须连续
56、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。A．终身不予注册
B．吊销执业资格证书，5年以内不予注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年
57、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A．产品合格证 B．安全许可证 C．销售许可证 D．安装许可证
58、建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由（）承担责任。A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位和施工单位共同
59、人民调解的基本原则不包括（）。A．当事人平等原则 B．合法原则 C．当事人自愿原则 D．诚实信用原则
60、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
61、《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有（）。A．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 B．有从事招标代理业务的相应资金 C．有从事招标代理业务的营业场所
D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
E．有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
62、下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）A．张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B．已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C．李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D．普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E．某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
63、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。A．责令改正，没收违法所得 B．追究刑事责任 C．责令停业整顿，降低资质等级 D．情节严重的，吊销资质证书
E．对承包单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚款
64、按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。A．建设用地使用权 B．汇票、支票、本票 C．依法可以转让的股份、股票 D．依法可以转让的商标专用权、专利权 E．存款单、仓单、提单
65、下列关于行政行为特征的表述，正确的是（）。A．行政行为是执行法律的行为
B．行政主体在实施行政行为时具有单方意志性 C．行政行为具有一定的裁量性 D．行政行为带有强制性
E．行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
66、建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出（）对发包人的监督检查提供必要协助等。A．开工通知书 B．施工进度报告书 C．工程验收范围与内容 D．工程验收标准与依据 E．技术档案资料
67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有（）。
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定期间为顺延工期的期间 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 68、安全专项施工方案编制应当包括（）等内容。A．工程概况
B．施工工种安全技术交底 C．劳动力计划 D．编制依据 E．施工计划
69、生产经营单位（）的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 B．非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证
C．未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员 D．使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 E．未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训
70、根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括（）。
A．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害
B．禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物
C．在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采 D．兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E．人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质
71、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照（）规定处以罚款。
A．发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款 B．发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款 C．重大责任事故的，处上一年年收入50％的罚款 D．发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款 E．发生特别重大事故的，处上一年年收入70％的罚款
72、施工项目负责人的安全生产责任主要是（）。A．对建设工程项目的安全施工负责 B．制订安全生产规章制度和操作规程 C．及时、如实报告生产安全事故情况 D．确保安全生产费用的有效使用
E．根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
73、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（）。A．同时施工 B．同时设计 C．同时竣工
D．同时投产使用 E．同时招标
74、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。A．属国家明令淘汰或者禁止使用的
B．超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C．经检验达不到安全技术标准规定的 D．没有完整安全技术档案的
E．没有齐全有效的安全保护装置的
75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知（）。A．建设单位 B．设计单位
C．建设工程质量监督机构 D．建设工程质量检测单位 E．勘察单位
76、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。A．购物发票
B．安全性能检测合格证 C．生产(制造)许可证 D．产品合格证 E．进场试验报告
77、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有（）。
A．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路
C．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库 D．在历史建筑上刻划、涂污
E．在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
78、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成（）或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。A．重大安全事故 B．较大安全事故 C．一般安全事故 D．重大伤亡事故 E．较大伤亡事故
79、《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有（）。A．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 B．当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 C．因不可抗力致使不能实现合同目的 D．当事人一方发生合并、分立
E．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
二级建造师法规要点 第4篇
一、单项选择题(每题1分，每题的备选答案中，只有1个是最符合题意的)1.经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。A．同时在2个建筑业企业执业
B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作 C．未取得二级建造师执业资格
D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年
2.在我国现行法律体系中，下列对涉及建设工程的法律规范表述正确的是（）。A.合同法属于商法部门 B.劳动法属于行政法部门
C.招标投标法属于经济法部门 D.仲裁法属于商法部门
3.甲建设单位与乙施工单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于（）。A.主体变更 B.内容变更 C.自然终止 D.违约终止
4.甲公司通过出让方式获得了某地块的建设用地使用权进行商品房开发，则表述不正确的是（）。
A．该地块的土地所有权一定归国家所有
B．该地块的建设用地使用权自甲公司正式开工建设时设立 C．甲公司拥有的该地块的建设用地使用权属于用益物权 D．甲公司可以按照有关规定，将该地块的建设用地使用权进行转让、互换、出资、赠与或者抵押
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A.各自相应的责任 B.连带责任 C.按份责任 D.补充责任
6.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A．有期徒刑 B．警告 C．没收违法所得 D．拘留
7.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A．只能采用违约金
B．由违约一方选择采用违约金或定金 C．由非违约一方选择采用违约金或定金 D．同时采用违约金和定金
8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资
9.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。A.企业投资的体育场 B.企业投资的廉租住房 C.企业投资的商品住房
D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
10.根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包
B、两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级 C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责 D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 11.对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督的是（）。A.建设项目规划审查机关 B.施工图设计审查位
C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构
12.根据《环境保护法》的规定，项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）同时施工，同时投产使用。A.同时招标 B.同时投标 C.同时检测 D.同时设计
13.法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()。A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释 B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章 C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章 D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
14.自然人是作为民事主体的一种，能否通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务，取决于其是否具有()能力。A.民事行为 B.承担民事义务 C.法律判断 D.财产保护
15．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被 砸死。该行为涉嫌触犯（）。A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪 C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪
16．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。A．收养关系 B．劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠与合同
17.下列关于总承包单位安全责任的说法，正确的是()。A.应当自行完成建设工程主体结构的施工 B.可以将工程建设的全部再分包给其他单位 C.不可以将建设工程分包给其他单位 D.对分包工程的安全生产不承担连带责任
18.权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经权利人同意，否则构成侵权，这体现了知识产权的()A.专有性 B.地域性 C.期限性
D.财产权和人身权的双重属性
19.自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。A.10天 B.15天 C.20天
D.30天
20.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院
21.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力 B.概算定额不属于工程建设标准范围
C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为 D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（）。A、质量保修书 B、质量保证书 C、质量维修书 D、质量保函
23.甲大型施工单位将其资质证书借给乙施工单位，乙因此承揽了丙工厂的厂房工程。后因工程不符合规定的质量标准给丙工厂造成了损失。赔偿责任应由（）承担。A.甲 B.乙
C.甲与乙平均承担 D.甲与乙连带
24.某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。该高校（）。A.可要求解除合同 B.可要求在合理期限内无偿修理或返工 C.可以追究设计单位的责任 D.可以追究材料供应商的责任
25.乙欠甲50万元钱长期未还，乙有一套住房价值100万元，突然乙在未清偿债务的情况下将住房以100万元的价格卖给了他人，此时，甲如要行使撤销权，应当在()内行使。A.从知道或应当知道撤销事由之日起1年 B.从知道或应当知道撤销事由之日起2年 C.从撤销事由发生之日起1年 D.从撤销事由发生之日起2年
26．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。A．寄送的价目表 B．投标书 C．拍卖公告 D．招股说明书
26.某施工单位合同约定的质量标准为合格，监理工程师在巡视时对项目经理说：“你们把活儿做得好点、细点，到时候亏不了你们！”，于是项目经理在施工中提高了质量标准，此部分增加的费用，应当由（）承担。A.建设单位 B.监理单位 C.施工企业 D.项目经理
27.下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
28.（）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人来说，是重要的、可操作的处罚依据。A.工程建设通用标准
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》 D.《工程建设标准实用指南》
29.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理 C．审查专项施工方案
D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告
30.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.参寓处高温工作 B.低温、冷水作业 C.夜班劳动 D.矿山井下作业
31.招标投标活动应当遵循的原则是（）。A．公开、公平、公正和最低价中标 B．自愿、公平、公正和等价有偿 C．公开、公平、公正和诚实信用 D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 32.定金合同的生效日期为（）。A.3月16日 B.3月25日 C.3月26日 D.3月30日
33.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖、大理石损坏，该损失由（）。A.施工单位承担 B.建材商承担
C.施工单位和建材商各承担一半 D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4 34.注册建造师有权()。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动 B.在两个或两个以上单位受聘或执业 C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动 D.对本人执业活动进行解释和辩解
35．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设 单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。A．违约责任 B．侵权责任 C．缔约过失责任 D．行政责任
36.甲建筑工程公司与乙投资商签订的施工承包合同属于()。A.双务合同 B.口头合同 C.担保合同 D.留置合同 37．某电力工程项目进行公开招标，需要进行工作内容①答疑和现场踏勘②发出中标通知书③开标会议④发布招标公告⑤评标专家确定中标人⑥出售招标文件⑦资格预审。正确的顺序是（）
A．④—①—⑥—⑦—③—⑤—② B．④—⑦—⑥—①—③—⑤—② C．④—⑥—①—③—⑦—⑤—② D．④—⑥—⑦—①—③—⑤—②
38.大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证 B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同 C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记 D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证
39.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.所住员工必须无条件迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
40.《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。A.特殊防护 B.专项防护 C.强制性保护 D.法定保护
41.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标
42.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价（）左右的比例预留保留金。A．结算总额5% B．预算总额5% C．预算总额10% D．结算总额10% 43.宏达公司是所有投标中报价最低的投标人，报价低于标底10%，则其（）A．肯定中标
B．如果满足了招标文件的实质性要求，则肯定中标 C．如果满足了招标文件的实质性要求，也未必中标 D．应该被定位废标
44.甲公司投资建设一个高层写字楼，（）是正确的。A.甲公司可以将工程的勘察、设计、施工发包给有总承包资质的乙建筑公司 B.若乙建筑公司向甲公司承诺工程质量，就可以将工程任意分包
C.乙建筑公司与分包的丙公司就整个写字楼工程质量对甲公司承担连带责任 D.丙分包公司征得乙建筑公司和甲公司同意后，可以将分包工程再进行分包 45.该施工现场，不需要设置明显安全警示标志的部位是（）。A.现场入口处 B.项目经理办公室 C.基坑边沿 D.塔吊
46.2005年4月施工单位与化工企业签订了一份10万元化工材料的买卖合同，直到2006年8月施工单位才发现由于自身对该化工材料成分的错误理解，致使该化工材料在施工单位的工程中无法使用，此时，该合同为（）合同。A.无效 B.有效
C.可变更、可撤销 D.效力待定
47.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。A．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证 D．建立专门安全管理制度，定期检测评估
48.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案 B．审查安全技术措施及专项施工方案 C．报告安全生产事故隐患 D．承担建设工程安全生产监理责任
49.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。
A.工业废水处理达标后排人河流
B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地 C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
50.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是()。A.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工 B.消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准 C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住
D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用
51.某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了a集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给a集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司 B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带 D..甲公司和乙公司按资产比例
52.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。A..串通投标罪 B.合同诈骗罪 C.侵犯商业秘密罪 D.受贿罪
53.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查
B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查
54.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。A．通常标准
B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准
55．承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求对方尽快答复并在三日内将水泥运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。A．属于要约邀请，随时可以撤销 B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回 C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销
D．属于要约，而且不可撤销 56.甲公司与乙公司以合同书形式订立合同。甲公司的经理邓某持甲公司的授权委托书在合同上签名并盖上了甲公司的合同专用章。乙公司董事长杨某由于疏忽，未带公章，只在合同书上签上了自己的名字，表示几天后再加盖公章。后来，杨某见市场行情有变，此合同有可能对自己不利，于是迟迟不在合同上加盖公章。当合同约定的履行期限到来时，甲公司要求乙公司履行合同，乙公司以未盖公章、合同未成立为由拒绝，甲公司因此而蒙受损失。以下说法中，正确的是（）A．乙公司应承担违约责任 B．乙公司不应承担任何责任 C．乙公司应承担缔约过失责任 D．乙公司应承担侵权责任
57.施工单位因与建设单位发生合同纠纷，委托王某全权代理诉讼事宜，但未作具体授权，则王某在诉讼中有权（）。A.提起反诉 B.提起上诉 C.放弃部分诉讼请求 D.提出管辖权异议
58.某工程质量纠纷由合议仲裁庭审理，在赔偿数额上仲裁员意见不一致,首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿20万元，另两名仲裁员乙、丙都认为应赔偿30万元，则仲裁庭应按（）意见作出。A.甲 B.乙、丙 C.仲裁委员会主任 D.仲裁委员会
59.行政处分的方式是（）。A．没收非法财产 B．吊销营业执照 C．行政拘留
D．记过、撤职、开除等
60.根据《公司法》规定，有限责任公司股东会的职权不包括()。A.决定公司的经营计划和投资方案 B.审议批准公司的财务预算报告 C.对公司增加或减少注册资本作出决议 D.修改公司章程
二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.工程建设法律关系的构成要素是指（）。A．主体 B．形式 C．客体 D．内容 E．目标
2.下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
3.未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（）。A.责令停止违法行为 B.没收违法所得
C.处违法所得2倍以上5倍以下罚款 D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任 E.追究刑事责任
4.申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（）。A.取得建造师执业资格证书 B.无犯罪记录 C.无行政处罚记录
D.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 E.经所在单位考核合格
5.某施工企业在人员管过程中，发生如下事情，其中不符合劳动法规范的做法有()A.某女工因休产假时间过长，达5个月之久，单位因而将其除名
B.工人刘某因被怀疑参与一起恶性案件被刑事拘留，单位随即解除了与他的劳动合同C.因试用期考核未通过，单位通知郑某第二天就不要上班了 D.孙某因患职业病而就医，不能继续工作，单位遂将其辞退
E.某职工因交通事故受伤，不能胜任原岗位工作，将其调整到传达室收发信件 6.投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B．投标时递交假业绩证明或资格文件 C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底
E．假冒法定代表人签名，递交假委托书
。7.某房地产开发企业拟在本市经济技术开发区投资建设一个高档写字楼，用于办公自用，该企业申领施工许可证必须具备的条件包括（）A．已经办理该工程用地批准手续 B．已经取得该工程规划许可证 C．已经确定施工企业 D．已经确定监理企业
E．建设资金已经全部到位并通过验资
8.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，（）情况下可以更换。A．施工企业法定代表人同意更换项目负责人 B．发包方与注册建造师受聘企业已经解除了承包合同 C．发包方同意更换项目负责人 D．监理单位要求更换项目负责人 E．不可抗力下必须更换项目负责人
9.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。
A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险 B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格 C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员
D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
10.甲施工单位法定代表人王某与乙建设单位负责人李某签订了一份建设工程施工合同，其中约定应指派建造师张某担任项目负责人。下列关于该合同法律关系构成要素的表述正确的有（）。
A.甲是主体，乙是客体 B.乙是主体，甲是客体
C.甲与王某、张某是主体，乙与李某是客体 D.甲是主体，指派张某担任项目负责人是内容 E.乙是主体，给付工程款是内容
11.施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位
B.建设工程质量监督机构 C.安全生产监督管理部门 D.勘察、设计单位 E.设计单位
12.合同转让的类型有()。A.约定转让 B.法定转让 C.权利转让 D.义务转让 E.权利义务概括转让
13.专利权的客体包括（）。A．发明
B．实用新型
C．注册商标
D．外观设计
E．作品
14.根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（A、已办理工程用地批准手续 B、已确定建筑施工企业
C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E、材料、设备已经购入
15.在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则(A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止 B.没有违背诚实信用原则，不应禁止 C.是降低了工程造价，应当提倡 D.该投标文件应作废标处理
E.其做法符合低价中标原则，不应禁止
。)。）16.有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。A.申请人表示可以延期执行 B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 17.建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（）A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因“挂靠”问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷
场景：电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。根据场景回答下列问题。
18.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位 C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作
19.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期
D．工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式
20.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付
B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷 C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付
D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付
E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力
