安装工程分包合同范文第1篇
安装劳务分包合同
合同编号:
总包单位: 分包单位:
时 间:
年 月
日安装劳务分包合同
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规和规章,并结合太原市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼安装工程劳务分包事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况
1、工程名称: 太原市西矿街281号棚户区改造项目3#楼
2、工程地点: 太原市西矿街281号
3、建筑面积:38697.48平方米。
4、结构类型:剪力墙
二、 承包方式及单价
1、
2、 承包方式:清包工(人工费、小型机械费、消耗材料费) 按建筑面积计算:综合单价39元/平方米(不含税)
三、 工程承包范围
承包范围:由基础筏板开始、包括地下及地上部分的电气、排水、采暖通风等安装工程电气施工图、排水施工图及暖通施工图中所涉及的全部内容及现场文明施工所要求的工作。现场安装工程、设计变更、洽谈记录等按山西省2011年定额另行计算。
(一)电气工程
1、动力及照明系统:包含预埋件、预埋管、配管、箱、盒,穿墙套管、支吊架制安、电气线路敷设、桥架、低压配电柜、配电箱、开关、插座、灯具等的安装及调试内容,按图纸设计安装到位。
2、防雷接地及安全系统:包含预埋件、均压环、等电位箱、避雷设施等制作安装及检测,按施工图纸施工到位。
3、有线电视系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
4、综合布线系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
5、通信系统:预埋管、配管、盒、箱及预留洞。
(二)排水工程
1、污水系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装;污水干管、支管、地漏、污水泵、电梯井底排水立管等末端设施的安装与系统灌水、通球试验、楼层吊洞,按设计图纸安装到位。
2、雨水系统:包含支架制作安装、雨水立管、雨水斗等设施的安装与系统灌水、通球试验及吊洞。
3、空调冷凝水系统:包含空调过墙孔的预埋;支架制作安装、排水立管、排水支管、伸缩器等的安装及灌水、通球试验。按设计图纸安装到位。
(三)供热工程
1、供热系统:包含穿墙套管、支架等的制作安装、供热干管、供热支管、管路减压阀、热计量表等设施安装及系统试压冲洗、防腐保温、管路标识等。按设计图纸安装到位。不含分水器、地暖管安装、调试。
(四)图纸要求的未尽事宜 机械及消耗材料范围:
1、 机械除甲方提供的塔吊、施工电梯、吊篮、大型机械外,其它施工所需机械均由乙方自备。
2、 消耗材料范围:除主材及所需配套的箍、卡、接头等以外的全部材料;如:电焊条、氧气、乙炔、塑料胶带、扎丝、铁丝、钉子、电用胶带、色粘带、电线电缆扎带、穿线钢丝、螺丝、油漆刷、泡沫板、各种过墙套管堵料、纤油、麻丝、生料带、油灰及自有机械用切割片、砂轮片、钻头等。
四、工程管理要求
(一)质量管理
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准,工程施工现场管理标准必须达到市级文明工地要求。如因乙方原因造成的质量验收不达标,乙方应承担相应责任,并在结算时扣除5万元作为罚款。
1、 严格按照施工图纸、施工验收规范和技术交底施工,确保质量合格。
2、 在确保质量合格的同时,施工时必须兼顾美观及保修期内的后续运行维护的可操作性。
3、 对甲方提供的设计图纸等进行审核确认,对影响安装及后续运行的事宜有义务书面提出改进意见。
4、 对特殊工种,如电工、管工、焊工等工种必须持资质证书上岗,无证人员严禁进场。
5、 甲方技术人员定期不定期召开工作会议,项目经理及各专业负责工长必须准时参加。
6、 配合甲方完成技术资料存档工作。
7、 提供阶段性详细工程材料计划,供甲方审定。
8、 确认甲方提供材料的种类、型号、规格、质量是否满足要求,并对有影响安装质量的材料必须书面提出。
9、 对到场施工材料及时卸车,做好核对及标识。
10、 预埋电箱、电盒、支架等设施必须横平竖直,确保方正,同一室内要求水平标高相同的盒箱等设施,辐射必须准确。
11、 管材、线材选用严格按照先长后短的原则进行,尽可能的减少材料接头和废料产生。
12、 合理安排工序,避免上下工序打架而影响工程质量,确认无法避免时应及时做好成品和半成品的保护工作。
13、 外表面有涂色要求的管路,线路等必须按规定做好色标。
14、 有方向的管路、线路等按规定要求做好方向箭头标识。
15、 电气箱体、桥架电缆、电路器件等按规范或设计做线路标识。
16、 预埋件、支架等的制作严格按规范及设计的要求材料和尺寸制作和防腐保护。
17、 对于预埋件、支架等的安装间距严格按规范和设计要求执行。
18、 严格执行自检、互检、交接检制度,并向甲方提供检查明细记录。
19、 严格执行隐蔽工程验收要求,每道工序必须经甲方及监理验收合格后方可进行下道工序,质量检查不合格的返工责任及费用由乙方负责。
20、 参与甲方、监理单位的质量检查及隐蔽工程验收,负责跟踪及整改。
21、 合理用材,减少浪费,及时向甲方提供材料使用情况的报告。
22、 如因安装质量问题影响工程总体效果,乙方必须承担相应责任及损失。如因材料质量问题造成的损失由甲方承担。
(二)安全施工要求
1、乙方必须对本工程所有的施工自有人员加强安全教育,对各个施工环节加强安全防范措施,杜绝安全事故发生,并形成书面记录,详见安全协议书及安全奖罚细则。
2、乙方自备安全帽等劳保用具,并要求要统一。
3、认真执行“三宝四口”的有关规定。
4、乙方必须给施工人员购买意外伤害保险并提供复印件给甲方,因乙方原因造成的安全事故,乙方承担一切责任。
(三)文明施工要求
1、操作区域保持整洁有序,达到文明工地的标准。
2、对到场施工材料及时进行卸车、规堆、码垛及标识。
3、施工场地保持干净整洁,临时材料堆放整齐有序。
4、施工废料及时清理出场。
5、临时用电必须符合要求。
五、工期要求
1、每周、月底前上报下周、月安装施工计划,报甲方审核批准。
2、计划一经确定,乙方必须严格执行。
3、线管的预埋敷设按主体工程进度执行,不得因为安装队的原因造成总进度滞后。
4、安装开始至完成工期为 天。
5、工期每拖延一天按工程结算价格的0.2%进行处罚,如遇不属于乙方原因造成的工期延误相应顺延。
六、双方责任
1、甲方责任
1) 现场办公室一间由甲方承担。
2) 提供塔吊一台,施工电梯一部,吊篮其它所需大小机械均由甲方负责。
3) 甲方提供施工用电至二级箱操;作业面照明及三级箱,现场移动照明灯具及用线由乙方承担。
4) 提供施工所需的工程主材及辅材,必须按乙方计划要求提前三天进场。
5) 提供文明工地所需的硬件设施。
6) 负责施工当中的抄平放线工作,乙方需配合。 7) 对不服从管理的个人有权罚款,每次500—3000元。
2、乙方责任
1) 保证本工程所需劳力、实现甲方确认安排的进度计划。 2) 遵守甲方、监理及建设单位的各项管理制度,文明施工,承担因违章造成的经济罚款。
3) 保证特殊工种持证上岗,技术工人持证上岗率80%以上。 4) 保证工人的工资按时发放,不能因拖欠工人工资影响工程施工。 5) 提供施工所需施工机械、工具及消耗材料。 6) 提供乙方人员所需的雨衣,雨鞋等劳保用品。 7) 现场乙方施工人员必须佩戴安全帽。 8) 负责安装所需的开洞及管道吊洞。 9) 承担因返工造成的材料损失及连带损失。
七、结算及付款方法
1、工程验收合格后按合同约定计算工程量,进行结算。
2、面积计算按2011定额建筑面积计算规则执行。劳务费一次性包死价,不再调整,建筑面积综合单价39元/平方米 大写:(叁拾玖元整/平方米)作为综合单价。
3、工程变更增加部分调整后依据2011山西省安装工程预算定额人工直接费计取;
4、计时工(签证工)单价:甲乙双方另行商定。
5、付款方式,主体工程±0.000开始按进度分段支付
(1)、主体预埋、预留视进度分阶段支付到总价30%的劳务费; (2)、安装施工过程中视进度分阶段支付到总价70%的劳务费; (3)、安装工程全部竣工验收后支付到劳务费总价的90%; (4)、竣工且分户验收合格后支付到劳务费总价的95%,留5% 的质保金二年以后付清。
八、本合同未尽事宜双方本着实事求是的原则协商解决,若协商未果。提交当地劳动部门仲裁,任意一方对仲裁不服可向管辖区人民法院起诉。
九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,签字盖章后生效,付完尾款后自行作废。
发包方: 委托人: 工地负责人: 年 月 承包方: 委托人: 工地负责人:年 月
安装工程分包合同范文第2篇
装 劳 务 承 包 合有限公司 2017年 月 日
共14页第1页 安 同
XXXXXXX
安装劳务承包合同
总包单位(甲方): 安装单位(乙方):
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就劳务分包协议达成一致,签订本合同。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建设单位:
4、总包单位:
5、安装单位:
二、 承包范围
1、给排水工程:图纸内的全部内容。
2、电气工程:图纸内的全部工程内容。
3、采暖工程: ,其余单项工程见招标内容。
4、弱电工程预埋:图纸中的穿越管预埋、箱体预埋。
三、承包方式
1、包工不包料(包辅材),设计中的主要材料由甲方供应。付材含胶带、生料带、胶布、厚漆、麻丝、焊条、切割片、安装工作所需
共14页第2页
的所有机械机具,机械机具所需的耗材等,全部由乙方承担。
2、乙方承担施工现场所有的临水临电,消防等临时设施的水电安装与维修工作。人工费由乙方自己承担(材料由甲方承担)。
四、工作内容
乙方承包本工程图纸所含安装工程内的所有工程量、管道预埋、洞预留、补洞吊洞,开槽开孔、管内穿线、设备安装、箱体安装、调试验收、工完场清、资料收集等全部工作内容。
五、承包计价方式及综合单价
本工程按建筑面积计算工程劳务承包费。
1、综合含税单价 元/㎡(建筑面积以图纸实际面积为准)。本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内价款不予调整。
2、计价方式
①按建筑面积×综合单价进行计价。
②甲方变更签证内容发生大面积(5%以上)增减可按综合单价调整合同价,小的(5%以下)变更签证合同价不变。
六、付款方式
1、预埋工程完成 层,经甲方确认付合同总价款的 %。
2、安装工程完成,经甲方确认付已完成工程量的 %。
3、整体竣工验收后合格后付工程合同总价款的 %,留 %质保金,质保期二年。
七、工程验收标准
以现行有关施工规范验收规范为依据,以及监理、业主、质监站
共14页第3页
等各个监督单位验收后的最终结论为准。
八、工程质量要求:优良。
九、 履约保证金
1、本合同签订后三日内乙方向甲方缴纳履约保证金 万元至甲方指定账户,履约保证金到账后合同生效。
户名 账号 开户行
2、保证金的退还方式:
①、预埋工程完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还 %保证金。
②、安装工程完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还 %保证金。
③、整体竣工验收完成后,经甲乙双方书面确认验收合格,七个工作日内退还剩余保证金。
以上退款时间节点遇完成工程量存在明显质量问题的,延后至质量问题修复后七日内支付。
十、工期要求
天。 年 月 日至 年 月 日,提前完工或推迟交工的,奖励或处罚按照每日1000元进行计算至实际完工或交工之日。(实际开工日期以开工报告为准。注:因不可抗力的因素造成无法施工,工期顺延,不承担责任。除不可
共14页第4页
抗力,双方达成一致外,工期不予顺延)
十一、保险
1、乙方负责人必须为进场职工办理意外伤害保险,并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。因乙方怠于履行以上义务而导致甲方损失的,乙方同意甲方可从应付乙方工程款中扣除实际损失及合理支出费用。
2、如因备案等各种原因,需要甲方代乙方为其人员办理保险的,由乙方承担全部保费。
3、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施减少损失,乙方怠于履行以上义务的,甲方代为履行,履行后所产生的所有费用由乙方承担,乙方同意由甲方从乙方的应付工程款中扣除。 十
二、质量管理及责任
1、乙方进入现场后,由甲方项目部技术负责对乙方进行工程质量目标、质量计划、质量标准、图纸要求进行交底工作,并对各分部分项工程分阶段进行单独技术交底。乙方如有疑问,应在三个工作日内以书面方式提出,甲方在三个工作日内予以书面答复。因乙方怠于履行以上义务而造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
2、乙方必须按照“百年大计,质量第一”的方针,认真执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格按施工组织设计、图纸要求组织施工、服从监理部门、建设单位、甲方技术质量管理部门的各项管理,精心组织施工。
共14页第5页
3、甲方供应的材料,甲方进行复试,合格后,交乙方使用,乙方在施工过程中发现甲方供应的材料不合格的,应立即以书面形式通知甲方处理。乙方不得将不合格的材料、不符合规范的材料、与图纸要求不相符的材料等用于施工部位,否则由乙方承担全部责任。
4、乙方在施工中未按质量标准、规范要求施工,因乙方原因造成窝工、返工、停工等造成的一切损失由乙方承担。
5、乙方在施工中应严格按照甲方的质量管理程序组织施工,做好自检、互检、交接检,配合甲方质量员的跟踪检查。对甲方的各分项验收提出的问题要及时整改,并认真落实技术质量交底的要求。
6、施工中乙方不重视质量,对发现的质量问题不及时整改,不虚心吸取各方意见和建议,甲方有权要求乙方停工整改,整改后仍不能达到施工要求的,甲方有权解除合同并要求乙方退场,拒不退场的强制退场,因此产生的所有费用由乙方承担。乙方因自身原因自行退场的,工程款除已完成并验收合格以外的,不予支付。甲方另行寻找施工队伍进场,乙方不得阻挠、干扰,如因乙方原因导致停工的,所有损失由乙方承担。乙方人员退场后,保证金、工程款按已完工并验收合格工程量在一年后支付。
7、施工中,乙方应设立专职质量管理人员,对施工人员完成的工作面进行自检。认真复查标高、轴线、门洞位置、预留洞口垂直度,确保构建的截面与图纸设计一致。
共14页第6页
专职人员信息:姓名: 身份证号
8、乙方进驻现场的管理人员配置应包含以下人员:项目负责人1名(姓名 身份证号 )、技术负责人1名(姓名 身份证号 )、测量放线员2名(姓名 身份证号 )、钢筋工长(姓名 身份证号 )、木工工长(姓名 身份证号 )、砼工长(姓名 身份证号 )各1名、专职安全员2名(姓名 身份证号 )(有上岗证)、专职质检员1名(姓名 身份证号 )(有上岗证),专职电工1名(姓名 身份证号 )(有上岗证),以上人员为专职现场管理人员,缺额人员甲方按每人3000元/月处罚。
9、乙方应严格遵守甲方下达的各项书面整改指令。对于乙方拒绝整改、整改不及时、整改不到位及质量问题较严重时,甲方有权停止支付工程款,并没收该阶段的履约保证金。甲方代为整改的,费用由乙方承担,乙方同意甲方从应付工程款中扣除相关的费用及合理支出。
10、凡因安装工作不符合业主或甲方要求,超出标准时,乙方应当予以纠正或返工,造成的工料损失及人工损失由乙方承担。
十三、安全管理及责任
乙方应本着“安全第
一、预防为主”的原则,负责对现场施工人员进行安全班前生产教育,严格进行班前安全技术交底,为施工的作业人员提供安全防范、防护措施、用具,对存在安全隐
共14页第7页
患的工程部位搭设防护措施,设置专职安全管理人员。
1、乙方特殊工种必须持有有效证件上岗,并交甲方登记存档,严禁无证上岗。
2、乙方施工的作业人员,必须遵守项目部安全生产管理规定,进入工地人员年龄为18周岁-45周岁内人员,与项目施工无关人员一律不得进场,因工地检查、视察的除外。正确使用好安全带、安全帽、安全网,对不按安全规范操作、不适用安全防护用具的工作者,甲方有权要求其停止工作。有权对违章者进行批评、教育和罚款处理。
3、乙方施工的作业人员未按安全规范操作,不规范使用安全护具违章作业造成安全生产事故时,一切责任及费用由乙方负责。甲方代替乙方处理相关事故的,乙方同意甲方直接从应付工程款中扣除相关费用。
4、各类机械、设备,乙方无证人员严禁乱动,电动工具接收电源必须由电工操作,严禁乙方人员自己乱接乱拉电线,各类机械、设备乙方工人使用时,都应认真使用防护装置,严禁在施工现场进行与施工无关的活动,讲文明,讲道德,做好工地安全防火工作。
5、乙方现场施工人员必须身体健康,严禁酒后、带病工作。要合理安排必要的夜班加班,防止疲劳工作,防止意外事故的发生。对自己的职工食堂卫生负责管理并要经常进行检查,预防食物中毒事故的发生。
6、乙方应定期对施工人员进行法制教育及道德教育,防止违法乱纪事件发生。乙方人员在场外发生的一切安全事故、治安事件等甲方概不负责,发生的一切经济、法律责任由乙方承担。
7、施工中,乙方应设立专职负责的领导。对施工人员的日常施工安全管理,负责进场人员的一切安全生产培训及教育。
8、对施工现场打架斗殴、盗窃的处罚规定:
①、在施工现场及项目部责任区打架斗殴闹事的进行2000-3000元/次处罚。
共14页第8页
②、在工地及项目部责任区偷盗他人财物以丢失物价值20倍罚款。
③、工地管理人员在施工现场与甲方、监理及业主争执吵架者处以2000元/次罚款。
十四、工期保证措施及责任
乙方在确保工期质量、安全的前提下,应合理的组织施工,紧密的配合甲方的工期部署,按期或提前完成甲方要求的进度计划,双方的工期责任如下:
1、甲方在乙方进场前,应向乙方进行明确的工期交底,阐明合同工期要求,并交给乙方进度计划表。
2、乙方可根据甲方的工程进度计划、施工方案,合理组织充足的工种技术工人的人员,确保工期计划顺利实施。
3、甲方根据进度计划,合理的组织属于自己应提供的各种材料及设施材料进场,以保证乙方按生产进度计划的要求实施。
4、乙方因内部管理不善,劳动力不足,技术质量差等原因使工种之间配合不力,工序穿插不合理而发生的工期延误或因工期延误造成的一切经济损失按合同约定由乙方负责。
5、因甲方材料供应不及时、技术方案修订、图纸变更原因造成的工期延误,其责任及损失由甲方承担。
十五、劳务结算规定
乙方的结算表和支付申请表必须经过甲方栋号长、分区生产经理、安全员、技术部门、质量主管、材料部、预算部、项目经理的签字,并经甲方盖章认可,方为有效。凡因质量、安全问题的处罚、违约赔偿、材料浪费等扣款,一次性从结算中扣除。
十六、文明工地,工程质量应达到标准
共14页第9页
1、文明工地目标:省级文明工地,省级文明工地创建,安全防护材料及人工费用由乙方承担。
2、工程质量目标:优良。
3、以上目标乙方应认真负责,加强管理,确保目标的实现。如因乙方原因未能达成文明工地、质量目标,甲方扣除乙方安全文明施工费用的10%作为处罚。
十七、其它
1、乙方必须组织一支训练有素、纪律严明、操作工艺精良、善打硬仗的队伍进场施工。若乙方中途退场或无能力继续正常施工,乙方按照造成直接损失和间接损失总额的二倍向甲方支付违约金。
2、甲方付给乙方进度款,乙方必须全额发放工人工资,不得拖欠,有拖欠农民工工资,甲方或相关部门一旦发现,由此发生的经济处罚及费用由乙方承担,在施工过程中有农民工投诉拖欠民工工资问题的,甲方按每人每次1000元处罚。投诉两次以上的,乙方同意甲方可以代付农民工工资。
3、支付进度款时乙方按程序办理财务手续,甲方按时支付乙方劳务费用(含税金),甲方付给乙方劳务费后,乙方必须足额发放工人工资、生活费用,如不按时发放工人工资、生活费,引起的工人闹事、工地停工、工人上访等不良后果的,由乙方负责,在政府相关部门所造成的不良记录由乙方负责清除。乙方和工人产生的劳务纠纷由乙方解决。不能解决或甲方代乙方解决的,
共14页第10页
乙方承担所有费用。
4、乙方所有施工人员的食宿及费用自理,甲方随时进行检查,发现不安全隐患,书面通知甲方整改,乙方应及时调整,拒不改正,按日处罚1000元,情节严重者进行停工整改。
十八、违约责任、解除合同
18.1 甲方未按合同规定支付劳务费的,应按同期银行存款利率向乙方支付拖欠劳务费的违约金。
18.2 乙方分包的工程项目,不得再行分包或转包,否则甲方有权解除合同,并由乙方向甲方承担违约金 万元。
18.3如乙方中途提出涨价或变更合同条款的其他不合理要求,并因此而停止或部分停止施工、消极怠工的,乙方每天承担违约金 元;停工或部分停工、消极怠工时间超过5日,甲方有权解除合同,并由乙方承担违约责任。
18.4如因乙方违约,甲方解除合同的,乙方除了按合同相应条款约定承担违约金或实际损失外,还需按未完工程价款的 %另外赔偿甲方因另行发包将承担的各种损失和费用。
18.5合同解除的,乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后 日内无条件撤出工地,逾期每天承担违约金 万元。双方应在合同解除后 日内完成对已完工程量的核对,已完工程的质量验收,乙方领用材料、机具的退还、核算,应扣款项的确认,以及其他交接工作。如乙方不予配合,甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等独立第三方见证后,即安排其他施工队伍进场施工;届时,甲方拍摄的照片或独立第三方的见证记录,将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。乙方不得以任何方式干预或影响工程的继续施工,否则,每天承担违约金 万元。
合同解除后2个月内,乙方向甲方提交结算报告及完整的结
共14页第11页
算资料,甲方收到结算报告后2个月内完成审核或提出修改意见。结算价款确定后,甲方仍按原合同约定的时间及比例,支付进度款及剩余劳务费。
18.6因乙方不能按期完成某分项工程的,或其分项工程质量不符合要求且经甲方提出后仍未整改到符合标准的,甲方可另行安排人员施工,并按其发生的实际费用、外加15%的管理费从乙方劳务费中扣除,乙方不得以第三方施工费用高于其分包价格而拒绝扣除。
18.7甲方应在乙方进场时向乙方进行相关制度交底。乙方违反甲方施工管理制度,甲方有权按制度规定对乙方进行处罚(该处罚即为乙方应承担的违约金)。
18.8 一方当事人按照合同约定应承担多项违约金、赔偿款的,合并计算。
18.9乙方违约的,甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金,或在结算中扣减相应价款。若当期不足以扣减或当期未扣除的,甲方可在后期扣除或另行追偿。
19.10 乙方工程质量出现重大问题的,或者相同或类似的一般性质量问题出现3次以上(含3次)且经甲方提出后未能采取有效措施解决的,甲方有权解除合同。
十九、合同授权
19.1 甲方授权项目经理 (电话: )行使以下职责权限:
19.2乙方授权其现场负责人 (电话: )行使以下职责权限:
19.3 合同履行过程中,任何一方变更合同授权,必须及时书面通知对方。
二
十、送达
20.1 乙方可按本合同第十四条约定,向有权限的甲方人员当面送达,由其签收。
共14页第12页
20.2甲方可通过下列方式向乙方发出通知:
① 甲方可按本合同第十四条约定,向有权限的乙方人员当面送达,由其签收,或者以电话方式向其送达通知,甲方保留的② 甲方亦可向以下地址邮寄送达:
乙方地址: ; 邮编: ; 收件人: 。
甲方邮递该地址送达的资料、文件,到达该地址时视为乙方收到,对乙方具有法律约束力。
③ 甲方亦可以发送传真或电子邮件的形式送达通知: 传真号码: ;
电子邮箱: 。 20.3合同履行期间,送达方式或地址发生变更的,乙方必须及时书面通知甲方。
二十一、争议解决
因本合同履行发生争议的,应协商解决,协商不成的,向甲方所在地人民法院起诉。
本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,自双方签字盖章时生效。工程完工后自行失效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
委托代理人: 委托代理人:
共14页第13页
语音通话记录、短信等可作为送达凭据;
电话: 电话:
2017年 月 日
安装工程分包合同范文第3篇
发包方:(甲方) 承包方:(乙方)依照<<中华人民共和国合同法>>,<<中华人民共和国建筑法>>及其有关法律、行政法规,在公平,公正,自愿,诚信的原则,双方协商一致签定本合同,严格遵守。
第一条:承包人承包范围
项目名称:
第二条:承包方式及工作内容:
(一)承包方式:包工及全部小型材料、机具,大型机械、脚手架的拆装小型维修等。
1.小型材料及用品包括:安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。
2.机械:(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械:调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。
3.小型工具:①钢筋工具:大剪、卡具等;②木工工具:电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;③瓦工工具:大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等所有的手头工具。
(二)承包内容:
1.施工图纸范围内全部工程:基础、主体结构、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程,从垫层开始到工程验收的全部工程内容,如图纸内设计变更减少也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次结构、预制构件等,包括:砼垫层、防水找平层保护层、基础及基础以上钢筋、砼、模板、二次结构填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等,直至工程验收的要求及合理保修期的工作,不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。
2.具体范围:①包括所有现浇基础、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与拆除及整理堆放、混凝土施工及养护。②包括所有填充墙砌体及砖砌体的施工二次结构植筋人工及机械(不含植筋胶)等。③主体装饰结构施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。④基础垫层、找平层和保护层、止水带安装。⑤基础及主体施工阶段的图纸交叉零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。
8.室外施工施工封闭等。
3.安全文明施工:达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地所有安全防护设
施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设,以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理打扫等。
4.包括起吊机械设备拆除(发包方负责试运行),包括塔吊司机的费用。
5.承包方现场所有施工人员工伤保险。
6.与安装队、及其他工种的协调配合
7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。如实际情况需机械由发包方负
责机械。
8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积水、冬季清扫积雪等
第三条:工程质量:(依据山西省建筑工程质量验收标准)
工程质量标准:合格(模板工程达到优良标准);
第四条:施工工期
本合同约定的施工内容自主体部分年工。整体工程年月日竣工;若因发包人原因和不可抗拒的自然灾害造致使本合同约 定工期未能完成,承包人不承担任何责任。(如提前完成奖励5000元,如达
2 不到合同工期要求,扣除合同平米单价2元//m)
第五条:承包价格
以承包内容建筑面积平方米单价计价:按建筑面积:/m2计算。单价不含税金。建筑面积执行建设部发布的国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005.
第六条: 付款方式:按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格
后,发包方施工技术人员按合同要求及质量情况签署意见报负责人复核签字报
财务(扣除维修金 2%)支付余额。
第七条:发包方责任和义务
1. 协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供应。
2. 按合同约定及时支付工程款。
3. 保证施工中所需材料、构件、周转性材料的及时供应,做好材料取样、送样、
配合比及原材料出厂证明收集工作。
4. 负责组织隐蔽工程验收,基础及主体工程的中间验收与签证资料填写。
5. 做好技术,质量,安全方面及图纸与建设方沟通交底,以避免承包人由此而引起
的返工和窝工,应积极主动的配合,承担因发包人原因造成损失和费用。
6. 全面协调施工中与其它单位配合工作,有权监督各施工中的质量,进度,安全等工
作。
7. 负责施工期安全及文明施工的(部分材料用具)供应。
第八条:承包方的义务和责任
1. 组织足够熟练技术工人进行施工,按照本合同第四条的约定时间,完成本合同第一
条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)
2. 项目负责人、项目技术负责人、特殊工种人员必须常驻工地,并持证上岗。未经发包人同意不得随便更换人员,如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求,违
纪违规行为情节严重的,发包方有权责令承包方将其辞退。
3. 严格按施工图纸和现行施工验收规范进行施工.每完成一项工作,均应报发包人现
场质检人员验收,合格后方可进行下一道工作。承担因自身原因造成损失和费用。
4. 听从发包方管理人员和主管部门,监督,指挥,服从管理,配合检查,执行处理意见.5 .配备能胜任该工程工作的技术人员,负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。
6. 认真组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、施工安全措施、施工技术方案、节约措施,主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质
量。
7. 提供材料的使用计划,各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量计划。报发包方现场管理人员签字确认。
8. 编制现场文明施工措施,加强文明施工管理。保证道路畅通,并按规定悬挂文明施工图片,合理利用施工现场场地 堆放材料,施工期间的水电管线架设,或因实
际需要改动架设,现场道路的日常维护。负责施工现场的清理干净;材料、工具
整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾及时清运。负责有关
部门检查前的文明施工工作,达到文明施工标准。如达不到文明施工标准,承担
自身造成的各项罚款。
9.严格安全管理,明确事故责任,确保安全使用,杜绝事故发生。负责购买人身事故保险(如拒缴有建设单位扣缴),如发生安全事故,承担一切责任。
10 .做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作,钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审,隐蔽工程报验前工作。、
11. 分部、分项、隐蔽工程自检合格后,经建设、监理、发包方检验合格后,方可进行下一道工序。
12. 因自身原因造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。
13. 人为造成的材料及半成品损坏,按实际价格从预付款项扣除。
14 .所有施工现场人员回家或外出,必须自动打开行李,经发包方管理人员检查后方可外出。
15. 施工现场不许有大小便,否则按划分的区域罚款500-1000元,并负责清理干净。
16. 乙方不得将工程转包,如转包。发包方有权中止合同,并绝付前期工程款项。 17 .施工现场临时用电,应严格执行安全用电操作规程,负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采用用电器具。确保用电安全。
18. 承包方严格做到“厉行节约、杜绝浪费”。场地必须清理干净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必须用完,落地砼及时清理到指定地点备用),做到工完场清。否则按材料价格的5倍进行处罚。钢筋及工具性材料精细计算,
合理利用,根据实际进行下料。在合理情况下的节约给予奖励。
19. 分部工程完工后,机具及材料要及时整理、规方成垛,做到工完场洁;负责已完工程交工前的保护,并承担其费用。
20. 文明施工工地严禁打架斗殴,如发现一次罚款1000-5000元
21. 施工材料按预算量领用,如超出预算视情况扣除当期预支付工程款。
第九条;设计变更
只计取形成建筑面积的部分。停水、停电、机械故障等原因引起的停工,发生的费用有承包方承担,发包方不承担任何费用。设计变更双方按市场价商谈。图纸外发包方要求承包方的零星用工元/工日。
第十条:未尽事宜,双方本着公正、客观、相互尊重、相互理解、相互支持的原则具体协商。
第十一条:本合同一式肆份,双方各式贰份。签字加章后生效
发包方: (公章)
负责人:(签字)
年月日
安装工程分包合同范文第4篇
发包方:(甲方) 承包方:(乙方)依照<<中华人民共和国合同法>>,<<中华人民共和国建筑法>>及其有关法律、行政法规,在公平,公正,自愿,诚信的原则,双方协商一致签定本合同,严格遵守。
第一条:承包人承包范围
项目名称:
第二条:承包方式及工作内容:
(一)承包方式:包工及全部小型材料、机具,大型机械、脚手架的拆装小型维修等。
1.小型材料及用品包括:安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。
2.机械:(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械:调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。
3.小型工具:①钢筋工具:大剪、卡具等;②木工工具:电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;③瓦工工具:大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等所有的手头工具。
(二)承包内容:
1.施工图纸范围内全部工程:基础、主体结构、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程,从垫层开始到工程验收的全部工程内容,如图纸内设计变更减少也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次结构、预制构件等,包括:砼垫层、防水找平层保护层、基础及基础以上钢筋、砼、模板、二次结构填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等,直至工程验收的要求及合理保修期的工作,不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。
2.具体范围:①包括所有现浇基础、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与拆除及整理堆放、混凝土施工及养护。②包括所有填充墙砌体及砖砌体的施工二次结构植筋人工及机械(不含植筋胶)等。③主体装饰结构施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。④基础垫层、找平层和保护层、止水带安装。⑤基础及主体施工阶段的图纸交叉零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。
8.室外施工施工封闭等。
3.安全文明施工:达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地所有安全防护设
施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设,以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理打扫等。
4.包括起吊机械设备拆除(发包方负责试运行),包括塔吊司机的费用。
5.承包方现场所有施工人员工伤保险。
6.与安装队、及其他工种的协调配合
7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。如实际情况需机械由发包方负
责机械。
8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积水、冬季清扫积雪等
第三条:工程质量:(依据山西省建筑工程质量验收标准)
工程质量标准:合格(模板工程达到优良标准);
第四条:施工工期
本合同约定的施工内容自主体部分年工。整体工程年月日竣工;若因发包人原因和不可抗拒的自然灾害造致使本合同约 定工期未能完成,承包人不承担任何责任。(如提前完成奖励5000元,如达
2 不到合同工期要求,扣除合同平米单价2元//m)
第五条:承包价格
以承包内容建筑面积平方米单价计价:按建筑面积:/m2计算。单价不含税金。建筑面积执行建设部发布的国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005.
第六条: 付款方式:按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格
后,发包方施工技术人员按合同要求及质量情况签署意见报负责人复核签字报
财务(扣除维修金 2%)支付余额。
第七条:发包方责任和义务
1. 协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供应。
2. 按合同约定及时支付工程款。
3. 保证施工中所需材料、构件、周转性材料的及时供应,做好材料取样、送样、
配合比及原材料出厂证明收集工作。
4. 负责组织隐蔽工程验收,基础及主体工程的中间验收与签证资料填写。
5. 做好技术,质量,安全方面及图纸与建设方沟通交底,以避免承包人由此而引起
的返工和窝工,应积极主动的配合,承担因发包人原因造成损失和费用。
6. 全面协调施工中与其它单位配合工作,有权监督各施工中的质量,进度,安全等工
作。
7. 负责施工期安全及文明施工的(部分材料用具)供应。
第八条:承包方的义务和责任
1. 组织足够熟练技术工人进行施工,按照本合同第四条的约定时间,完成本合同第一
条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)
2. 项目负责人、项目技术负责人、特殊工种人员必须常驻工地,并持证上岗。未经发包人同意不得随便更换人员,如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求,违
纪违规行为情节严重的,发包方有权责令承包方将其辞退。
3. 严格按施工图纸和现行施工验收规范进行施工.每完成一项工作,均应报发包人现
场质检人员验收,合格后方可进行下一道工作。承担因自身原因造成损失和费用。
4. 听从发包方管理人员和主管部门,监督,指挥,服从管理,配合检查,执行处理意见.5 .配备能胜任该工程工作的技术人员,负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。
6. 认真组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、施工安全措施、施工技术方案、节约措施,主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质
量。
7. 提供材料的使用计划,各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量计划。报发包方现场管理人员签字确认。
8. 编制现场文明施工措施,加强文明施工管理。保证道路畅通,并按规定悬挂文明施工图片,合理利用施工现场场地 堆放材料,施工期间的水电管线架设,或因实
际需要改动架设,现场道路的日常维护。负责施工现场的清理干净;材料、工具
整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾及时清运。负责有关
部门检查前的文明施工工作,达到文明施工标准。如达不到文明施工标准,承担
自身造成的各项罚款。
9.严格安全管理,明确事故责任,确保安全使用,杜绝事故发生。负责购买人身事故保险(如拒缴有建设单位扣缴),如发生安全事故,承担一切责任。
10 .做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作,钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审,隐蔽工程报验前工作。、
11. 分部、分项、隐蔽工程自检合格后,经建设、监理、发包方检验合格后,方可进行下一道工序。
12. 因自身原因造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。
13. 人为造成的材料及半成品损坏,按实际价格从预付款项扣除。
14 .所有施工现场人员回家或外出,必须自动打开行李,经发包方管理人员检查后方可外出。
15. 施工现场不许有大小便,否则按划分的区域罚款500-1000元,并负责清理干净。
16. 乙方不得将工程转包,如转包。发包方有权中止合同,并绝付前期工程款项。 17 .施工现场临时用电,应严格执行安全用电操作规程,负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采用用电器具。确保用电安全。
18. 承包方严格做到“厉行节约、杜绝浪费”。场地必须清理干净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必须用完,落地砼及时清理到指定地点备用),做到工完场清。否则按材料价格的5倍进行处罚。钢筋及工具性材料精细计算,
合理利用,根据实际进行下料。在合理情况下的节约给予奖励。
19. 分部工程完工后,机具及材料要及时整理、规方成垛,做到工完场洁;负责已完工程交工前的保护,并承担其费用。
20. 文明施工工地严禁打架斗殴,如发现一次罚款1000-5000元
21. 施工材料按预算量领用,如超出预算视情况扣除当期预支付工程款。
第九条;设计变更
只计取形成建筑面积的部分。停水、停电、机械故障等原因引起的停工,发生的费用有承包方承担,发包方不承担任何费用。设计变更双方按市场价商谈。图纸外发包方要求承包方的零星用工元/工日。
第十条:未尽事宜,双方本着公正、客观、相互尊重、相互理解、相互支持的原则具体协商。
第十一条:本合同一式肆份,双方各式贰份。签字加章后生效
发包方: (公章)
负责人:(签字)
年月日
安装工程分包合同范文第5篇
摘 要:目前,我国的建筑市场已经进入一个高速展期,在项目执行中,分包商已经成为一个项目执行过程中不可忽视的组成部分,为避免施工过程纠纷过多,确保工程顺利进行,加强分包合同管理就显得尤为重要。
关键词:工程施工;分包;合同管理
建筑施工行业作为社会主义市场经济的重要组成部分,自身需要不断的完善和提高,而在其中,合同管理变得尤为重要,遵守合同、严格执行合同,是项目执行过程中重要的工作。如何更好的控制分包,做好分包合同管理,是成本控制、追求利益的關键。本文就从以下几方面谈谈如何做好分包合同的管理。
1.体系管理
在项目分包时,必须有完整的分包管理体系,确保不论工程规模大小,一律不得违法违规分(转)包、主体工程不分包、严禁肢解分包、分包工程不得再次转分包等原则。
在选择分包商时,成立招标工作小组,由市场开发部负责人任组长,成员由项目经理/试验室主任、责任部门负责人及专业技术人员、市场开发部、生产管理部、财务资产部相关人员以及党支部纪检小组相关人员组成,招标工作小组主要负责招标的具体组织、编写招标文件、指定评标办法、推荐中标人名单、负责招标活动记录、文件整理和归档工作。
2.签订合同
在确定分包商后,为保证合同的正常、有序、合规、合理执行,就必须订立书面合同,以维护双方的合法权益,分包合同的订立严格遵循合法、合规、公开、公平、公正原则。合同订立必须重视以下三方面:
2.1分包商的选择
主要从分包人资质证照、增值税纳税人资格、报价、技术方案、质量、安全、职业健康、环境保护控制能力、履约保证能力(资源配置)、施工业绩等方面对分包商进行审查,分包商选择应该遵循互惠互利、长期合作、优势互补、综合成本最低等原则。严禁出现向个人分包工程、分包人在施工过程中将工程再转包给其他施工单位或个人的现象出现。
2.2合理确定分包单价
单位和业主方签订的合同单价可作为分包单价的确定依据,同时可结合类似工程单价或者根据市场情况确定,单价过高,会影响自身利润指标;单价过低,会出现分包商为追求利润而降低工程成本、偷工减料等现象,影响工程质量,因此工程项目分包,必须通过合理的测算,确定合理的分包单价。工程分包单价的确定通常有三种方式:
① 单价合同:这种分包方式是目前分包主要采用的方式。单价合同适用于招标是尚无详细图纸或设计内容尚不明确、工程量尚不明确的工程,此种合同方式,发包方承担工程款的风险、分包方承担单价的风险,即体现了公平合理原则,也符合风险管理原理;
② 总价承包合同:此种合同方式适用于设计深度满足精确计算工程量的要求,施工条件稳定、工期较短、规模不大合同总价不随工程量的变化而变化,因此分包方要承担单价和工程量的双重风险;
③ 成本加酬金合同:此种合同方式实际是以最终工程实际完成的费用进行支付,合同价格在签订合同时不能确定。但此种合同方式需要发包方加强工程的过程管理,管理水平要求高,且发包方承担着价格和工程量的风险,一般不采用此种分包方式。
2.3完善合同内容
签订的分包合同必须执行经过本单位法律人员审核的合同范本,必要时可根据实际清理修改部分条款,工程分包的合同主要内容包括:
① 分包合同范围:分包合同应有分包工程的项目名称、分包范围、分包合同价款、施工依据等控制分包范围的条款;
② 分包单价或总价:分包合同应有明确的单价或总价,且对其所包含的施工内容及费用构成有详细、准确的说明;
③ 工期:分包合同应注明分包工程的开竣工时间、每月应保证的工程进度计划及不能保证计划的处罚内容;
④ 资源投入表:分包合同应注明分包人将投入的各种人工、材料、设备等资源情况。
⑤ 计量支付办法:分包必须严格执行单位《工程项目分包结算管理办法》,并且合同中对结算的周期,付款方式必须予以明确;
⑥ 质量控制:分包合同中应有明确的质量控制条款,分包工程的质量保证期限、质保金的扣取额度及工程质保期的责任问题必须注明在合同内。承包人扣留分包人的质量保证金扣款比例不得低于主合同规定的比例;
⑦ 责任条款:分包合同中应有明确的安全、环水保、职业健康等相关条款;
⑧ 分包合同中应有明确的农民工工资支付要求,保证农民工工资按时足额发放;
⑨ 分包合同条款中应明确,严禁分包人在施工过程中,将工程再转包给其它施工单位或挂名承包。
3.合同履约
合同在执行过程中,需要重点需做好以下工作:
① 分包商在进场时,项目部重点核实分包商人员设备资源投入、核查分包商的资质材料、主要人员进场等情况,确保项目可以保质保量开展;
② 核查分包商的安全投入,以便保证施工过程中不发生安全事故;
③ 分包商完成的工程项目,必须及时完成验收,并留有相应验收资料备查;
④ 督促分包商严格按照施工进度组织施工,出现进度滞后时,及时督促分包商加大资源投入;
⑤ 合同执行过程中出现新增项目、或发生工程量较原合同增加较多时,必须及时和分包上签订补充协议或合同说明;若出现对我方影响重大事项,必要时可中止合同;
⑥ 严格执行分包合同。合同的签订是具有法律效力的,禁止任意更改。
4.结算管理
合同结算应作为项目分包管理工作的重点来对待,分包的结算必须遵循以下原则:
①未从业主单位结算项目,禁止进行分包结算;
②所结算项目必须经验收合格;
③坚持“先申请、再开票、后付款”;
④禁止无合同、超越合同范围、超已完工程量、实际进度的结算和支付等原则。
分包结算必须经由现场项目部对当期结算工程量审核并签字确认后报请单位生产管理部门复核,必要时,对所结算工程量需付相应计算书。生产管理部门重点对结算报表的真实性及合理性进行审核,主要包括量价是否与合同一致、是否按照合同预扣相应保证金以及其他考核金等。单位必须结合每年进行的项目巡检工作,检查项目部的结算台账是否建立并按时更新。
5.资料管理
作为合同执行部门,除做好分包日常过程控制外,还需加强资料管理,做好验收评定台账、分包合同台账、结算台账、合同文件以及日常往来资料归档管理。为便于后期查找已经核对结算,可将历次分包结算单编序装订于合同文件之后,并在结算台账中清晰记录历次结算以及支付情况。做好合同台账的管理,既是合同履行的依据,又是合同履约的记录,对合同管理的实施的和评价有着十分重要的意义。
6.结语
合同管理的好坏直接体现一个企业的管理水平的高低,在企业今后的生存和发展至关重要,只有通过加强分包合同管理增强合同风险防范意识、提高合同管理人员的素质、严格控制成本,才能取得最大效益。
参考文献:
[1]许鹏菲.浅谈工程分包合同管理[J].科技与企业,2014(19)
[2]《水利工程建设合同管理》(2007版).中国水利水电出版社,2007年7月
安装工程分包合同范文第6篇
施工承包合同
承包人(简称“甲方”): 分包人(简称“乙方”):XXX(身份证号码: ) 根据甲方施工需要,按照《中华人民共和国合同法》、《建安工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》原则,本着互利互惠的原则,为按期完成工程任务,确保工程质量,做到安全生产文明施工,明确甲乙双方的责任和义务,现就花溪思源•童话故事零星劳务分项工程特制定本协议,望双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程结构:
二、承包内容:
本工程施工图纸未完成的混凝土分项工程(包括屋面、楼面、柱子、零星过梁、构造柱、飘窗等),墙体植筋,文明施工、打凿、修补、清理及项目部安排的其它零星工程。(承包内容具体以甲方现场项目部安排为准)
三、承包方式: 混凝土浇捣则以综合单价包干方式;植筋按总价包干的方式承包施工;其它按固定计日工包干或计日派工方式。该工程禁止以任何形式转包。
四、结算方式
1、结算依据和价款
甲乙双方约定:斜屋面混凝土浇捣按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;平板楼面按实际完成工程量以施工图纸建筑投影面积每平方米 元综合单价包干计算;其它零星过梁、构造柱、飘窗等按计日工包干计算,计日工按技术工与普工4:6比例( 元/天),如全部采用普工则按 元/天计;植筋以 元总价包干。其它新增项目单价以甲方公司成本预算部确认审批为准。以上单价一次包死,包含且不限于:人工费、辅助材料费,施工小型机械费、包安全、包质量、包工期、包分项验收、包税金、包工人劳保福利、乙方人员管理费、利润、乙方人员工伤医疗补助费、文明施工等保证措施费及与之相关的一切不可预见费用。在施工过程中,乙方必须无条件服从甲方管理及安排,乙方不得以任何理由、借口、名义不执行甲方安排或者要求涨价。分段工作完成后,经质检员检查合格,由项目部出具工程量及质量认可书,作为乙方当月办理阶段性结算的重要依据。因质量不合格造成返工、返修、其相关损失由乙方负责。由乙方责任造成的停工,甲方经济损失由乙方承担,乙方私自终止施工,乙方以前完成的工程量,甲方可不予结算。
2、乙方承诺:
2.1 综合单价、总价包干及计日工单价已经充分考虑各种市场价格波动风险因素的影响,结算时不再作调整,坚决不出现先进场后扯皮的事件。 2.2 如因乙方施工过程向甲方提出调价要求而达不到目的后,在施工中采取消极怠工、拖延工期、停工、群体闹事、群体上访、围堵甲方或建设单位办公室及其相关场所、拉闸断电、堵路、攀爬高处威胁等行为迫使甲方代为乙方发发放工人工资的,则视乙方违约,甲方有权向乙方索赔5万元/次的违约金,同时还给予乙方闹事人数罚款1000元/人次的处理,甲方并还要向乙方索赔由此给甲方造成的工期、经济、社会声誉的一切损失(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。
2.3 如有乙方人员闹事事件,不论任何原因均按上述2.2条款项违约索赔约定直接从乙方的工程款及其它资金中扣除,工程款不够扣除的,甲方可要求乙方付违约款,乙方拒不付违约款的,甲方可依法向人民法院诉讼申请执行索赔违约款,乙方无异议(此违约处理办法适用于其它原因的闹事事件)。
2.4现场计日工(含一定比例的技术工),乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。
2.5乙方必须无条件服从甲方项目部管理,确保质量及安全,不得做出任何有损甲方形象及利益的事,否则甲方可以给予乙方任何处罚,乙方无异议。
3、进度款支付规定: 3.1甲方按乙方每月25日上报经甲方审核后上月完成合格的工程进度量的80%支付乙方进度款;计日工按经甲方审核金额90%支付乙方的款项;完成所有本合同约定的零星及二次结构等所有工作,工程整体竣工验收合格后,且双方办理完成结算后四个月内计日工部分付至100%,实体部分付至该部分结算总价款的95%(扣除各种费用后),余下实体部分5%作为质保金,在质保期满贰年后十五个工作日内一次性付清。
3.2 付款程序(适用于工程竣工总结算):
3.2.1 进度款支付、工程结算和付款程序(缺一程序未办理,结算资料无效):乙方按规定时间报量(款)→主管工长确认签字(只签形象进度)→安全、质量、技术、材料主管确认签字(只签完成施工各项相关指标)→项目生产副经理(只签形象进度)确认签字→技术负责人确认签字(只签完成各项技术指标)→甲乙双方预算主管核量、价签字(作初审)→项目经理签审意见→公司成本预算部核量、套价(确认)签字→工程及商务部门签审(只签完成相关指标)→分管领导签署审核意见→公司总经理有效审批→公司财务部按合同规定的付款方式及时间受理并安排拨款。
3.3 在甲方每次支付乙方工程进度款之前,必须提供当月乙方所有现场施工人员签字的工资领取单原件一份(应与乙方报甲方的进场或变动的施工人员花名册相符),否则,甲方有权拒绝支付(甲方付款必须在业主支付进度款的前提下,乙方无异议)。 3.4 乙方承诺:如因业主资金不到位,导致甲方不能按合同约定向乙方支付工程款的,乙方保证不要求甲方支付进度款及要求支付误工费、损失费、利息等费用。
3.5 若乙方不能提供所有的施工管理、作业人员花名册给甲方的,甲方有权暂缓付款直至乙方提供完整的进场施工人员为止。
3.6 对于乙方已完成的工程量,必须经甲方现场管理人员(主管工长、生产负责人、质检员、安全员、材料员等)进行质量、安全文明施工、材料使用等验收合格的基础上,甲方才能对乙方已完成工程量按程序进行审核、审批、支付工程款等。。
3.7 甲方工长或相关人员开出的违约索赔及罚款单移交到预算部(或财务部),由预算部(或财务部)在乙方当月工程款中直接予以扣除,乙方无异议。
3.8 每月结算时,乙方应及时按甲方要求编制乙方人员工资表,报送甲方审核确认,并及时将领款人签名盖章的工资表原件交甲方财务部门备案,否则甲方有权直接将工资款发给工人,乙方如果造的工资表弄虚作假,与实际工人人数、工资发放不符,给甲方带来不良的社会影响的,甲方有权向乙方索赔由此给甲方带来的一切直接的和间接的损失。
3.9 乙方在完成合约约定的工程施工任务后,应立即按照甲方要求退场作业工人,在二日内退还所借用的各种工具器具,在限定的期限内人员退场完毕,不得以任何理由借口继续占用住房、生产工具。乙方代表(即合同签约人)在与甲方办理好结算任务单等手续后也须离场。对乙方继续占用住房者,甲方则将向每人每天50元收取住宿费用,对于无理取闹强占住房、生产工具者,甲方通知公安部门协助清理。
五、工期及质量要求:
1、工期按甲方项目部进度计划统畴安排,乙方须根据现场实际工程量与甲方项目部计划安排及时调配人员(包括项目要求的各种临时突击),人数必须达到甲方项目部的要求,如人数及进度达不到甲方项目部的要求,每少一人扣罚300元/天,进度每拖延一天扣罚5000元/天,乙方不得以任何理由、借口拒绝或不执行。对此乙方无异议。同时乙方所有施工人员要有强烈的生产意识,加快生产进度、优质工程质量等规范意识,一步一个脚印,踏踏实实做好每道工序,要吃苦耐劳的工作节奏。
2、乙方指派一名技术人员,听从项目部统一技术指导。
3、工程质量必须达到质检站、设计单位、监理单位、认可:“合格”以上标准。
六、安全生产及文明施工
1、甲方责任:
1)负责对参加本项目部的乙方施工人员上岗前安全生产教育和培训,保证施工人员具备必要的安全生产知识,实习有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育、培训和考试不合格的人员不得上岗作业。
2)在有较大危险因素的施工场所和设施上,应设有明显的安全警示标志,对安全设备进行经常性的维护和保养,并定期检查,保证正常运转。 3)经常教育和督促现场所有施工人员,严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程以及各方面的安全纪律,并向现场所有施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
4)为现场所有施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并教育按照使用规则适用。
5)发生重大事故时,应立即组织抢救,积极进行调查处理。
2、乙方责任:
1)在施工过程中,应当严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程,服从项目部的正确管理,正确佩戴和使用劳动保护用品,爱护一切安全防护措施。
2)必须接受甲方安全生产教育和培训,掌握本职工作所需要的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力,不伤害自己,不伤害他人,也不被他人伤害。
3)在施工过程中发现事故隐患,满足不了安全作业条件时,施工人员有权拒绝施工,应立即与项目部取得联系,妥善解决后再进行施工。
4)必须按照安全部门的要求,进行班前安全教育活动,并做好记录,必须参加班前安全技术交底会,了解其施工场所和作业岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
5)必须积极配合安全生产大检查,对事故隐患无条件整改,不听劝阻立即停工,并承担停工后所造成的经济损失。 6)坚持工作岗位,严禁离岗、串岗,由此造成的事故均由乙方负责。
7)严禁酗酒打架、违章作业、酒后作业,严禁穿拖鞋及高跟鞋进入施工现场,由此造成的事故均由乙方负责,并处以5000-10000元罚款。
8)有听觉、视力、手足障碍等残疾人员杜绝进入施工现场。 9)职工未经甲方批准,不得将任何施工用品外携,一经发现按偷盗处理,并且处以偷盗财物100倍罚款。
10)乙方要做到工完清场,每个工序完工后,要将剩余材料及垃圾等所有物品清理到指定地点;
11)严格遵守安全操作规程,严格遵守场纪场规,凡在施工过程中因违反建筑工人安全技术操作规程和有关法律法规而发生各种安全事故均由乙方自行承担,且必须做好善后处理工作。
12)施工机具、设备必须由专业人员操作,其他人不准擅自使用,否则后果自负。临时电必须由专业电工接拆,其他人不得私自接拆电线,违者将进行处罚并承担一切后果。
13)加强对工人的交通安全教育,上下班途中应遵守交通规则,防止交通事故发生。凡在途中发生的事故甲方概不负责。宿舍内严禁使用电炉子,严禁私自拉线,每检查发现一次罚款500元。
14)各种特殊工种作业人员必须持证上岗,定期审查。特殊工种因无证上岗出现安全事故,甲方根据事故原因酌情处理。
15)所有人员酒后严禁进入施工现场,发现一次罚款500——1000元。 16)为了有效落实好以上协议,项目部成立安全领导小组对施工现场及宿舍区等区域进行随时检查,发现违反上述各项制度,严格按照条款进行处罚。
七、双方责任
1、甲方负责将工程所需的商砼、地泵、泵管、管卡运至施工现场;乙方负责将泵管、卡具分类码放整齐及妥善保管。除以上甲方所供工具、材料外,其余所有工具、设备(电箱、振捣机械、电源线、照明设施、锨、镐、小车、雨鞋、薄膜、线绳、扫帚及劳保用品)均由乙方自理。
2、甲方负责安装总配电箱(一级)、分配电箱(二级)并接通电源,分配电箱(二级)以下开关箱及电源线由乙方自备。
3、乙方负责清理楼面,达到下到工序作业所需条件,表面应干净,无混凝土残渣、灰浆机其他杂物。
4、乙方负责对领出管卡清点,与库管员核实,退场后进行盘点,确认管卡丢失数量,丢失部分由乙方赔偿,但由失盗等原因造成数量不足,确认后从总数中扣除。
5、乙方要严格执行国家规范及图纸要求施工。历行节约,减少浪费。确保混凝土浇筑的标高准确、质量合格。
6、因乙方原因延误工期制约下道工序进行的,除赔偿相应班组人工费外,甲方将给予经济处罚。
7、甲方提供工人宿舍及食堂搭建场地,食堂搭建及伙食费乙方自理。
八、技术质量要求
1、严格执行国家验收规范、图纸要求及技术交底施工。要求混凝土振捣密实,表面找平、压实,无裂缝、沙眼等缺陷。
2、根据气温变化对混凝土实施洒水养护,保持混凝土表面湿润,养护期不得少于7天。
3、抗渗混凝土必须连续浇筑,不得产生施工缝,否则混凝土本身起不到防水抗渗作用。在浇筑剪力墙、框架柱时,要求分层浇筑,防止漏振、胀模等现象发生。
4、混凝土浇筑前必须详细检验开盘鉴定和混凝土资料,对商砼的品种、强度等级、工程名称、部位,要严格验收,无误后方可施工,否则不准浇筑。
5、做好成品保护工作。施工中,如果发生不合格产品,浪费材料现象,乙方无条件接受甲方的处罚。
九、事故责任处理
乙方在施工过程中因违章作业发生自身伤害和对他人的人身、物品伤害,一切均由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、特别约定:乙方所有认价(含人工及分项单价)必须报甲方公司成本预算部审核确认,否则甲方将不予认可,乙方对此无异议。
其他未尽事宜,由甲乙双方现场协商解决,如果不能达成一致,可以上报当地劳动仲裁机关裁决。
十一、合同生效
本协议双方签字后生效,约定的工作内容全部完成,付清人工费后自行失效。本合同一式肆份,甲方持叁份、乙持壹份。
以下无正文。