土方开挖合同书范本范文第1篇

发包方(甲方)：江苏金标营建设有限公司

承包方(乙方)：南京隆邦建设工程有限公司 府西街小学建设教学辅助用房项目土方开挖、外运工程承包给南京隆邦建设工程有限公司施工，为确保该土方工程顺利进行，进一步明确双方责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，特订立以下协议;

第一条：工程概况

1.1

1.21.3工程规模：占地面积约，预计工作量约算。

1.4工程内容按设计图纸进行土方开挖。

1.5土方挖、运综合单价按

第二条：合同文件及解释顺序

2.1招标文件

2.2投标文件

2.3土方工程施工合同

2.4双方确认的方格网测设计图

第三天：发包人权利和义务

3.1发包人在开工前提供土方开挖高程控制图、工作范围的地形图、建筑总平布置图、基础图。

3.2提供周边综合管线图。

3.3提供有关高点、坐标控制点。

第四条：承包人的权利和义务

4.1承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划施工组织设计，批准后按此实施，在施工过程中服从发包人和监理工程师的管理。

4.2承包人所有人员进入施工现场后，应注意安全，非甲方原因而发生的安全事故其责任及经济损失等均由乙方负责。

4.3在工程施工期间，承包人项目经理必须每天驻现场6小时以上。

4.4开挖施工运土过程中的环卫、市容、交警等部门的协调由乙方处理。

4.5承包人应协商影响现场施工进度和质量的不利因素，土方开挖中出现影响施工进度和质量事件，甲乙双方协商共同解决，非承包方因素造成的停工及由此造成的费用另计，工期顺延。

第五条：施工组织设计和工期

5.1工期与开工，本工程工期天(工作日);开工时间为月日，竣工时间为日(开工日期以甲方通知为准)。

5.2承包人在工程开工前向发包人和监理工程师申报工程进度计划和施工组织

设计，批准后按此实施。

5.3工期延误：遇政府有关通知或市容大检查、自然灾害、不可抗拒的雨雪天气、业主(监理)指令等情况要求停工，工期按天顺延。

第六条：技术质量要求与工程验收

6.1技术质量要求

6.1.1土方开挖标高严格按照国家标准GBJ201-83中各条规定组织施工。

6.1.2土方开挖标高严格按照甲方提供的场地标高进行控制。

6.1.3土方开挖时，做好与其它施工单位的配合工作。

6.1.4采用机械施工少数部分机械不能作业的由人工配合开挖。

6.2检查与验收：

6.2.1发包人工地代表及监理工程师在施工过程中随时进行检查检验，若验收不合格，限期反工整改，由此产生的费用损失和工期延误由承包人负责，由于设计变更，非承包方原因造成返工，产生的费用另计，工期顺延。

6.2.2承包人在工程施工中，根据设计需要，通知发包人、监理对已完成的工程分段进行工程验收。

第七条：合同价款与支付

7.1工程价款的确定

7.1.1本工程采用固定单价合同，即以人民币/立方米作为合同综合单价。

7.1.2工程量预估计

7.1.3工程量的确认：工程开工前，发包人与承包人对场内10*10米标高方格网

共同测量确认;工程施工过程中，发包人按照要求进行土方开挖标高控制;发包人根据工程进度分段、分块验收。

7.2工程支付方式

7.2.1工程完成一半付在工程量完成后三天内结清。

7.2.2乙方在施工过程中，其生活费等一切费用由乙方自理。

第八条：其它

8.1本工程采用总承包方式，承包人不得以任何理由转包工程，一旦发现，发包人有权终止合同，由此造成一切费用、工期损失均由承包人承担。

8.2合同生效：本合同双方约定双方盖章签字后生效。

8.3合同份数：本合同正本贰份，双方各执壹份。

8.4未尽事宜双方现场协商解决

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

土方开挖合同书范本范文第2篇

机械挖土验槽垫层施工放柱基边线十字轴线按边线支柱基侧模板绑底板钢筋浇砼基础验收回填土

2.土方开挖

为保证工程质量，土方工程施工应做到：

(1)施工区域内的水准点必须妥善保护，必要时用混凝土镶牢。

(2)土方施工前，对操作人员进行施工方案中操作方法、质量标准和安全规程的书面和口头交底，在施工过程中应随时检查执行情况，如发现有违反，应立即给予纠正。

(3)在开挖过程中，对平面位置，边坡坡度和标高等，进行测量，校核其是否符合设计要求。

机械挖土时，人工配合，因开挖深度不大，土方开挖一步到位，开挖时，为防止机械破坏原土，留200mm厚，采用人工清运。土方开挖后，及时请有关人员进行地基验槽，并做好验槽记录工作。

(4)地基开挖经设计人员、监理、甲方等有关人员验收后，进行素砼垫层，垫层前先做好标高点，垫层土质必须符号实际要求，必须尽量保证基底无积水，砂石的级配要符合要求，拌和均匀，铺设厚度符合设计要求。

土方开挖合同书范本范文第3篇

验收制度的通知

各建设、施工、监理单位，各有关单位：

根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的有关规定，为加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理，进一步明确在深基坑工程施工过程中各参建主体的安全责任，防止深基坑工程安全事故的发生，从2011年3月15日起，除轨道工程的深基坑工程继续执行原市建设局《关于加强轨道交通工程关键工序节点验收工作的通知》(苏建质〔2008〕58号)的要求外，我站对管辖范围的其它深基坑工程也建立深基坑工程土方开挖前的节点验收制度。现将有关要求通知如下：

一、适用范围

符合下列条件的深基坑工程土方开挖前必须进行节点验收：

1.开挖深度超过4m(含4m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

2.开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

二、验收原则 为进一步明确在深基坑施工过程中参建各方的工作界限，落实各方责任，防范重大安全事故的发生，深基坑工程土方开挖前的节点验收工作以“建设单位组织、施工企业自查后交验、监理单位审核检查、专家技术评估、政府程序监督”为原则，

三、基本程序

(一)深基坑工程的建设单位于验收前5天，将包含验收时间、地点、内容和验收小组名单的申请报告及专项施工方案专家评审报告报送我站。

验收小组成员视工程情况由建设单位分管该工程的负责人、现场负责人和勘察、设计(含围护结构设计)、施工、监理、监测等单位的项目负责人(或技术负责人)及2～3名具有相应经验和资格的专家组成。专家组成员中至少有一人是本工程深基坑安全专项施工方案的评审专家。验收组组长由建设单位分管该工程的负责人或现场负责人担任，副组长由一名专家担任。施工单位分管安全的负责人、技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员应当参加。节点验收前，建设单位应邀请市质监站的质监员参加。

(二)施工单位按深基坑工程设计文件的有关规定，对已完成的工序进行自检自评，形成施工小结。负责本工程勘察、围护结构设计、监测等工作的项目负责人对所负责的相关内容提出意见。

(三)监理单位应对各工序验收内容进行审核检查，形成条件验收评估报告。

(四)专家组负责检查施工方案的落实、专家评审意见的执行等情况，并对实施下一工序条件进行技术评估，形成明确结论。在不影响下道工序施工的前提下，验收小组提出需整改的问题可委托监理单位督促责任单位进行整改、进行销项闭合，形成销项报告。

(五)在验收过程中，我站及其他监督人员将监督各项验收程序是否符合要求。在通过节点验收后3个工作日内，建设单位(也可委托施工企业)将施工小结、监理验收评估报告、节点验收报告、验收会议纪要及销项报告报送我站备案。

(六)深基坑工程未通过土方开挖前节点验收的不得进行下道工序施工。未通过节点验收而擅自进行下道工序施工的，或在下道工序施工中未采纳专家评估意见并造成严重后果的，由建设主管部门对相关责任单位和责任人依法进行处罚，并将其不良行为录入企业和人员的信用档案。

附件一：深基坑工程土方开挖前节点验收报告 附件二：深基坑工程土方开挖前节点验收记录

苏州建筑业安全监督站

二○一一年三月一日

土方开挖合同书范本范文第4篇

郑东新区合村并城祭城北安置区

(龙翔嘉苑)项目

土方开挖降水支护 监理实施细则

编 制 人 ： 总监理工程师： 日 期：

河南华都工程管理有限公司 龙翔嘉苑项目监理部

0

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目

目 录

1工程概况 ............................................................................................................ 2 2 监理工作依据、范围及内容 ......................................................................... 2 3 监理组织机构 ................................................................................................. 3 4 项目监理机构的人员岗位职责(依据监理规划) .................................... 3 5 专业工程的特点 ............................................................................................. 3 6 监理工作流程 ................................................................................................. 4 7 监理工作的控制要点及目标值 ..................................................................... 5 8 监理的工作方法及措施 ................................................................................. 7

1工程概况

1、工程名称：郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目

2、工程地点：郑东新区龙翼二街以东.龙翼七街以西.龙湖外环路以南. 龙湖中环路以北

3、建设单位：河南东龙控股有限公司

4、勘察单位：河南省地矿建设工程有限公司

5、设计单位：河南省纺织建筑设计院有限公司

6、监理单位：河南华都工程管理有限公司

郑东新区合村并城祭城北安置区宗地四和宗地五，位于郑东新区龙湖外环路与龙湖中环路之间，二个地块彼此相连，二个地块均有高层建筑、商业裙房和整体地下车库，宗地四为整体地下1层局部地下2层，其它宗地均为地下两层车库;地下车库两层的挖土深度约9.5m，地下车库一层的挖土深度约5.4m。水文条件：场地50米范围内地下水类型为潜水及微承压水，其补给来源主要为大气。土质条件：粉土K=0.5m/d;粉质粘土K=0.03 m/d;粉砂土K=5 m/d;细砂K=8 m/d;综合渗透系数6 m/d. 2 监理工作依据、范围及内容

2.1监理工作依据：

工程建设文件有关的法律、法规、规章和标准、规范 建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同 2.2监理工作范围：工程土方开挖施工阶段 2.3监理工作内容： 对施工单位资质的审查

参加审查施工组织设计及施工方案，并提出审查意见

检查开工前施工单位的复测资料 审批施工单位的开工报告

监督施工单位严格按设计图纸、规范和标准施工，控制工程质量和进度 审查主要建筑材料并核定其性能是否满足规范及设计要求 参加工程质量事故的分析和处理 认定工程质量和进度，签署付款凭证 参加工程预、验收，并签署意见

3 监理组织机构

成立由总监理工程师领导下的监理组，对基坑支护工程进行全面监控 组长：杨振华 组员：吴祖辉、孙青、于战胜、陈金涛、张高猛

4 项目监理机构的人员岗位职责(依监理规划) 5 专业工程的特点

5.1基坑周边环境

本工程位于郑东新区龙翼二街以东.龙翼七街以西.龙湖外环路以南.龙湖中环路以北区域，保证基坑支护安全极为重要。 5.2水文地质条件 5.2.1地下水类型

场地存在一定数量的潜水类地下水。 5.2.2地下水水位

基坑降水后地下水稳定水位在地表下5.0~6.0米。 5.3施工现场情况

基坑平面大致呈矩形，宗地四开挖线长约308米，宽约180米，宗地五

开挖线长约190米，宽约162米，基坑开挖深度约5.49.5米;要求地下水降到基坑底面以下0.5～1.0m。 5.4本基坑支护工程特点：

1.本工程地下水位深度大。 2.本工程开挖跨度较大。

3. 本工程距离市政道路较近，须采取合理可靠的支护措施。并加强在基坑使用中后期的沉降及位移观测。

4. 基坑开挖深度范围内有数层粉质粘土，基坑周边应加大喷射砼厚度。

6 监理工作流程

6.1施工准备工作时监理的工作流程

6.1.1承包单位进场后对承包单位资质、人员资格进行审查; 6.1.2审查施工组织设计;

6.1.3对进场设备、构配件、材料的检查;

6.1.4复核承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施 6.1.5参加由建设单位主持召开的第一次工地会议; 6.1.6签发开工令

6.2施工过程中的工作流程。 6.2.1高压喷射细石砼浆护坡施工 测量放线土方开挖修坡喷射砼养护 6. 2. 2 土钉施工

测量放线成孔土钉制作、安装注浆

6. 2. 3锚杆施工

土方开挖放线定孔位钻机就位校正孔位、调整角度钻进成孔安放锚杆一次注浆抜套管二次注浆安装腰梁、锚头锚具张拉锁定 6. 2. 4微型桩施工

放线定位成孔安装注浆钢管填碎石灌注浆成桩 6.2.5挖土施工监理工作流程

定位放线、标高复核土方开挖、标高复核运土方

7 监理工作的控制要点及目标值

7.1审核承包单位资质及人员资格：

7.1.1审核承包单位的营业执照、企业资质等级证书; 7.1.2审核管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证; 7.2审查施工组织设计：

7.2.1组织体系特别是质量管理体系是否健全;

7.2.2施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工的正常、顺利地 进行，是否有利于保证质量;

7.2.3主要的施工组织技术措施针对性、有效性如何。安全管理制度是否健全，安全预案是否完善等。 7.3进场设备、构配件、材料的验收

用于本工程的施工机械、设备、材料进场后要求承包人填报进场设备/材料报审表，专业监理工程师应对承包单位报送的报审表及其质量证明资料进行审核，并对现场的实物按照委托合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行检验。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、设备、构配件，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、设备、构配件撤出现场。

7.4审核承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施：

7.4.1检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书; 7.4.2复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。 7.5细石砼喷射护坡控制要点： 7.5.1细石砼的强度，稠度; 7.5.2喷射压力，喷射厚度。 7. 6 土钉控制要点： 7. 6. 1成孔直径，孔深度; 7. 6. 2注浆压力，水泥标号。 7. 7锚杆控制要点

7. 7. 1成孔直径，孔深度;

7. 7. 2预应力，注浆压力，水泥标号。 7. 8微型桩控制要点 7. 8. 1成孔直径，孔深度 7.9土方开挖的控制要点

7.9.1土方开挖前应对地下管线等做详细调查，避免破坏地下设施。 7.9.2土方开挖前应检查定位放线，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

7.9.3施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、地下水位系统，并随时观测周围的环境变化。

7.9.4土方开挖的顺序、方法必须与设计工程概况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。

8 监理的工作方法及措施

8.1建立完善的工地会议制度，是完成监理目标的重要方法。监理工程师应通过召开工地会议对项目参建各方的工作进行协调、检查，并落实下阶段的任务。

工地会议分为第一次工地会议，工程例会，现场协调会，专题工程例会，项目监理部内部会议等形式。

8.1.1通过第一次工地会议明确建设单位对总监理工程师的授权，确定日后施工的监理程序，确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期，地点及主要议题。

8.1.2在施工过程中总监理工程师应定期主持召开工地例会，会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。 工地例会应包括以下主要内容：

①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。

②检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施。

③检查分析工程项目质量现场，针对存在的质量问题提出改进措施。 ④检查工程量及工程款支付情况。 ⑤解决需要协调的有关事项。

⑥其他有关事宜。

8.2施工过程中进行巡视和检查也是监理工作的重要方法。

监理人员在施工过程中进行巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下一道工序施工完成后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站。

在巡视和检查过程中，发现问题及时指出，并督促施工单位及整改。 专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认，对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序施工。 8.3监理工程师通知单

对施工过程中现场出现的质量缺陷，在口头通知施工单位整改不力的情况下，专业监理工程师应及时下发监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果。 8.4工程停工令

监理人员发现施工存在重大安全、质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故的，应通过总监理工程师及时下发工程停工令，要求承包单位停工整改，整改完毕后并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，总监理工程师下发工程师暂停令和签署工程复工报审表，应事先向建设单位报告。 8.5经济措施

制定本阶段资金使用计划，并严格进行付款控制，做到不多付、不重复付、严格控制工程变更力求减少变更费用，研究确定预防费用索赔的措施，以避免、减少对方的索赔数额，及时处理费用索赔，并协助业主进行

反索赔，根据有关合同的要求，协助做好应由业主方完成的与工程进展密切相关的各项工作，如按期提交合格施工现场，按质、按量、按期提供材料和设备等工作，做好工程计量工作，审核施工单位提交的工程量预算书。 8.6合同措施

由于投资控制、进度控制和质量控制均要以合同为依据，因此合同措施尤为重要。

8.6.1帮助业主拟定合同条款，参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题，防止和处理索赔。

8.6.2协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式和合同结构，分析不同合同之间的相互关系和影响。

河南华都工程管理有限公司

土方开挖合同书范本范文第5篇

摘 要:目前,对于大型渠道工程的质量预防措施缺少统一的认识和总结,南水北调渠道工程施工中的关键部位、关键环节的施工质量控制,关乎到一个工程的成败,因此,及时找出工程在施工中可能出现的问题,做好相应的防范是十分重要的。

关键词:南水北调 关键部位 预防措施

南水北调是一项十分复杂的系统工程,质量是南水北调工程的生命,容不得一丝疏忽,要始终把质量作为工程建设的核心任务,全面加强质量管理,努力把工程建设成为一流工程、精品工程、人民群众放心的工程。本文就南水北调渠道工程施工中的关键部位、关键环节容易出现的质量问题进行了总结,并提出了有针对性的控制预防措施。

1 土方工程

土方工程主要包括土方开挖和土方填筑,土方开挖和土方填筑的质量制约着工程的许多后续环节的施工,在这个过程中要严格按照设计要求进行施工;土方填筑必须选择经鉴定的可利用土料,结合现场试验和设计要求,选择最优的施工参数进行施工。

1.1 土方开挖

容易出现的问题:边坡及底板超挖、欠挖,未预留保护层。

控制预防措施:(1)首先测量人员准确放样,定出渠道开口边线位置,开挖过程中严格控制开挖高程、开挖边坡、保护层厚度,着重检查是否存在超欠挖现象,测量是否有放样及校核两道程序。(2)加强汛期、永久排水设施管理,规划好排水通道,如按设计图纸要求设置截流沟和防护堤。做好边坡防护,防止成型边坡坍塌,造成质量缺陷。

1.2 土方填筑

容易出现的问题:渠道填筑密实度不够,填筑坡度不符合设计要求,填筑料不符合设计指标要求。

控制预防措施:(1)认真进行生产性试验,优化碾压参数。对开采区的植被、覆盖层等无用料层先行剥离处理。(2)土方填筑中,以控制碾压参数为主,按规定的错距宽度进行碾压,低速行走。(3)设置洒水专业队伍,控制土料的含水率接近最优。(4)在填筑期间或填筑以后,发现有污染的填料予以全部清除。

2 地基处理工程

2.1 强重夯地基处理

容易出现的问题:夯击次数不足、落距不够,夯锤落地不平稳造成错位或坑底倾斜过大等。

控制预防措施:(1)强、重夯开始时起吊钢丝绳应该与夯锤连接紧密并保持平衡。(2)夯击时落锤应保持平稳,夯位正确。如错位或坑底倾斜过大,及时用壤土将坑底整平重新夯击。(3)严格控制最后两击的平均沉降量。夯击土坑下陷深度用水准仪测量控制,必要时进行整平。

2.2 挤密砂石桩地基处理

容易出现的问题:桩体倾斜,点位偏移,成孔深度不够,孔径不足,出现空桩、断桩,填料质量差等。

控制预防措施:(1)每根桩施工前严格控制桩机沉管的竖直度达到规范要求。(2)对测量已进行的放点位置进行圈点固定保护,不得私自移动。(3)严格按照设计图纸要求控制每根桩的成孔深度,施工前做好相应的标记,配合质检人员及监理人员做好复核检查。(4)严格控制碎石料最大粒径不大于50mm,含泥量不大于5％。

3 砂砾料垫层铺设

容易出现的问题:砂砾料级配、含泥量及铺设厚度。

控制预防措施:(1)材料要求:①由实验室严格控制砂砾料的进场验收。②加工好的砂砾料分类堆放,不得混杂,并需要防止分离。③砂砾料运输和卸料过程中,需要采取措施防止颗粒分离。运输过程中砂砾料要保持湿润,对卸料高度加以限制。(2)施工质量控制:①砂砾料填筑严格按照施工详图中所示的层次、级配、厚度和范围进行。②在铺筑砂砾料的第一层时,检查地基面平整度,若有的部位需要填平时,用第一层料对地基面进行填平找齐。③妥善保护压实后的反滤层,不允许破坏。在砂砾料面上施工下一工序前,先对砂砾料进行检查,如有损坏,立即修补至合格。④预留排水孔采用预埋PVC管成孔,埋管至反滤层以上达到设计要求。孔内充填砂砾料。排水孔、排水管在施工中必须保证不被堵塞和破坏。⑤在反滤层铺筑完毕,下一道工序施工前需在其上摆放跳板供人行走和进行施工活动,不允许直接在反滤层上行走或堆放其他物料。

4 复合土工膜铺设

容易出现的问题:接缝搭接及检查,接缝布置不复合要求。

控制预防措施:(1)由质检部及实验室严格控制土工膜进场验收,不符合质量要求的土工膜及时清退出场。(2)在每层复合土工膜被覆盖前需要目测有无漏接,拼缝有无烫损,有无褶皱,铺设是否平整等。(3)复合土工膜剪裁整齐,保证足够的黏(搭)结宽度。(4)复合土工膜铺设力求平顺,松紧适度不得绷拉过紧;土工膜与土面密贴,不留空隙。(5)接缝布置,坡面不允许有纵缝。

5 保温板铺设

容易出现的问题:保温板衔接不紧密、不平整,未固定。

控制预防措施:(1)严格技术交底制底,加强交底资料审核。(2)做好材料采购质量控制和检验检测工序,清楚各项技术指标。(3)严格控制保温板衔接宽度、平整度等要求,规范化施工。

6 混凝土工程

6.1 混凝土浇筑

容易出现的问题:蜂窝、麻面、孔洞、漏筋、破损掉角、裂缝、错台等现象。

控制预防措施:(1)原材料控制:对进场原材料做好质量验收工作,严格按照南水北调要求检测频率进行取样检测,经检测合格的原材料方可用于施工,对不合格的原材料及時清理出场。(2)混凝土拌合控制:①严格控制砼拌和计量设备,控制计量结果在允许偏差范围内。②严格按实验室提供的配料单进行配料,不得随意更改配料单。③施工过程中,及时测定骨料的含水率,及时调整拌和用水量。(3)混凝土浇筑控制:①混凝土自吊斗口下落的自由倾落度不得超过2m。②采用分段分层连续浇筑,浇筑层高根据结构特点钢筋疏密决定。③使用插入式振动器,快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,不得漏振。④加强砼的养护,控制砼处于有利于硬化及强度增长的温度和湿度环境中。⑤对浇筑完成的砼做好保护措施,避免损坏,影响外观质量。

6.2 预应力混凝土质量控制

容易出现的问题:强度不够、模板版面粗糙、预应力张拉裂缝等现象。

控制预防措施:(1)预应力筋张拉前,根据构件混凝土的强度试压报告,当混凝土的实际强度达到设计强度的90%后方可施加预应力。(2)制梁台座为砼台座,台面铺设钢板,底模按设计要求设置预设反拱度,制梁模板采用钢模,确保梁体光滑。(3)施工过程中的浇筑必须严格分层,即:首先,在侧模上标出内模底的相对位置,然后浇注底板砼到内模底高。(4)张拉过程中,必须将所有张拉设备清理干净,安装就位;检查所有管道的接口是否牢固密封;(5)预制板的安装直至形成结构整体各个阶段,都不允许板式支座出现脱空现象,并应逐个进行检查。

7 结语

南水北调是党中央、国务院决策实施的重大战略性工程,是一项千年伟业,施工质量尤为重要。特别是对渠道工程关键部位、关键环节施工中容易出现的问题必须加强质量控制,做好预防措施。本文通过对南水北调工程现场施工过程中发现的质量问题进行总结,并提出了有针对性、实用性强的控制预防措施,能够较好的解决南水北调渠道工程施工中的关键部位、关键环节的质量问题,以促进工程建设又快又好的发展。

土方开挖合同书范本范文第6篇

甲方：

乙方：

甲乙双方结合各自优势本着“公平、公正、平等互利”的原则，经协商达成一致，特立本合同，以供甲乙双方共同遵守。 第一条工程概况

工程名称：温州市人民检察院侦察办案用房及专业技术用房室外工程

工程地点：温州市瓯海区老店后检察院侦察办案用房及专业技术用房工程工地。

第二条承包内容

1. 乙方负责所有该项目工程的室外土方、矿渣回填，但不包括碎石垫层和二灰稳定层。

2. 按甲方要求的进度进场回填，土方进场前需先提供样品由甲方确认，并按确认的样品进场;

3.负责土方的场内外运输，堆放在指定地点、部位，按甲方现场施工员确定的标高按要求回填，土方到现场卸料和翻土所需机械及费用由乙方承担，但不包括回填压实和整形。 第三条承包方式

包工包料、包运输、包卸料和翻土挖机，包安全、包文明施工、包场外发生的一切事项处理及费用。

第四条工期

1、整个项目土方回填总工期定为 20天，自2013年8月24日至2013年9月23日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因造成停工，经甲方代表签证确认后工期顺延。

第五条计量方式和承包价格

1、计量方式：土方回填前甲乙双方先实测确认现场地坪面标高和回填土面标高，土方回填后实测是否达到甲方确认的回填地坪标高。若达不到甲方要求的回填高度，按 1

实量给予扣减，超过合同约定标高的甲方不予补差，乙方可在3天内将超过标高部分土方运出场外，否则视为乙方自动放弃。本工程原始地面平均高程4.32米，完成面高程根据设计图纸和甲方的具体要求实测计量。

2、承包单价：单价￥25元/M3(不含税价)，综合报价包含土方、矿渣工料费及按要求运输、卸料、回填的一切费用。本合同承包单价为一次性包干不调差。

第六条质量要求

1.乙方必需按甲方的要求对现场的有机物进行清理后方可回填。

2.回填土方质量必需符合要求，道路和景观铺装地面表层200mm部分采用优质矿渣回填，其余部分可采用砖块和混凝土块回填，不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥土。回填土方需符合设计和规范要求。

3.乙方必须服从甲方管理人员指挥，做好技术交底，严格按照约定的标准进行施工。

第七条甲方职责

1、乙方进场时，甲方应书面就回填范围、回填标高、原地坪标高、向乙方交底，并办理双方确认手续。

2、负责按时拨付工程款。如因甲方未按时拨付工程款造成工人劳资纠纷，甲方向乙方支付0.5万元违约金，及时拨付工程款并承担其它相应的法律责任。

第八条乙方职责

1.组建素质良好的技术熟练的施工机械操作手，持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

3. 乙方进场时，须按当地政府有关主管部门，申报办理有关手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。

4. 乙方自行保管进入施工现场的施工机具。安排固定人员冲洗工地大门内外道路的泥土。

5、乙方应确保土方运输过程的安全、道路清洁和处理好“城管”及交通管理部门的关系。

6、乙方应组织足够的机械和土方料进场回填，以每天不低于500M3的进度回填，确保按时按质完成本工程。

7、乙方如未按时给工人发放工资而引起纠纷的，乙方向甲方支付 0.5万元的违约金，并不结算所完成的工程量，同时乙方无条件退场并承担其它相应的法律责任。

第九条 安全及文明施工

1、乙方自行承担其在施工中发生的一切安全事故责任。

2、乙方应做好新工人及本班组人员的安全教育工作，确保乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，认真执行安全技术交底，建立班前活动记录，落实工人安全生产责任制。确保零安全事故。

3、严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》等有关规定，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。随时接受各级主管部门的检查。如违章作业出现安全事故，乙方应承担违约责任及其它相应的法律责任。

4、乙方应加强施工文明教育，并有实际措施进行施工队伍的管理，加强防盗及卫生工作，遵纪守法，否则，造成损失或受到有关部门处罚，均由乙方负责。

5、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧。

第十条验收条款

施工完成后，经验收不合格，乙方应无条件及时返工至合格为止，费用由乙方承担，否则甲方可自行组织人员处理，费用由乙方承担。验收合格之日为本工程实际竣工之日，逾期的按工期逾期处罚。

第十一条 结算及付款方式

1、本项目无预付款，每月完成工程量经双方按实签证确认，经甲方验收审批、核算后，按现场实测工程量的 80%付工程进度款;

2、本项目土方回填全部完成验收后5个工作日内，乙方将结算书送甲方审核。工程结算书自甲方接收之日起 5个工作日内完成复核手续，结算手续经双方确认后15天内结清余款;

第十三条违约责任及处理办法

1、如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天乙方应向甲方支付工程总造

价 0.5 %的违约金，延误7天以上的，甲方有权清退乙方，已按完成工程量60%结算。

2、乙方若有，但不限于如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理，甲方有权终止合同，清退乙方出场同时已完成的工程量按 60%结算。

(1)不按安全文明施工的有关规定施工。

(2)施工质量达不到合同约定的标准和要求。

(3)不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度。

3、乙方中途放弃，已完成工程量按60%结算。

第十五条 附则

1、本协议一式 2 份，甲方执 1 份、乙方执 1 份，本合同自双方签字后生效。

2、本协议未尽事宜，由双方协商、签订补充条款。

3、如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院申请裁决。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：法定代表人：

(签名)(签名)

联系电话：联系电话：