土方挖掘工程合同书范文第1篇

(甲方) 承包方： (乙方) 第一条 工程概况

(一) 工程名称：叶县化工园区

(二) 工程地点：叶县化工园区 第二条 承包范围及内容 内容包括：开挖、回填。 第三条 承包形式

实行工程总承包制。工程用的机械、油料、均由乙方负责施工。

第四条 承包综合单价

1、承包综合单价为 12 元/M3。

2、综合单价的内容：开挖及回填。 第五条 承包价款结算与支付

1、工程款支付：完成一万方挖土为一个支付节点，每完成一万方挖土，甲方支付60%工程款。全部土方工程完成，经验收合格后，付至工程总价款的95%;剩余工程款3个月内付清。

3、付款时不含发票，如提供发票需另加税金。 第六条 安全施工

1、 开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、 严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、 遵守甲方工地规章制度，服从乙方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、 开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、 遵守交通规则，严禁一切机械操作人员酒后操作机械。 第七条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向人民法院起诉。

第八条 附则

(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三) 本合同甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

年

月

土方挖掘工程合同书范文第2篇

甲方：

乙方：

甲乙双方结合各自优势本着“公平、公正、平等互利”的原则，经协商达成一致，特立本合同，以供甲乙双方共同遵守。 第一条工程概况

工程名称：温州市人民检察院侦察办案用房及专业技术用房室外工程

工程地点：温州市瓯海区老店后检察院侦察办案用房及专业技术用房工程工地。

第二条承包内容

1. 乙方负责所有该项目工程的室外土方、矿渣回填，但不包括碎石垫层和二灰稳定层。

2. 按甲方要求的进度进场回填，土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;

3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求回填，土方到现场卸料和翻土所需机械及费用由乙方承担，但不包括回填压实和整形。 第三条承包方式

包工包料、包运输、包卸料和翻土挖机，包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。

第四条工期

1、整个项目土方回填总工期定为 20天，自2013年8月24日至2013年9月23日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。

第五条计量方式和承包价格

1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否达到甲方确认的回填地坪标高。若达不到甲方要求的回填高度，按 1

实量给予扣减，超过合同约定标高的甲方不予补差，乙方可在3天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。本工程原始地面平均高程4.32米，完成面高程根据设计图纸和甲方的具体要求实测计量。

2、承包单价：单价￥25元/M3(不含税价)，综合报价包含土方、矿渣工料费及按要求运输、卸料、回填的一切费用。本合同承包单价为一次性包干不调差。

第六条质量要求

1.乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。

2.回填土方质量必需符合要求，道路和景观铺装地面表层200mm部分采用优质矿渣回填，其余部分可采用砖块和混凝土块回填，不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥土。回填土方需符合设计和规范要求。

3.乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。

第七条甲方职责

1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。

2、负责按时拨付工程款。如因甲方未按时拨付工程款造成工人劳资纠纷，甲方向乙方支付0.5万元违约金，及时拨付工程款并承担其它相应的法律责任。

第八条乙方职责

1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

3. 乙方进场时，须按当地政府有关主管部门，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。

4. 乙方自行保管进入施工现场的施工机具。安排固定人员冲洗工地大门内外道路的泥土。

5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的关系。

6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于500M3的进度回填，确保按时按质完成本工程。

7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方向甲方支付 0.5万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时乙方无条件退场并承担其它相应的法律责任。

第九条 安全及文明施工

1、乙方自行承担其在施工中发生的一切安全事故责任。

2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。确保零安全事故。

3、严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》等有关规定，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。随时接受各级主管部门的检查。如违章作业出现安全事故，乙方应承担违约责任及其它相应的法律责任。

4、乙方应加强施工文明教育，并有实际措施进行施工队伍的管理，加强防盗及卫生工作，遵纪守法，否则，造成损失或受到有关部门处罚，均由乙方负责。

5、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧。

第十条验收条款

施工完成后，经验收不合格，乙方应无条件及时返工至合格为止，费用由乙方承担，否则甲方可自行组织人员处理，费用由乙方承担。验收合格之日为本工程实际竣工之日，逾期的按工期逾期处罚。

第十一条 结算及付款方式

1、本项目无预付款，每月完成工程量经双方按实签证确认，经甲方验收审批、核算后，按现场实测工程量的 80%付工程进度款;

2、本项目土方回填全部完成验收后5个工作日内，乙方将结算书送甲方审核。工程结算书自甲方接收之日起 5个工作日内完成复核手续，结算手续经双方确认后15天内结清余款;

第十三条违约责任及处理办法

1、如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造

价 0.5 %的违约金，延误7天以上的，甲方有权清退乙方，已按完成工程量60%结算。

2、乙方若有，但不限于如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理，甲方有权终止合同，清退乙方出场同时已完成的工程量按 60%结算。

(1)不按安全文明施工的有关规定施工。

(2)施工质量达不到合同约定的标准和要求。

(3)不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度。

3、乙方中途放弃，已完成工程量按60%结算。

第十五条 附则

1、本协议一式 2 份，甲方执 1 份、乙方执 1 份，本合同自双方签字后生效。

2、本协议未尽事宜，由双方协商、签订补充条款。

3、如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院申请裁决。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

(签名)(签名)

联系电话：联系电话：

土方挖掘工程合同书范文第3篇

发包方(甲方)：江苏金标营建设有限公司

承包方(乙方)：南京隆邦建设工程有限公司 府西街小学建设教学辅助用房项目土方开挖、外运工程承包给南京隆邦建设工程有限公司施工，为确保该土方工程顺利进行，进一步明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，特订立以下协议;

第一条：工程概况

1.1

1.21.3工程规模：占地面积约，预计工作量约算。

1.4工程内容按设计图纸进行土方开挖。

1.5土方挖、运综合单价按

第二条：合同文件及解释顺序

2.1招标文件

2.2投标文件

2.3土方工程施工合同

2.4双方确认的方格网测设计图

第三天：发包人权利和义务

3.1发包人在开工前提供土方开挖高程控制图、工作范围的地形图、建筑总平布置图、基础图。

3.2提供周边综合管线图。

3.3提供有关高点、坐标控制点。

第四条：承包人的权利和义务

4.1承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划施工组织设计，批准后按此实施，在施工过程中服从发包人和监理工程师的管理。

4.2承包人所有人员进入施工现场后，应注意安全，非甲方原因而发生的安全事故其责任及经济损失等均由乙方负责。

4.3在工程施工期间，承包人项目经理必须每天驻现场6小时以上。

4.4开挖施工运土过程中的环卫、市容、交警等部门的协调由乙方处理。

4.5承包人应协商影响现场施工进度和质量的不利因素，土方开挖中出现影响施工进度和质量事件，甲乙双方协商共同解决，非承包方因素造成的停工及由此造成的费用另计，工期顺延。

第五条：施工组织设计和工期

5.1工期与开工，本工程工期天(工作日);开工时间为月日，竣工时间为日(开工日期以甲方通知为准)。

5.2承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划和施工组织

设计，批准后按此实施。

5.3工期延误：遇政府有关通知或市容大检查、自然灾害、不可抗拒的雨雪天气、业主(监理)指令等情况要求停工，工期按天顺延。

第六条：技术质量要求与工程验收

6.1技术质量要求

6.1.1土方开挖标高严格按照国家标准GBJ201-83中各条规定组织施工。

6.1.2土方开挖标高严格按照甲方提供的场地标高进行控制。

6.1.3土方开挖时，做好与其它施工单位的配合工作。

6.1.4采用机械施工少数部分机械不能作业的由人工配合开挖。

6.2检查与验收：

6.2.1发包人工地代表及监理工程师在施工过程中随时进行检查检验，若验收不合格，限期反工整改，由此产生的费用损失和工期延误由承包人负责，由于设计变更，非承包方原因造成返工，产生的费用另计，工期顺延。

6.2.2承包人在工程施工中，根据设计需要，通知发包人、监理对已完成的工程分段进行工程验收。

第七条：合同价款与支付

7.1工程价款的确定

7.1.1本工程采用固定单价合同，即以人民币/立方米作为合同综合单价。

7.1.2工程量预估计

7.1.3工程量的确认：工程开工前，发包人与承包人对场内10*10米标高方格网

共同测量确认;工程施工过程中，发包人按照要求进行土方开挖标高控制;发包人根据工程进度分段、分块验收。

7.2工程支付方式

7.2.1工程完成一半付在工程量完成后三天内结清。

7.2.2乙方在施工过程中，其生活费等一切费用由乙方自理。

第八条：其它

8.1本工程采用总承包方式，承包人不得以任何理由转包工程，一旦发现，发包人有权终止合同，由此造成一切费用、工期损失均由承包人承担。

8.2合同生效：本合同双方约定双方盖章签字后生效。

8.3合同份数：本合同正本贰份，双方各执壹份。

8.4未尽事宜双方现场协商解决

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

土方挖掘工程合同书范文第4篇

工程劳务分包合同No

发包方：XX建筑公司

承包方：

依照《中华人民共和国经济合同法》第号中标书和承包方的承诺，为明确

职责，经双方协商，签订本合同。共同遵守执行。

第一条工程承包项目

一、

二、

三、 工程名称：工程地点：承包工作内容：

第二条施工前期工作

一、发包方：

1、负责现场“三通一平”，做好场地平整，拆除障碍物。

2、提供相关的施工图纸，确定水准点，坐标控制点。

3、组织承包方有关人员进行质量和安全技术交底。

二、承包方：

1、负责组织施工人员进场。按湖州市公安局规定，提供进场人员身份证复印件

一张，照片两张办理暂住证，及工伤保险。

2、负责对进场施工人员按标化工地要求实施管理。

3、对施工人员进行质量和安全技术交底。

4、对施工人员办理工伤意外保险。

第三条工程质量

一、本工程质量目标必须达到合格承包的分部分项工程必须达到满足设计及规范标准要求

二、本工程质量以建筑安装工程质量检验评定标准为依据。

三、发包方负责提供施工图纸、分部分项施工方案和安全技术交底、负责提供具有合格证书并经检验或验证合格的原辅材料，构配件、半成品等。

四、承包方必须严格按施工图纸、分部分项施工方案和安全技术交底进行施工，做到：

1、隐蔽工程，中间验收必须经发包方组织建设方、质检站或监理公司共同检查验收合格签章后，方可进行下道工序施工。

2、执行工种交接验收制度。按发包方要求填写《工种交接检查记录表》发包方、交接方共同验收签字，以此明确发生返工，返修点工的责任。

3、返工、返修点工由责任方承担经济损失。承包工作内容外增加的工程量，承包方可向发包方签发点工联系单。

第四条工程进度

一、依据国家工期定额和发包方进行计划要求，双方商定进度期限为天

二、非承包方原因造成工程期限推迟;如重大计划变更，人力不可抗拒因素，可向发包方签证联系单。

三、任何内外影响因素均不考虑工期顺延

四、土方开挖需24小时施工，每日出车辆400车，连续累计10天，少于4000车按第一条规定执行。

五、双方约定保证金为300000(叁拾万圆整)全部完成，经验收合格后无息返还。

第五条工程安全生产，文明施工

安全生产，文明施工是工程施工现场管理的重点。工程施工准备到工程竣工，各道工序，各个环节都应加强全过程控制，以标化工程要求施工管理，主要做到以下几点：

一、发包方：

1、负责按工程特点制定安全生产，文明施工各项措施，并对承包方交底并记录。

2、特殊工种人员必须持证上岗，严禁无证人员操作。

3、负责场地道路畅通，保证车辆进出顺畅。

4、每天检查监督安全生产、文明施工状况。

5、违章指挥等发包方原因造成的安全事故，由发包方承担事故人的经济赔偿责任。承包方概不负责。

二、承包方

1、负责对施工人员进行安全、技术交底。

2、严禁带小孩家属及施工人员进入现场：严禁使用电炉、“小太阳灯”，随地便溺、排水：严禁聚众闹事、赌博、偷盗等，发现一次发包方对承包方罚款。

3、进入施工现场必须戴好安全帽，不戴安全帽发现一次发包方对承包方罚款100元。

4、施工现场做到工完场清，物尽其用。

5、承包方负责人必须每天在现场检查督促分包工程施工状况，不得转包或不在施工现场，如有违反，立即终止合同并扣罚保证金。

6、违章施工等承包方原因造成的安全事故，由承包方承担事故的经济赔偿责任，或由承包方责任与事故人分别承担经济赔偿责任。发包方概不负责。

三、经认定发包方、承包方、事故人均有责任的安全事故，根据责任大小，三方共同承担经济赔偿责任。

第六条工程承包款的支付与结算

一、承包工程价格 按每立方综合价(含规费、税金、利润、管理费等)元，工程量以结算审计为准进行双方结算。暂估合同价款元(大写)

二、承包工程价格按合同要求的质量等级执行，如降低质量等级一切由承包方自负，并承担一切经济赔偿。

三、土方完成一半时支付完成工程量的20%，全部完成后支付完成工程量的50%，结构±0.000全部完成时支付工程量的60%，余款审计结算后付清。

四、承包期内，承包工程价格不受市场价格变动影响，双方共同遵守执行，如出现聚众闹事，停工等不良行为，干扰发包方工程和正常工作秩序的，发包方有权终止与承包方合同，立即消退出场并扣罚保证金，严重的协同公安部门严肃处理，追究责任。

第七条有关事项解决办法

一、发包方必须服从建设单位、质检单位或监理单位的指令，满足其各项要求。

二、承包方必须服从分包方及管理人员的指令，满足分包方要求，如有违反，根据情节轻重，要扣保证金并清退出场。

三、凭发票支付工程款。(含进度款)

四、未尽事宜均按招投标文件及承包方投标承诺执行。(属合同组成部分)

五、任何一方就有关事项发生纠纷，按以下方式解决：

1、双方协商解决;

2、申请仲裁;

3.向城郊人民法院起诉。

本合同一式四份，双方代表签字生效。合同修改、变更必须双方同意。 双方确人本合同具有法律效力。

发包方：承包方：

项目部代表签字：承包人签字：

单位地址：身份证号码：

电话：电话：

土方挖掘工程合同书范文第5篇

我中煤地质工程总公司6#住宅楼等4项工程项目部将按照北京市市建委及朝阳区建委要求，从2014年7月1日起采用绿色封闭车队进行土方运输作业，并做好一车一检工作。

特此承诺

土方挖掘工程合同书范文第6篇

一、 编制依据

1、施工图纸

图纸名称 图纸内容 工程编号 日期 设计单位

xxx工程 总平面布置图xxxx楼裙房及地下室 建筑施工图 xxxxx 建筑施工图 结构施工图

xxxx楼 结构施工图 xxxx#楼 建筑施工图 xxxxx楼 建筑施工图

2、主要规范、规程

序号 规范、规程名称 规范规程编号 1 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2 建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-88 3 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 4 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002

3、施工组织设计

(1) xxxx工程施工组织设计

(2) xxxx工程1-4#楼基坑支护设计图(结施护-01-07)。

二、 工程概况

工程名称xxxxxxx工程

建筑规模 建筑面积 54229.875m2 地上 42850.20 m2 地下 11379.675 m2 楼层 地下 1#楼 一层 2-4#楼 二层

地上 1-3#楼 十八层 4#楼 四层

建筑檐高 1#楼：56.50m;

2、3#楼57.00 m;4#楼15.00 m 标高 +0.000 22.30 m 基底 1#楼 -6.00 m 2-4#楼 -10.05 m 建筑功能地下层为设备用房及商场，地下二层为车库和商场，北面1#楼一层裙房为商铺，二十八层主楼为住宅，南面

2、3#楼一层裙房为商场，二层裙房为公寓，三十八层主楼为住宅;4#楼一层为商场，二四层为公寓。 结构类型 框架剪力墙 基础形式 人工挖孔桩

根据现场场地及基坑支护设计要求，基坑四周均采用喷锚支护，坡度1：0.3，其中东侧靠近建筑采用排桩支护。本工程土方开挖采用机械大开挖，人工配合清除基底预留土层，机械挖土方量约为69000 m3，人工挖土方量约为6500 m3。

三、 施工部署

根据降水观测情况及现场定位放线要求，满足开挖条件后，开始按由北向南的行走方向开挖，采用三台P250型反铲挖掘机，15辆自卸汽车运土。

本工程基础2#、3#、4#楼为预应力管桩，1#楼及中心地下时靠北边四个轴线为人工挖孔桩，待静压桩施工完毕后再进行基础大开挖，人工挖孔桩在基础开挖完毕后再施工。针对本工程地下室施工难点、施工工艺及流水作业布置要求，结合工期、成本等综合因数，本工程土方开挖先开挖13#楼基坑。其中1#楼开挖至- 7.5 m，2#、3#楼开挖至-10.4 m、开挖边线到3-20轴;4#楼暂不开挖，用作1#、2#、3#楼地下室施工期间的料场。在基坑开挖过程中(当南边第一道基坑支护完成后)，西侧大门只允许空车进出，运土汽车将从东侧大门进出。 基坑开挖具体步骤如下：

四、土方开挖工程操作工艺

1、先放好坡顶线、坡底线，经复测及验收合格后开始开挖。

2、土方机械开挖：现场场地基本为北高南低，西高东低，大致标高为北面-1.5 m-1.8 m，南面-3 m-4.5 m：然后分五大步进行，第一步挖2.0 m，第

二、

三、

四、五步均开挖1.5m，预留20cm土层人工清理。

3、第一步从东北角开始向东进行(开挖时边坡预留20cm人工清理)，开挖深度2 m，每段开挖长度15 m，先开挖宽度1012 m做喷锚施工的作业面，按开挖方向依次分段进行开挖，开挖后及时对壁面进行修整，并进行边坡喷锚施工(详见基坑支护设计图及降水护坡方案)，直至全部完成第一步土方开挖和边坡喷锚施工。(开挖过程中要特别注意基坑边坡坡度，具体详见基坑支护图，其中场地等原因，部分边坡放坡系数待设计院变更，)

4、第一步挖土结束，待喷锚护壁混凝土达到允许强度后开始第二步开挖，挖土机回到第一步开挖起始点按第一步行走方向进行第二步开挖，施工人员同时做好边坡休整及土钉墙施工。

5、第

三、

四、五步按照第二步施工方法循环进行，当开挖至-7.5m后，第1#楼与第2#、3#楼之间应重新放坡顶线、坡底线，然后进行开挖至-10.4m，并进行喷锚护坡。

6、在开挖至距离坑底100cm以内时，测量人员抄标高线，严格控制开挖深度。坑底应平整，并适当向坑边排水沟方向做成不小于2‰坡度，以避免基坑集水。

7、马道施工，马道设置在3#、4#楼位置，马道宽度4m，坡度为150，马道收口时采用两台挖土机倒出大部分马道土体，剩余部分采用人工清理，塔吊(吊车)吊出，支搭脚手架进行土钉墙施工。

8、基坑开挖完后，应及时进行排水沟和集水井施工，坑底四角及各边按2030m间距挖600х600х1200的集水井，用潜水泵抽取集水坑中的地下水排入坡顶截水沟，经沉淀后排入市政管线。

9、承台和地梁待孔桩施工完毕后采用人工配合机械开挖，开挖时坑底预留20cm左右采用人工清理。

10、在静压管桩部位土方开挖时，要分层开挖，分层高度控制在1.5m左右，防止土体侧压和车辆行走致使管桩位移或者损坏。

11、要注意管桩顶标高，在接近管桩部位要专人指挥，严禁破坏管桩。当机械或车辆难以进入场地时，应采取边截边挖的方式，待达到基坑底标高时，用机械挖出承台及地梁，预留20cm左右采用人工清底，严禁超挖。

五、质量、技术要求及注意事项

1、在开挖前，应做好地面排水和降低地下水位工作，检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

2、开挖前必须对邻近建筑物、构筑物、给水、排水、电力等地下管线进行调查，摸清位置、埋设标高、基础和上部结构形式，当处于基坑较强影响区域范围内必须采取可靠措施保护，当邻近建筑物可能受基坑开挖影响时，应详细调查其已有裂缝或破损情况，并做好记录。

3、施工前应进行挖、填方的平衡计算，做好土方平衡调配。

4、挖出土方宜随挖随运，每班土方应当班运出，不应堆在坑边，应精良减少坑边的地面堆载，基坑堆应严格控制在10KN/ m2以下。

5、对设有单层和多层内支撑挡土体系的基坑，应按设计确定开挖深度，不许超深开挖。挖土机械、运输车位于基坑边时，宜采用搭设平台，铺设走道板等措施支撑承重设备，以减少边荷对挡土结构的侧压力。

6、在有静压管桩的部位土方开挖时，要时刻注意开挖路线及车辆行驶路线，要绕开管桩部位行驶，在开挖过程中(特别是在开挖管桩周边土方时要特别小心)严禁碰坏管桩。

7、土方开挖工程质量要求

项 序 项 目 允许偏差值(mm) 基槽、基坑

主控项目 1 标 高 -50 2 长度(由设计中心线向两边量) +200 宽度(由设计中心线向两边量) -50 3 边坡 设计要求

一般项目 1 表面平整度 20

六、雨季台风汛期施工措施

1、组织准备

项目部成立雨季台风汛期施工领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、安全员任副组长，组员由施工员、质检员、材料员等组成。

2、材料准备

序号 材料名称 单位 数量 备注 1 雨衣雨裤 套 30 2 雨鞋 双 20 3 污水泵 台 4 4 塑料布 m2 300 5 铁锹 只 20 6 砂和砂袋 / 足够

3、现场准备及技术措施

1)雨季施工前，整理施工现场，清理松散的土方和道路遗撒的土方，清理施工现场的排水沟、截水沟，保证排水畅通。检查排水设施，确保排水设备完好。 2)检查现场的各种机具、设备的防雨设施，停放位置，不得停留在基坑内以及坑边5m范围内。

3)雨季到来时，土方开挖要积极配合边坡支护，边坡支护尽量在雨季到来之前将开挖出的边坡全部支护完成。

4)大雨及台风期间应停止一切土方开挖活动。

5)在雨季台风汛期期间，现场应由专人24小时值班，巡查排水设施是否畅通，边坡是否有裂缝或位移情况，做好记录，发现问题及时报告。

6)为确保开挖后的边坡不受雨水冲刷，减少雨水渗入土体，可在土坡表面铺设塑料布。对边坡支护比较薄弱的护坡，在雨季应加强基坑表面的截水措施，并采取在坡表铺设塑料布等保护措施。

七、主要管理措施

(一) 安全管理及防护技术措施

按照我公司职业健康安全管理程序文件及管理手册严格对现场安全防护进行控制。现场成立安全管理领导小组，工地设专职安全员，全面负责安全生产及各种安全教育活动，并由工程部组织有关部门对现场进行经常性检查，发现隐患及时组织人员整改。确保无重大安全施工发生。

场内按各阶段施工情况在进出口和危险区域挂贴标牌及标语，标牌的设置、数量及挂贴方式应符合0HSMS18001标准及规范要求。各种防护部位防护到位。

1、 安全教育及安全交底

1) 进场前应严格按照公司相关规定做好三级安全教育和本工种安全操作规程的学习，并做好记录。

2) 针对本工种及现场具体情况，做好详细的安全交底记录。

3) 挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开及时处理;

4) 人工挖土，前后操作人员间距不小于2~3米，堆土要在1米以外，并且高度不得超1.5米;

5) 每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立;

6) 机械挖土，启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业;

7) 机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛;

8) 机械不得在输电线路下工作，在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求;

9) 机械应停在坚实的基础上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车;

10) 电缆两侧一米范围内应采用人工挖掘;

11) 配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径内工作;

12) 向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过; 13) 上班前，班组长应对本班职工进行班前安全教育，以确保安全工作落到实处;保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。

2、 基坑的防护

(1)土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故。

(2)在距基坑边0.6 m周围用ф48钢管设置两道防护栏杆，立杆间距4m，高出自然地平1.2m，埋深0.8m。

(3)基坑上口边1m范围内不许堆土、堆料和停放机具;在锚喷支护上口5m范围内不许重车停留。

(4)各施工人员严禁翻越护身栏杆;基坑施工期间设警示牌，夜间加设红色灯标志。

3、 基坑外施工人员不得向基坑内乱仍杂物，向基坑下传递工具时要接稳后再松手。

4、 坑下人员休息要远离基坑边及放坡处，以防不慎。

5、 施工机械一切服从指挥，人员尽量远离施工机械，如有必要，先通知操作人员，待回应后方可接近。

(二) 施工场地场容管理及环境保护措施

1、 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

2、 施工现场的各类机械，必须按照施工现场管理平面布置图规定的位置停放整齐，定期进行保养。

3、 现场的施工道路保持畅通，禁止路面堆放材料、设备。

4、在现场出入口设置车辆清洗台，由专人负责清洗，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘不高出车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿，禁止沿途遗撒，必要时车上土应严密遮盖。

5、 在现场东、西两侧各设置一根洒水用的临时水管，根据现场情况对现场及生活区进行洒水、清扫，防止扬尘。

(三) 防止扰民措施

本工程位于北边为居民生活区，西边是晋江实验三小，东边临近晋江青阳派出所和居民生活区，为确保正常的施工秩序，尽量减少对周围人员办公、生活的影响，制定如下措施：

1、施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗，杜绝人为敲打、野蛮装卸而引发的噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2、 在施工过程中积极采取新工艺、新机械或更换、调整部分影响较严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。

3、随时与现场周围有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施工工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度上进行解决。