正文内容
安装工程专业分包合同范文
来源:盘古文库
作者:开心麻花
2025-09-16
1

安装工程专业分包合同范文第1篇

安装劳务分包合同

合同编号:

总包单位: 分包单位:

时 间:

年 月

日安装劳务分包合同

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规和规章,并结合太原市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼安装工程劳务分包事项协商一致,订立本协议。

一、 工程概况

1、工程名称: 太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼

2、工程地点: 太原市西矿街281号

3、建筑面积:38697.48平方米。

4、结构类型:剪力墙

二、 承包方式及单价

1、

2、 承包方式:清包工(人工费、小型机械费、消耗材料费) 按建筑面积计算:综合单价39元/平方米(不含税)

三、 工程承包范围

承包范围:由基础筏板开始、包括地下及地上部分的电气、排水、采暖通风等安装工程电气施工图、排水施工图及暖通施工图中所涉及的全部内容及现场文明施工所要求的工作。现场安装工程、设计变更、洽谈记录等按山西省2011年定额另行计算。

(一)电气工程

1、动力及照明系统:包含预埋件、预埋管、配管、箱、盒,穿墙套管、支吊架制安、电气线路敷设、桥架、低压配电柜、配电箱、开关、插座、灯具等的安装及调试内容,按图纸设计安装到位。

2、防雷接地及安全系统:包含预埋件、均压环、等电位箱、避雷设施等制作安装及检测,按施工图纸施工到位。

3、有线电视系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。

4、综合布线系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。

5、通信系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。

(二)排水工程

1、污水系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装;污水干管、支管、地漏、污水泵、电梯井底排水立管等末端设施的安装与系统灌水、通球试验、楼层吊洞,按设计图纸安装到位。

2、雨水系统:包含支架制作安装、雨水立管、雨水斗等设施的安装与系统灌水、通球试验及吊洞。

3、空调冷凝水系统:包含空调过墙孔的预埋;支架制作安装、排水立管、排水支管、伸缩器等的安装及灌水、通球试验。按设计图纸安装到位。

(三)供热工程

1、供热系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装、供热干管、供热支管、管路减压阀、热计量表等设施安装及系统试压冲洗、防腐保温、管路标识等。按设计图纸安装到位。不含分水器、地暖管安装、调试。

(四)图纸要求的未尽事宜 机械及消耗材料范围:

1、 机械除甲方提供的塔吊、施工电梯、吊篮、大型机械外,其它施工所需机械均由乙方自备。

2、 消耗材料范围:除主材及所需配套的箍、卡、接头等以外的全部材料;如:电焊条、氧气、乙炔、塑料胶带、扎丝、铁丝、钉子、电用胶带、色粘带、电线电缆扎带、穿线钢丝、螺丝、油漆刷、泡沫板、各种过墙套管堵料、纤油、麻丝、生料带、油灰及自有机械用切割片、砂轮片、钻头等。

四、工程管理要求

(一)质量管理

本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准,工程施工现场管理标准必须达到市级文明工地要求。如因乙方原因造成的质量验收不达标,乙方应承担相应责任,并在结算时扣除5万元作为罚款。

1、 严格按照施工图纸、施工验收规范和技术交底施工,确保质量合格。

2、 在确保质量合格的同时,施工时必须兼顾美观及保修期内的后续运行维护的可操作性。

3、 对甲方提供的设计图纸等进行审核确认,对影响安装及后续运行的事宜有义务书面提出改进意见。

4、 对特殊工种,如电工、管工、焊工等工种必须持资质证书上岗,无证人员严禁进场。

5、 甲方技术人员定期不定期召开工作会议,项目经理及各专业负责工长必须准时参加。

6、 配合甲方完成技术资料存档工作。

7、 提供阶段性详细工程材料计划,供甲方审定。

8、 确认甲方提供材料的种类、型号、规格、质量是否满足要求,并对有影响安装质量的材料必须书面提出。

9、 对到场施工材料及时卸车,做好核对及标识。

10、 预埋电箱、电盒、支架等设施必须横平竖直,确保方正,同一室内要求水平标高相同的盒箱等设施,辐射必须准确。

11、 管材、线材选用严格按照先长后短的原则进行,尽可能的减少材料接头和废料产生。

12、 合理安排工序,避免上下工序打架而影响工程质量,确认无法避免时应及时做好成品和半成品的保护工作。

13、 外表面有涂色要求的管路,线路等必须按规定做好色标。

14、 有方向的管路、线路等按规定要求做好方向箭头标识。

15、 电气箱体、桥架电缆、电路器件等按规范或设计做线路标识。

16、 预埋件、支架等的制作严格按规范及设计的要求材料和尺寸制作和防腐保护。

17、 对于预埋件、支架等的安装间距严格按规范和设计要求执行。

18、 严格执行自检、互检、交接检制度,并向甲方提供检查明细记录。

19、 严格执行隐蔽工程验收要求,每道工序必须经甲方及监理验收合格后方可进行下道工序,质量检查不合格的返工责任及费用由乙方负责。

20、 参与甲方、监理单位的质量检查及隐蔽工程验收,负责跟踪及整改。

21、 合理用材,减少浪费,及时向甲方提供材料使用情况的报告。

22、 如因安装质量问题影响工程总体效果,乙方必须承担相应责任及损失。如因材料质量问题造成的损失由甲方承担。

(二)安全施工要求

1、乙方必须对本工程所有的施工自有人员加强安全教育,对各个施工环节加强安全防范措施,杜绝安全事故发生,并形成书面记录,详见安全协议书及安全奖罚细则。

2、乙方自备安全帽等劳保用具,并要求要统一。

3、认真执行“三宝四口”的有关规定。

4、乙方必须给施工人员购买意外伤害保险并提供复印件给甲方,因乙方原因造成的安全事故,乙方承担一切责任。

(三)文明施工要求

1、操作区域保持整洁有序,达到文明工地的标准。

2、对到场施工材料及时进行卸车、规堆、码垛及标识。

3、施工场地保持干净整洁,临时材料堆放整齐有序。

4、施工废料及时清理出场。

5、临时用电必须符合要求。

五、工期要求

1、每周、月底前上报下周、月安装施工计划,报甲方审核批准。

2、计划一经确定,乙方必须严格执行。

3、线管的预埋敷设按主体工程进度执行,不得因为安装队的原因造成总进度滞后。

4、安装开始至完成工期为 天。

5、工期每拖延一天按工程结算价格的0.2%进行处罚,如遇不属于乙方原因造成的工期延误相应顺延。

六、双方责任

1、甲方责任

1) 现场办公室一间由甲方承担。

2) 提供塔吊一台,施工电梯一部,吊篮其它所需大小机械均由甲方负责。

3) 甲方提供施工用电至二级箱操;作业面照明及三级箱,现场移动照明灯具及用线由乙方承担。

4) 提供施工所需的工程主材及辅材,必须按乙方计划要求提前三天进场。

5) 提供文明工地所需的硬件设施。

6) 负责施工当中的抄平放线工作,乙方需配合。 7) 对不服从管理的个人有权罚款,每次500—3000元。

2、乙方责任

1) 保证本工程所需劳力、实现甲方确认安排的进度计划。 2) 遵守甲方、监理及建设单位的各项管理制度,文明施工,承担因违章造成的经济罚款。

3) 保证特殊工种持证上岗,技术工人持证上岗率80%以上。 4) 保证工人的工资按时发放,不能因拖欠工人工资影响工程施工。 5) 提供施工所需施工机械、工具及消耗材料。 6) 提供乙方人员所需的雨衣,雨鞋等劳保用品。 7) 现场乙方施工人员必须佩戴安全帽。 8) 负责安装所需的开洞及管道吊洞。 9) 承担因返工造成的材料损失及连带损失。

七、结算及付款方法

1、工程验收合格后按合同约定计算工程量,进行结算。

2、面积计算按2011定额建筑面积计算规则执行。劳务费一次性包死价,不再调整,建筑面积综合单价39元/平方米 大写:(叁拾玖元整/平方米)作为综合单价。

3、工程变更增加部分调整后依据2011山西省安装工程预算定额人工直接费计取;

4、计时工(签证工)单价:甲乙双方另行商定。

5、付款方式,主体工程±0.000开始按进度分段支付

(1)、主体预埋、预留视进度分阶段支付到总价30%的劳务费; (2)、安装施工过程中视进度分阶段支付到总价70%的劳务费; (3)、安装工程全部竣工验收后支付到劳务费总价的90%; (4)、竣工且分户验收合格后支付到劳务费总价的95%,留5% 的质保金二年以后付清。

八、本合同未尽事宜双方本着实事求是的原则协商解决,若协商未果。提交当地劳动部门仲裁,任意一方对仲裁不服可向管辖区人民法院起诉。

九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,签字盖章后生效,付完尾款后自行作废。

发包方: 委托人: 工地负责人: 年 月 承包方: 委托人: 工地负责人:年 月

安装工程专业分包合同范文第2篇

装 劳 务 承 包 合有限公司 2017年 月 日

共14页第1页 安 同

XXXXXXX

安装劳务承包合同

总包单位(甲方): 安装单位(乙方):

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就劳务分包协议达成一致,签订本合同。

一、 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建设单位:

4、总包单位:

5、安装单位:

二、 承包范围

1、给排水工程:图纸内的全部内容。

2、电气工程:图纸内的全部工程内容。

3、采暖工程: ,其余单项工程见招标内容。

4、弱电工程预埋:图纸中的穿越管预埋、箱体预埋。

三、承包方式

1、包工不包料(包辅材),设计中的主要材料由甲方供应。付材含胶带、生料带、胶布、厚漆、麻丝、焊条、切割片、安装工作所需

共14页第2页

的所有机械机具,机械机具所需的耗材等,全部由乙方承担。

2、乙方承担施工现场所有的临水临电,消防等临时设施的水电安装与维修工作。人工费由乙方自己承担(材料由甲方承担)。

四、工作内容

乙方承包本工程图纸所含安装工程内的所有工程量、管道预埋、洞预留、补洞吊洞,开槽开孔、管内穿线、设备安装、箱体安装、调试验收、工完场清、资料收集等全部工作内容。

五、承包计价方式及综合单价

本工程按建筑面积计算工程劳务承包费。

1、综合含税单价 元/㎡(建筑面积以图纸实际面积为准)。本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内价款不予调整。

2、计价方式

①按建筑面积×综合单价进行计价。

②甲方变更签证内容发生大面积(5%以上)增减可按综合单价调整合同价,小的(5%以下)变更签证合同价不变。

六、付款方式

1、预埋工程完成 层,经甲方确认付合同总价款的 %。

2、安装工程完成,经甲方确认付已完成工程量的 %。

3、整体竣工验收后合格后付工程合同总价款的 %,留 %质保金,质保期二年。

七、工程验收标准

以现行有关施工规范验收规范为依据,以及监理、业主、质监站

共14页第3页

等各个监督单位验收后的最终结论为准。

八、工程质量要求:优良。

九、 履约保证金

1、本合同签订后三日内乙方向甲方缴纳履约保证金 万元至甲方指定账户,履约保证金到账后合同生效。

户名 账号 开户行

2、保证金的退还方式:

①、预埋工程完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还 %保证金。

②、安装工程完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还 %保证金。

③、整体竣工验收完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还剩余保证金。

以上退款时间节点遇完成工程量存在明显质量问题的,延后至质量问题修复后七日内支付。

十、工期要求

天。 年 月 日至 年 月 日,提前完工或推迟交工的,奖励或处罚按照每日1000元进行计算至实际完工或交工之日。(实际开工日期以开工报告为准。注:因不可抗力的因素造成无法施工,工期顺延,不承担责任。除不可

共14页第4页

抗力,双方达成一致外,工期不予顺延)

十一、保险

1、乙方负责人必须为进场职工办理意外伤害保险,并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。因乙方怠于履行以上义务而导致甲方损失的,乙方同意甲方可从应付乙方工程款中扣除实际损失及合理支出费用。

2、如因备案等各种原因,需要甲方代乙方为其人员办理保险的,由乙方承担全部保费。

3、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施减少损失,乙方怠于履行以上义务的,甲方代为履行,履行后所产生的所有费用由乙方承担,乙方同意由甲方从乙方的应付工程款中扣除。 十

二、质量管理及责任

1、乙方进入现场后,由甲方项目部技术负责对乙方进行工程质量目标、质量计划、质量标准、图纸要求进行交底工作,并对各分部分项工程分阶段进行单独技术交底。乙方如有疑问,应在三个工作日内以书面方式提出,甲方在三个工作日内予以书面答复。因乙方怠于履行以上义务而造成损失的,由乙方承担赔偿责任。

2、乙方必须按照“百年大计,质量第一”的方针,认真执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格按施工组织设计、图纸要求组织施工、服从监理部门、建设单位、甲方技术质量管理部门的各项管理,精心组织施工。

共14页第5页

3、甲方供应的材料,甲方进行复试,合格后,交乙方使用,乙方在施工过程中发现甲方供应的材料不合格的,应立即以书面形式通知甲方处理。乙方不得将不合格的材料、不符合规范的材料、与图纸要求不相符的材料等用于施工部位,否则由乙方承担全部责任。

4、乙方在施工中未按质量标准、规范要求施工,因乙方原因造成窝工、返工、停工等造成的一切损失由乙方承担。

5、乙方在施工中应严格按照甲方的质量管理程序组织施工,做好自检、互检、交接检,配合甲方质量员的跟踪检查。对甲方的各分项验收提出的问题要及时整改,并认真落实技术质量交底的要求。

6、施工中乙方不重视质量,对发现的质量问题不及时整改,不虚心吸取各方意见和建议,甲方有权要求乙方停工整改,整改后仍不能达到施工要求的,甲方有权解除合同并要求乙方退场,拒不退场的强制退场,因此产生的所有费用由乙方承担。乙方因自身原因自行退场的,工程款除已完成并验收合格以外的,不予支付。甲方另行寻找施工队伍进场,乙方不得阻挠、干扰,如因乙方原因导致停工的,所有损失由乙方承担。乙方人员退场后,保证金、工程款按已完工并验收合格工程量在一年后支付。

7、施工中,乙方应设立专职质量管理人员,对施工人员完成的工作面进行自检。认真复查标高、轴线、门洞位置、预留洞口垂直度,确保构建的截面与图纸设计一致。

共14页第6页

专职人员信息:姓名: 身份证号

8、乙方进驻现场的管理人员配置应包含以下人员:项目负责人1名(姓名 身份证号 )、技术负责人1名(姓名 身份证号 )、测量放线员2名(姓名 身份证号 )、钢筋工长(姓名 身份证号 )、木工工长(姓名 身份证号 )、砼工长(姓名 身份证号 )各1名、专职安全员2名(姓名 身份证号 )(有上岗证)、专职质检员1名(姓名 身份证号 )(有上岗证),专职电工1名(姓名 身份证号 )(有上岗证),以上人员为专职现场管理人员,缺额人员甲方按每人3000元/月处罚。

9、乙方应严格遵守甲方下达的各项书面整改指令。对于乙方拒绝整改、整改不及时、整改不到位及质量问题较严重时,甲方有权停止支付工程款,并没收该阶段的履约保证金。甲方代为整改的,费用由乙方承担,乙方同意甲方从应付工程款中扣除相关的费用及合理支出。

10、凡因安装工作不符合业主或甲方要求,超出标准时,乙方应当予以纠正或返工,造成的工料损失及人工损失由乙方承担。

十三、安全管理及责任

乙方应本着“安全第

一、预防为主”的原则,负责对现场施工人员进行安全班前生产教育,严格进行班前安全技术交底,为施工的作业人员提供安全防范、防护措施、用具,对存在安全隐

共14页第7页

患的工程部位搭设防护措施,设置专职安全管理人员。

1、乙方特殊工种必须持有有效证件上岗,并交甲方登记存档,严禁无证上岗。

2、乙方施工的作业人员,必须遵守项目部安全生产管理规定,进入工地人员年龄为18周岁-45周岁内人员,与项目施工无关人员一律不得进场,因工地检查、视察的除外。正确使用好安全带、安全帽、安全网,对不按安全规范操作、不适用安全防护用具的工作者,甲方有权要求其停止工作。有权对违章者进行批评、教育和罚款处理。

3、乙方施工的作业人员未按安全规范操作,不规范使用安全护具违章作业造成安全生产事故时,一切责任及费用由乙方负责。甲方代替乙方处理相关事故的,乙方同意甲方直接从应付工程款中扣除相关费用。

4、各类机械、设备,乙方无证人员严禁乱动,电动工具接收电源必须由电工操作,严禁乙方人员自己乱接乱拉电线,各类机械、设备乙方工人使用时,都应认真使用防护装置,严禁在施工现场进行与施工无关的活动,讲文明,讲道德,做好工地安全防火工作。

5、乙方现场施工人员必须身体健康,严禁酒后、带病工作。要合理安排必要的夜班加班,防止疲劳工作,防止意外事故的发生。对自己的职工食堂卫生负责管理并要经常进行检查,预防食物中毒事故的发生。

6、乙方应定期对施工人员进行法制教育及道德教育,防止违法乱纪事件发生。乙方人员在场外发生的一切安全事故、治安事件等甲方概不负责,发生的一切经济、法律责任由乙方承担。

7、施工中,乙方应设立专职负责的领导。对施工人员的日常施工安全管理,负责进场人员的一切安全生产培训及教育。

8、对施工现场打架斗殴、盗窃的处罚规定:

①、在施工现场及项目部责任区打架斗殴闹事的进行2000-3000元/次处罚。

共14页第8页

②、在工地及项目部责任区偷盗他人财物以丢失物价值20倍罚款。

③、工地管理人员在施工现场与甲方、监理及业主争执吵架者处以2000元/次罚款。

十四、工期保证措施及责任

乙方在确保工期质量、安全的前提下,应合理的组织施工,紧密的配合甲方的工期部署,按期或提前完成甲方要求的进度计划,双方的工期责任如下:

1、甲方在乙方进场前,应向乙方进行明确的工期交底,阐明合同工期要求,并交给乙方进度计划表。

2、乙方可根据甲方的工程进度计划、施工方案,合理组织充足的工种技术工人的人员,确保工期计划顺利实施。

3、甲方根据进度计划,合理的组织属于自己应提供的各种材料及设施材料进场,以保证乙方按生产进度计划的要求实施。

4、乙方因内部管理不善,劳动力不足,技术质量差等原因使工种之间配合不力,工序穿插不合理而发生的工期延误或因工期延误造成的一切经济损失按合同约定由乙方负责。

5、因甲方材料供应不及时、技术方案修订、图纸变更原因造成的工期延误,其责任及损失由甲方承担。

十五、劳务结算规定

乙方的结算表和支付申请表必须经过甲方栋号长、分区生产经理、安全员、技术部门、质量主管、材料部、预算部、项目经理的签字,并经甲方盖章认可,方为有效。凡因质量、安全问题的处罚、违约赔偿、材料浪费等扣款,一次性从结算中扣除。

十六、文明工地,工程质量应达到标准

共14页第9页

1、文明工地目标:省级文明工地,省级文明工地创建,安全防护材料及人工费用由乙方承担。

2、工程质量目标:优良。

3、以上目标乙方应认真负责,加强管理,确保目标的实现。如因乙方原因未能达成文明工地、质量目标,甲方扣除乙方安全文明施工费用的10%作为处罚。

十七、其它

1、乙方必须组织一支训练有素、纪律严明、操作工艺精良、善打硬仗的队伍进场施工。若乙方中途退场或无能力继续正常施工,乙方按照造成直接损失和间接损失总额的二倍向甲方支付违约金。

2、甲方付给乙方进度款,乙方必须全额发放工人工资,不得拖欠,有拖欠农民工工资,甲方或相关部门一旦发现,由此发生的经济处罚及费用由乙方承担,在施工过程中有农民工投诉拖欠民工工资问题的,甲方按每人每次1000元处罚。投诉两次以上的,乙方同意甲方可以代付农民工工资。

3、支付进度款时乙方按程序办理财务手续,甲方按时支付乙方劳务费用(含税金),甲方付给乙方劳务费后,乙方必须足额发放工人工资、生活费用,如不按时发放工人工资、生活费,引起的工人闹事、工地停工、工人上访等不良后果的,由乙方负责,在政府相关部门所造成的不良记录由乙方负责清除。乙方和工人产生的劳务纠纷由乙方解决。不能解决或甲方代乙方解决的,

共14页第10页

乙方承担所有费用。

4、乙方所有施工人员的食宿及费用自理,甲方随时进行检查,发现不安全隐患,书面通知甲方整改,乙方应及时调整,拒不改正,按日处罚1000元,情节严重者进行停工整改。

十八、违约责任、解除合同

18.1 甲方未按合同规定支付劳务费的,应按同期银行存款利率向乙方支付拖欠劳务费的违约金。

18.2 乙方分包的工程项目,不得再行分包或转包,否则甲方有权解除合同,并由乙方向甲方承担违约金 万元。

18.3如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求,并因此而停止或部分停止施工、消极怠工的,乙方每天承担违约金 元;停工或部分停工、消极怠工时间超过5日,甲方有权解除合同,并由乙方承担违约责任。

18.4如因乙方违约,甲方解除合同的,乙方除了按合同相应条款约定承担违约金或实际损失外,还需按未完工程价款的 %另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。

18.5合同解除的,乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后 日内无条件撤出工地,逾期每天承担违约金 万元。双方应在合同解除后 日内完成对已完工程量的核对,已完工程的质量验收,乙方领用材料、机具的退还、核算,应扣款项的确认,以及其他交接工作。如乙方不予配合,甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等独立第三方见证后,即安排其他施工队伍进场施工;届时,甲方拍摄的照片或独立第三方的见证记录,将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。乙方不得以任何方式干预或影响工程的继续施工,否则,每天承担违约金 万元。

合同解除后2个月内,乙方向甲方提交结算报告及完整的结

共14页第11页

算资料,甲方收到结算报告后2个月内完成审核或提出修改意见。结算价款确定后,甲方仍按原合同约定的时间及比例,支付进度款及剩余劳务费。

18.6因乙方不能按期完成某分项工程的,或其分项工程质量不符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的,甲方可另行安排人员施工,并按其发生的实际费用、外加15%的管理费从乙方劳务费中扣除,乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除。

18.7甲方应在乙方进场时向乙方进行相关制度交底。乙方违反甲方施工管理制度,甲方有权按制度规定对乙方进行处罚(该处罚即为乙方应承担的违约金)。

18.8 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的,合并计算。

18.9乙方违约的,甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金,或在结算中扣减相应价款。若当期不足以扣减或当期未扣除的,甲方可在后期扣除或另行追偿。

19.10 乙方工程质量出现重大问题的,或者相同或类似的一般性质量问题出现3次以上(含3次)且经甲方提出后未能采取有效措施解决的,甲方有权解除合同。

十九、合同授权

19.1 甲方授权项目经理 (电话: )行使以下职责权限:

19.2乙方授权其现场负责人 (电话: )行使以下职责权限:

19.3 合同履行过程中,任何一方变更合同授权,必须及时书面通知对方。

十、送达

20.1 乙方可按本合同第十四条约定,向有权限的甲方人员当面送达,由其签收。

共14页第12页

20.2甲方可通过下列方式向乙方发出通知:

① 甲方可按本合同第十四条约定,向有权限的乙方人员当面送达,由其签收,或者以电话方式向其送达通知,甲方保留的② 甲方亦可向以下地址邮寄送达:

乙方地址: ; 邮编: ; 收件人: 。

甲方邮递该地址送达的资料、文件,到达该地址时视为乙方收到,对乙方具有法律约束力。

③ 甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知: 传真号码: ;

电子邮箱: 。 20.3合同履行期间,送达方式或地址发生变更的,乙方必须及时书面通知甲方。

二十一、争议解决

因本合同履行发生争议的,应协商解决,协商不成的,向甲方所在地人民法院起诉。

本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,自双方签字盖章时生效。工程完工后自行失效。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

委托代理人: 委托代理人:

共14页第13页

语音通话记录、短信等可作为送达凭据;

电话: 电话:

2017年 月 日

安装工程专业分包合同范文第3篇

一、劳务分包的本质属性及法律特征

2011年建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》对劳务分包做出了规定,获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

劳务分包的本质属性是:分包主体即从事劳务作业的分包人必须具有相应资质;分包指向的对象是完成工程分包的劳务作业而不是分包工程本身。

劳务分包的法律特征:

1、劳务分包是在存在工程施工合同的前提下派生,没有总承包等施工合同就没有劳务合同。

2、劳务分包合同的内容是工程的施工劳务,发包人是建设工程的总承包人,或者专业分包的承包人;劳务分包的承包人是具有相应资质的劳务企业。

3、劳务分包合同的对象是计件或计时的施工劳务,主要是指人工费用以及劳务施工的相应管理费用,而不是指向分部分项的工程,不能计取分包的工程款。

4、按现行《建筑法》的规定,工程分包必须经建设单位同意。而劳务的发包方发包的是施工劳务而非分部分项的工程,劳务分包方与建设单位没有直接的法律关系,因此,总承包人或专业分包的承包人发包劳务,不需经过建设单位或总承包人的同意。

二、劳务分包与专业工程分包的区别

按照现行法律规定,分包包括专业工程分包和劳务分包,都是合法的分包行为。劳务分包与专业工程分包的区别:

1、分包主体的资质不同。专业工程分包人持有的是专业承包企业资质,共有地基与基础工程等60种;劳务分包人持有的是劳务作业企业资质,共有木工作业等13种。

2、合同标的的指向不同。专业工程分包合同指向的是分部分项的工程,计取的是工程款,其表现形式主要体现为包工包料;劳务分包合同指向的是工程施工的劳务,计取的是人工费,其表 现形式主要体现为包清工。

3、分包条件的限制不同。总承包人对工程分包有一系列的限制,并且必须具备的一个重要条件是事先经发包人同意;而总承包人包括专业工程分包人的劳务分包无须事先获得发包人同意。

4、承担责任的范围不同。专业工程分包条件下,总包要对分包工程实施管理,总分包双方要对分包的工程以及分包工程的质量缺陷向发包人承担连带责任;而劳务分包的分包人可自行进行管理,并且只对总包人或工程分包人负责,对发包人不直接承担责任。

三、劳务分包与工程转包及肢解发包的区别

1、对应主体不同。转包发生在总包人和转承包人之间;肢解发包发生在发包人和不同的承包人时间;而劳务分包发生在总包人或专业承包人与劳务分包人之间。

2、对象指向不同。转包和肢解发包的对象是工程或分部分项的工程,是整个建设工程的全部或一部分;而劳务分包仅指向工程中的劳务。

3、合同效力不同。转包和肢解发包均属于法律法规明确禁止的无效行为;而劳务分包属合法行为。

4、法律后果不同。转包的双方对因此造成的质量或其他问题对发包人承担连带责任;肢解发包造成的质量或其他问题由发包人和肢解承包人承担相应责任,总承包人并不承担责任;而劳务

分包双方按合同承担相应责任,并不共同向发包人承担连带责任。

因此,在签订劳务分包时应注意以下几点:

1、对方必须具备劳务分包资质。要注意劳务分包只有木工、砌筑、抹灰等13种(详见建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》),因此,签订的劳务分包合同的劳务内容须涵盖在这13种劳务分包范围之内。另外,对方派往施工现场的劳务人员应具有相应的从业资格。

2、合同内容指向的对象只能是施工劳务。切不可为图省事仅仅将施工合同改改名称,或者为其他目的而签订内容不仅为劳务的合同。需要说明,包工包辅料的也应归入劳务分包的范围。

3、使用《劳务分包合同示范文本》。2003年8月13日,建设部、国家工商行政管理总局印发了《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》,可参考使用。

相关法条: 《建筑法》

第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负 责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

《合同法》

第二百七十二条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

《建筑业企业资质管理规定》(2001)(已废止)

第五条 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

《建筑业企业资质管理规定》(2007)

第五条 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

第六条 取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可 以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业),可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

《建设工程质量管理条例》

第七十八条 本条例所称肢解发包,是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。

本条例所称违法分包,是指下列行为:

(一)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;

(二)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;

(三)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;

(四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

安装工程专业分包合同范文第4篇

甲方:江苏省江建集团有限公司上海分公司(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲方将黄家花园工程土建钢筋制作、绑扎工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:

一、 工程概况

1、工程名称: 黄家花园

2、建筑面积:平方米

3、工程工期: 按现场施工进度计划

二、 工程承包范围

1、承包范围:黄家花园工程图纸中全部钢筋内容

2、具体工作内容:

① 材料场内运输、装卸。

② 成型钢筋的焊接

③ 与其他工种的配合施工。

④ 施工规范及常规要求。

⑤ 因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥ 施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑦ 文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

⑧ 钢筋分类、分规格上架堆放整齐,材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。

3、承包方式:包清工

三、 材料及工具

1、材料:

① 材料进场后需上报使用数量,在得到施工技术人员的书面准许后方可使用 ② 乙方所领用材料必须如实填写“材料领(退)料单” 。

③ 钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。 ④ 附材:扎丝由承包人自购

2、工具:

① 甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机(成套)。1

② 乙方自备扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)标记笔,个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。

③ 负责本工种机械的维修。

四、 双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派 仇兆军 同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。

2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系及EHS管理体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收、环境安全和职工健康的监督与检查。

3、做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程的顺利施工。

4、在施工过程中,甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工,甲方给乙方一次性50-500元罚款,并限期整改,整改无效,甲方有权单方面中止合同。

5、在由地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方一次性500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。

6、提供就餐地点及住宿

7、制定施工计划

7、进行技术交底

(二)乙方

乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。

1、乙方 纪宝林 同志为钢筋班组施工负责人,参加工程生产协调会,具体负责本专业的施工管理。

2、做好人员录用工作,不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于50周岁的人员。

3、严禁将工程再分包。

4、新到人员必须先到项目部的安全科报到,先学习后上岗,否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理,在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。

6、精心组织施工,在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

7、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。

8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。

9、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地

10、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因延误工期,每延误一天罚款1000元,经甲方指出后无解决措施的,甲方将中止合同,并按已完成工程量的工程款85%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用。

11、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。

12、健康证、操作证等一切费用自理,并且必须按上海市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。

13、开工前提供甲方元备用金,作为乙方筛选人员工资备用金。

五、 质量标准

1、质量标准:“合格”

2、每次钢筋绑扎后,通知甲方、监理验收,若质量一次达不到标准将按200-500元/次罚款。

3、若由于返工造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外,并按材料市价两倍赔偿。

4、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

六、 安全、文明施工

1、安全无事故:乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律,若发生工伤事故,费用5000元以下的由承包人负责,超过5000元由项目部协助承包人解决;对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任

2、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场清洁卫生,原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养,达不到要求的,给予每次50-500元罚款。

3、原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放,长于40㎝的废钢筋必须与其它废

材分类堆放。

4、未经许可工地严禁住有女工和家属工,违者每日罚款50元。

5、承包班组统一着装(工作服),配戴统一安全帽。(由甲方统一负责采购,费用由承包班组承担,工程结束后不退回)

6、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴,违反者一律辞退,并给予承包班组必要的经济处罚,造成后果重大影响的依据法律追究责任,终止合同。

七、 工程承包费用及结算方式

1、承包费用:按合同规定的工作内容一次性包死,承包单价:按照建筑面积为11 元/平方米,达到质量要求奖励1 元/平方米,安全无事故1 元/平方米,文明施工 1 元/平方米。(以上承包单价中含有扎丝费用)。

2、以上承包费用中已含职工养老金(5元/工日)以及职工医疗费用(2元/工日),含当年防暑降温费用及1%个人调节税,综合保险费1.5%。个调税及综合保险费用在结算时由财务扣除。

3、付款方式:甲方每月核算承包人的工作量,按统一单价标准结算,并核算承包班组材料耗用量,超出部分材料按采购价由承包班组承担。承包项目完成后结清总工作量的90%,当年年底付清所结工程款,余款在一年内付清。

4、若发生承包范围外的用工必须于当日结清,过期作废。

5、承包班组交通费用自理。

八、 其他

1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙双一份,合同双方签章(字)后生效。款额结清后失效。

2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

3、附件:安全协议书

宿舍卫生管理制度

现场安全文明施工管理制度及奖惩

质量奖罚管理规定

甲方:乙方:

安装工程专业分包合同范文第5篇

乙方:

甲,乙双方经过友好协商,就

工程由甲方承包给乙方施工,根据【中华人民共和国合同法,】及相关法律之规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。

1.工程地点:

2.工程名称:

3.工程编号:

第一条,合同工期;

1.双方商定总工期为

天。

2.开工日期

日,竣工日期

3.乙方应在约定工期内完成全部施工。

第二条,乙方包干承包

的全部施工工作,即实行,包工不包料。

第三条,包干承包费用;

1.多层100元一层【注.多层楼是指不带电梯为多层楼】

2.高层260元一层【注.高层是指带电梯为高层楼】

3.共

栋楼道施工,共计

层楼道施工,其中多层楼

栋高层楼

栋,

4.

此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算。

第四条,支付方式;

1.

乙方完成一栋楼道工程施工后,支付一栋楼道总价80%工程款。

2.

全部楼道工程验收后当天内,甲方支付乙方剩余20%工程款。

第五条,其他约定;

1.

甲方应按合同约定及时付款,否则按500元/天支付违约金。

2.

严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的人工损失、概由乙方自行承担。

3.乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务。

4.如因甲方不及时付款、延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期,乙方不承担违约责任。

第六条,争议处理;

1.双方如有争议可以协商解决,如协商不成,通过施工所在地人民法院解决。

第七条,本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。

(

):

身份证号:

居住地址:

(

):

身份证号:

居住地址:

安装工程专业分包合同范文第6篇

乙方:成都市宏荣电子科技有限公司绵阳分公司工程部(以下简称乙方)

甲方将小岛三期弱点安防系统安装工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:

一、工程概况

1、 工程名称:绵阳小岛建设开发有限公司花园城三期弱点工程

2、 建筑面积:

3、 工程工期:

二、工程承包范围

1、 承包范围:弱点工程。

2、 具体工作内容:绵阳小岛花园城三期弱电工程项目包括以下内容:

项目:

1、可视对讲系统;

相关文章
防汛防暑防雷措施范文

防汛防暑防雷措施范文

防汛防暑防雷措施范文第1篇一、指导思想为了认真贯彻落实上级防汛防雷工作指示精神,确保师生及学校的财产不受损失,做到“防患于未然”,...

2
2025-09-17
风险隐患排查小结范文

风险隐患排查小结范文

风险隐患排查小结范文第1篇为确保我合同段安全施工的顺利进行,我合同段在加强对重大危险源管理的同时,加大力度对各施工队的安全隐患排查...

1
2025-09-17
服务礼仪规范培训范文

服务礼仪规范培训范文

服务礼仪规范培训范文第1篇员工礼仪规范培训方案一、培训目的1.通过培训使员工懂得塑造与个人风格相适的专业形象;2.通过培训使员工掌握现代...

1
2025-09-17
妇幼保健人员职责范文

妇幼保健人员职责范文

妇幼保健人员职责范文第1篇工 作 计 划为进一步提高我村妇幼保健工作,使我村妇女儿童达到健康水平,巩固降消项目“第三周期”工作,具体...

1
2025-09-17
翻译的技巧第五课范文

翻译的技巧第五课范文

翻译的技巧第五课范文第1篇趣(第一课时)备课教师 锦屏镇一中 王千【教学目标】1.学习积累重点词语2.节奏分明地朗读并背诵课文3.领会课文...

2
2025-09-17
妇幼保健工作方案范文

妇幼保健工作方案范文

妇幼保健工作方案范文第1篇近年来,按照医药卫生体制改革“保基本、强基层、建机制”的总体要求,我市积极开展市镇一体化管理试点,建立了...

1
2025-09-17
防汛抢险应急预案范文

防汛抢险应急预案范文

防汛抢险应急预案范文第1篇防汛抢险应急预案福建环宇建筑集团有限公司金马北路道路工程项目部2017年5月31日防台防汛抢险应急预案为了全面提...

1
2025-09-17
风险投资协议样本范文

风险投资协议样本范文

风险投资协议样本范文第1篇甲方:_________乙方:_________以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法...

2
2025-09-17
付费阅读
确认删除?
回到顶部