工程资料合同范文-盘古文库

工程资料合同范文

合同协议

来源：文库

作者：开心麻花

2025-09-18

工程资料合同范文（精选11篇）

工程资料合同第1篇

工程资料合同书

甲方：甘肃昌浩建筑安装工程有限责任公司乙方：

为了确保工程快速、优质、安全完成，充分发挥技术力量，加强内部管理，落实任务和责任，并根据《合同法》、《劳动法》、《建筑法》和建筑工程承包条例相关内容，结合有关规定及本工程的具体情况经双方协商一致同意现将来源华府B区项目部1#、3#、5#、9#、16#楼，工程技术资料承包给乙方，望共同遵守，严格执行。

一、承包范围：

1、负责本工程的土建、水电暖、消防、防雷、安全文明施工、设计文件及设计变更资料的收集、整理，并按照现行施工规范、城建档案馆、政府职能部门、甘肃建投及甘肃建投土木工程公司的要求和检查进行收集、编制、整理。

2、负责工程前期资料、保证资料、管理资料、施工资料、竣工图整理、竣工资料收集、编制、整理、归档、装订以及相关部门资料的报审。

3、负责各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令相关资料的传递与落实、回复。

4、负责本工程所有建筑材料试件、试块试验送检，整理、归档试验检测报告和材料复试报告。

5、负责汇总整理各专业分包单位（消防、电梯等）的资料与土建主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

二、甲乙双方责任：

（一）、甲方责任：

1、负责提供办公室办公桌椅；

2、负责提供乙方常驻施工现场人员的住宿；

3、负责提供材料合格证及检验报告；

4、负责提供施工蓝图及施工变更；

5、负责派车送建筑材料试件、试块到实验室；

6、为了确保施工资料和安全资料的真实性，甲方将配合乙方施工、安全资料的签字、盖章。

（二）、乙方责任：

1、乙方至少配备一名具有资质的资料员驻守工地现场，驻守工地现场的资料员应当相对稳定，未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员；

2、保证所有资料、半成品实验及时到位，与工程进度同步进行；

3、及时传达政府职能部门的有关指示、指令，负责检测中心及相关管理单位的联络及相关工作；

4、按时参加甲方、建设方、监理方召开的各种例会，技术方案、施工方案讨论会，并整理好会议纪要，转发给各参会单位。

5、乙方工作人员服从甲方管理，因乙方原因发生的所有事故，由乙方承担责任，与甲方无关。

6、承包费中包含乙方自带电脑、打字复印印机、电脑耗材和纸张、资料盒。

三、承包单价及付款方式：

1、承包单价：本工程暂按建筑面积46000㎡计算，按3.5元/㎡,总价款161000.00元，结算时按图纸实际建筑面积结算总价。

2、付款方式：甲方每月（同项目部管理人员工资发放时间）支付4000.00元生活费，在竣工验收合格后付足乙方承包费的80%，余款20%在质量监督站出具竣工验收备案表和甲方结算资料资料完成（如设计变更、工程联系单、签证索赔依据、监理工程师通知回复单等相关结算资料整理完成，移交甲方）之日，一个月内甲方付清余款。

四、违约责任

1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失；

2、乙方驻守工地的资料员不得随意擅自离开工地现场，如需离开应向甲方请假，如未请假离开每次罚款500.00元。

3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理、其相关资料（包括安全、实验、检测等），甲方有权随时抽查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制、整理，每次罚款1000.00元，分部分项工程验收因资料原因不能及时验收，每次罚款1000.00元，且造成的重复验收费用由乙方承担。

4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验资料或存在弄虚作假的行为，甲方有权处罚。

5、乙方对所有资料的时效性、准确性、完整性负责，由于乙方资料不准确、不及时、不完整影响到甲方进度、验收或政府职能部门、甘肃建投及甘肃建投土木工程公司的检查，甲方有权要求乙方支付5000.00元违约金，并承担上级门的全额罚款。

五、合同变更和终止

1、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本合同。

2、工程竣工验收资料备案完善，付清工程资料费后，本合同自动终止。

3、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。

4、本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份。

甲方盖章：

乙方盖章：

负责人：

****年**月**日

工程资料合同第2篇

甲方：九江市第三建筑工程公司华研生物科技产业园工程项目部乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规等，经甲乙双方协商，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，甲方将江西华研生物科技产业园工程的土建、水电、消防等工程施工资料以承包的方式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程承包事项协商一致，订立本合同。

一、承包范围及内容：

1、乙方负责本工程土建、水电、消防资料的编制与整理〖包括开工前资料（总的施工组织设计专项施工方案及分项专项施工方案的编制）；质量验收资料；试验资料；材料、产品、构配件等合格证资料；施工过程资料；设计变更增补资料；竣工资料；建筑工程质量监督存档资料〗及安全资料。不包括专家论证方案。

2、乙方负责整理工程的一切所需安全及安装资料，配合、协调甲方的验收工作和各部门进行检查时资料检查和回复等。

3、乙方须以当地建设工程质量监督站、档案馆的要求进行资料编写及完善，完善后需按档案馆存档要求扫描并装订，保证资料顺利归档。

4、乙方应按工程进度或程序进行各项资料的编制，不得因乙方资料的编制而影响工程进度或工期延误。

5、乙方包括工程内所有材料的材料送检，各种材料送检的试验费由甲方承担。砼试块的制作、拆模、与养护由甲方负责，送检由乙方负责。若试验报告不合格需复检的，复检费由甲方承担。试验报告由乙方负责领取。

6、乙方不包括工程造价的预（结）算、工程款的申拨、竣工图的绘制，但负责竣工图的整理成册及现场变更的回复。

7、送检乙方自己提供交通工具，所引起的交通费用及车辆费用均由乙方负责。若送检途中发生交通事故，由乙方负责承担。

8、档案馆、质检站等部门所收取的各项费用由甲方承担。

二、承包方式及单价：

按实际建筑面积计算，承包单价为1.80元/m2。

三、付款方式：

1、基础工程全部验收后7日内付工程总承包价的15%；

2、主体工程全部验收后7日内付工程总承包价的30%；

3、工程全部竣工验收后7日内付工程总承包价的30%；

4、全部资料档案馆归档后7日内付工程总承包价的20%；

5、余款5%在资料归档后的3个月内付清。

四、标准

1、依据建设工程施工合同的工期交工。

2、在计划时间节点所进行的分部验收，保证工程资料的完善。

3、竣工验收资料保证其整齐、完善、成册。

五、甲方责任、义务

1、施工过程中的协调工作（如技术数据的及时提供）。

2、现场材料的质保资料的提供（如钢筋及其他等各种原材料的合格证及检验报告等）。

3、甲方的施工管理人员应与乙方配合,及时提供现场所有变更的原始资料并通知乙方。

4、甲方需为乙方提供食宿及办公室，电脑、资料软件由乙方提供，工作期间甲方需负责对乙方办公室内物品(电脑、打印机及资料)的看管。

六、乙方责任、义务

1、配合甲方的管理，与监理及内部班组的协调工作。

2、及时的提供报验资料。

3、分部节点的验收资料的检查与完善。

4、保证工程竣工验收资料合格交由档案馆。

5、每月上班时间不得低于10天，资料根据监理要求的时间如期提供，不得耽误。

七、本协议一试两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：（盖章）身份证号码：

工程资料合同第3篇

一、当事人基本情况

原告 (原审被上诉人) :陈文妹, 女, 1957年12月22日生, 汉族, 常州市人, 住常州市戚墅堰区梅港新村4幢丙单元303室。

被告 (原审被上诉人) :吴惠秀, 女, 1965年12月9日生, 汉族, 常州市人, 住常州市戚墅堰区丁堰镇芳渚村委张家塘35号。

被告 (原审上诉人) :被告常州好蝶妇幼卫生用品有限公司。住所地常州市武进区遥观镇勤新村。

法定代表人高祥华, 该公司执行董事。

二、基本案情

吴惠秀原系常州好蝶妇幼卫生用品有限公司 (以下简称好蝶公司) 的出纳, 2005年7月13日, 吴惠秀经手向陈文妹借现金130000元, 同日, 吴惠秀向陈文妹出具了借条一份, 载明借陈文妹现金130000元, 借期4个月, 借条上加盖了好蝶公司的公章;2005年7月19日, 吴惠秀经手又向陈文妹借现金84000元, 同日, 吴惠秀向陈文妹出具了借条一份, 载明借陈文妹房贷款110000元, 好蝶公司作为担保人身份加盖了公章。后吴惠秀及好蝶公司均未能归还陈文妹借款, 陈文妹遂诉至法院。

三、诉辩意见

原告陈文妹诉称, 2005年7月好蝶公司通过吴惠秀找到原告提出借款急用, 原告分两次给了吴惠秀240000元。7月13日给了吴惠秀130000元, 讲好借期4个月, 并写了借条一份, 加盖了好蝶公司的印章;7月19日, 原告再次为被告筹了110000元, 好蝶公司以担保人身份加盖了公章。但被告未能归还借款, 请求法院判决两被告共同归还借款240000元。

被告吴惠秀辩称, 借条是我所写, 但该借款都是赌债, 我写了借条后, 是原告逼我去盖章, 我上班时偷盖了单位公章。

被告好蝶公司辩称, 我公司与陈文妹素不相识, 也从未通过被吴惠秀向其借过钱。吴惠秀已经明确向法院陈述该借款系与陈文妹共同参与赌博而形成的赌债。借条上虽然加盖了我公司的公章, 但并非我公司真实的意思表示, 而是由吴惠秀偷盖公章所致, 且法定代表人签名也是由其冒名代签, 由此可见, 另外, 吴惠秀向法院提交了其与陈文妹的谈话录音资料, 从双方的交谈内容中可以清楚地反映该借款事实并不存在, 实则是赌债。

四、原终审裁判要点

常州市中级人民法院审理认为, 合法的借贷关系受法律保护。关于录音资料的证据效力问题, 录音资料作为一种法定的证据形式, 被上诉人吴惠秀也提供了录音资料的原始载体, 该录音资料可视为是原始证据, 能够单独作为认定案件事实的证据。原审中被上诉人陈文妹认可录音资料中的声音系其本人的声音, 但对录音内容不予认可, 但其未提供证据证明该录音资料存在伪造、裁剪或涂改的情况, 故本院对录音资料的证据效力依法予以认定。从吴惠秀向法院提供的录音资料反映, 虽然陈文妹与吴惠秀之间存在借贷关系, 但吴惠秀于2005年7月13日向陈文妹出具的《借条》系两人在共同参与赌博过程中形成的赌债, 而吴惠秀于2005年7月19日出具的《借条》根本不存在, 故原审法院判决好蝶公司、吴惠秀归还上述两笔借款不当, 本院予以纠正。

常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第 (二) 项的规定, 判决如下:

一、撤销常州市武进区人民法院 (2006) 武民一初字第566号民事判决;

二、驳回被上诉人陈文妹的诉讼请求。

五、再审裁判要点

常州市中级人民法院再审认为, 合法的借贷关系受法律保护。虽然好蝶公司提出不知道有该笔借款, 吴惠秀也认可是自己偷盖了公司的印章, 但此属公司管理上的问题, 并不能否认借条本身的真实性。原审中吴惠秀提供的录音资料, 只能证明吴惠秀与陈文妹之间存在借贷关系, 无法客观反映出两次借款行为是在赌博过程中发生的;原审中吴惠秀提供的四份证人证言并不能直接证明该两笔借款系赌债, 且由于证人并未出庭质证, 其证据效力明显低于作为书证的借条, 故难以认定该两笔借款系赌债。二审中以难以分清和辨别谈话内容主旨的视听资料来否定本案作为书证的借条的真实性和合法性确有不当。吴惠秀2005年7月13日出具给陈文妹的借条, 由吴惠秀夫妻二人签名并加盖了好蝶公司的印章, 鉴于吴惠秀系好蝶公司的出纳, 应当认定该笔借款系以好蝶公司名义向陈文妹借得, 应由好蝶公司承担还款责任。关于2005年7月19日的借款, 陈文妹承认实际发生的借款只有70000元, 故其余部分借款本院不予支持, 该借条载明借款人是吴惠秀, 好蝶公司作为担保人加盖了印章, 应当认定该笔借款系以吴惠秀个人名义所借, 由吴惠秀自己承担, 好蝶公司承担连带清偿责任。

常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条第一款、第一百五十三条第一款第 (三) 项之规定, 判决如下:

一、撤销本院 (2007) 常民一终字第35号民事判决以及常州市武进区人民法院 (2006) 武民一初字第566号民事判决。

二、好蝶公司于本判决生效之日起十日内归还陈文妹借款130000元;

三、吴惠秀于本判决生效之日起十日内归还陈文妹借款70000元, 好蝶公司对上述款项承担连带清偿责任。

六、再审改判意见评析

随着现代科学技术的发展, 大量的先进的高科技的录音、录像设备的广泛应用, 视听资料成为了一种新的诉讼证据。该案的关键就是对视听资料的认定问题。视听资料是指以图像、声音等形式证明案件真实情况的一种证据形式。根据载体的性质可以将视听资料分为录音资料、录像资料两大类, 实践中较为常见的是录音资料。一般认为, 视听资料作为一种诉讼证据具有如下特点:

1、高科技性。

视听资料的信息载体具有较高的科技成分, 其制作、保存、显示分别需要专门的摄录、存储、播放设备, 比其他证据形式具有更高的技术要求, 带有明显的科学技术运用性质。

2、准确性和逼真性。

和其他证据形式描述、阐释的方式相比, 视听资料在形成过程中受录制人以及其他人主观因素的影响较小, 可以相对准确地反映与案件有关的事实。而且通过视听设备对音像数据的解读, 可以以声音、图象逼真地反映人和事物的各种状态、运动和发展, 这种对过往事实的生动“还原”也是其他证据形式难以做到的。

3、动态直观性。

视听资料往往是对一定时间内持续的音响、影像进行录制, 当这一动态过程得到重现时, 具有动态的直观性。如录音资料, 不但能够反映说话人的语言所表达的内容, 还能够反映说话人的语调、语速等特征。这对于准确、全面地反映案件事实具有重要的实际意义。

4、易被伪造、篡改。

科学技术的发展不仅使视听资料这一证据形式具有相当的优越性, 同时也使它比其他证据更容易被伪造和篡改, 而且这种伪造和篡改并不像传统的书证那样会留有比较明显的痕迹, 其鉴定和甄别具有相当的难度。因此, 对视听资料的审查判断也必须依赖一定的科学技术, 这样才能使视听资料的证据价值不至于被其弱点所淹没。随着科学技术的发展和录音机、摄像机、录音电话等摄录设备的普及, 视听资料的制作已经变得轻而易举, 其应用范围正在不断扩大。加之在我国的民事审判方式由职权主义模式向当事人主义模式转变的过程中, 必然越来越强化当事人的举证责任, 因此当事人选择视听资料作为证据的情况也将会日益增多。

我们认为, 由于视听资料一方面具有准确、直观、动态、逼真的优点, 另一方面又容易被伪造、篡改而损害其证明力, 因此在这两个极端之间存在着一个证明力由弱到强的相当大的范围, 可以由法官根据自由心证对视听资料的证据能力作出认定, 这里面应该包括将可信度高的视听资料直接作为认定案件相关事实的依据的情况, 也就是说, 不需要其他证据佐证。而法官自由裁断视听资料证明力的幅度则可以通过证据规则来控制。实际上, 视听资料在很多情况下已经不再只是作为保全物证、书证、证人证言等其他证据的手段, 而是成为记录民事活动的第一手资料。在这种情况下如果仍然固守视听资料只起印证作用的传统观点, 也许有些案件的某一方面的事实将面临着没有其他证据加以佐证、若直接以举证不能让负有举证责任的一方当事人承担败诉的风险又显失公平的窘境。至于视听资料的脆弱性问题, 一方面是一个可采性审查的问题, 另一方面是一个鉴定的问题。对于那些根据普通人的生活经验和常识就可断定是经过剪辑、加工等方式伪造、篡改过的视听资料, 法官可以在证据资格审查阶段就以欠缺真实性为由否定其可采性, 没有必要让其进入到证明力的审查阶段。对于那些真伪难辨的视听资料, 由于视听资料的剪接只有经过复制才可能在载体材料上不着痕迹, 而视听资料在复制过程中是有一定的损耗的, 在现有的技术条件下应该可以通过技术鉴定得出比较准确的结论。??

工程资料合同第4篇

关键词：工程项目；资料管理；工程质量；监督管理

0 引言

随着我们国家的进步与发展，越来越多的建筑产品走进我们的生产与生活中，城市为了更好地进行规划、国家为了给人民提供更好地生活环境、越来越多企业的成立等等都会直接导致建筑产品的出现，这也是国家、城市和人民的必然选择。在建筑工程中，工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设及竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据。因此，要想保证每个工程的顺利进行，就应该做到以下两点：规范建筑工程资料管理；促进工程质量监督管理。

1 建筑工程资料管理的重要意义

建筑工程资料管理是项目管理的一项重要工作；按照规范的要求完成的完整、真实、具体的工程资料，是工程竣工验收交付使用的必备条件。一个质量优良和合格的建筑工程必须有一份内容齐全、文字记载真实可靠的原始技术资料；它是施工安全检测、质量控制等的重要依据，在维护建设单位的合法权益方面有重要的依据、凭证作用。

2 建筑工程资料管理规范化的方法

2.1 符合法律法规的规定

工程建设资料必须符合法律、法规，施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等的相关规定，这是一项工程开始的前提条件，我国是一个法治国家，法律不仅是一个国家的准则，也是一项工程的标杆。只有符合法律、法规的规定，工程才能高质量高效率地进行施工。比如：熟悉国家、省、市城市档案工作法律、法规、政策、规定、标准；熟悉城市建设活动的报告、批复、通知、纪要等应用公文的编写方法。

2.2 施工技术的资料与工程同步

在施工过程中，施工技术的资料应随时随地与工程同步进行采集、整理、签发，并按照规定进行移交。并且在书写过程中一定要书写工整、字迹清晰、内容格式上一定要完整无误，工程合同文本必须和工程施工同步，经过责任方签字。施工建设的每一项资料的收集、整理、签发等步骤必须有专门的人员负责。

2.3 重视资料的记录和保存

建筑资料是建筑施工中的一个重要的部分，是建筑物质量的明证，也是保证建筑物施工资料完整的根本因素。因此，建筑单位在进行施工时，一定要重视资料的记录和保存，按照相关原则进行认真核对和管理，确保其再次应用时能够顺利准确的使用[1]。工程质量监督管理是工程建设的前提条件，只有资料齐全并且真实有效才能进行下一步的建设实施，工程才能顺利有效地进行。

3 促进工程质量监督管理的措施

3.1 工程質量监督管理的重要意义

近年来，随着我国政府不断推进城市化进程，使得建筑行业得到快速的发展，而如何有效确保工程项目质量一直是一个值得关注的问题。工程质量的监督管理直接影响到工程质量的优劣以及人们的生命和财产安全。建筑工程质量管理作为工程质量监督管理的一个重要方面，其管理的规范化能促进工程质量的管理监督[2]。工程质量监督管理关系到一个工程的施工安全以及施工结束后业主的生命及财产安全，涉及到的范围十分广泛，不仅仅是将建筑物完成这样简单的事情，而是涉及到建筑、监理、政府等部门的大规模的项目。所以建设好一项工程项目是十分不易但又十分重要。

3.2 促进建筑工程质量监督管理的方法

3.2.1 施工前的质量监督管理

在一个工程建设项目施工开始之前，一定要做好充分的准备工作，结合设计图纸以及勘察结果进行详细地分析，并且将所有的合同文本整理好，方便后期的合同签约；在施工开始之前，施工方、监理方以及第三方一定要多开会交流，设定好工程建设的应急预案，避免事故发生后不能及时解决；在招投标过程中，监理方一定要本着公平公正、公开的原则配合招标方进行招标，这不仅仅是监理方的责任，更是对业主的安全进行保障的前提。

3.2.2 施工中的质量监督管理

在建筑工程项目中最重要的内容是工程的质量安全，在建筑工程项目施工过程中，建筑工程加强质量的监督是首要任务。从当前我国的建筑工程质量监督的基本情况进行分析，并且提出了建筑工程加强安全质量监督的方法[3]。在施工过程中要严把质量控制关，杜绝或是减少事故的发生。监理方应做好质量检测，严格按照规定和规范实施。通过施工中的监督，保证各工程的质量行为规范、质量活动结果真实，国家和公众质量利益通过实体有效操作全面得以实现，保证施工过程的质量被监理方控制，确保施工阶段的建设工程质量。

3.3.3 竣工后的质量监督管理

在工程竣工后，业主入住或是企业办公之前要减少因为装修、维护过程中对建筑物的损害，避免工程质量遭到破坏，这样会延长建筑物的使用寿命。为了给业主提供更舒适、更健康的生活环境，希望在工程竣工结束后都能够实行工程质量保险，以免在工程交付使用后造成不必要的麻烦。

4 结语

在建筑工程行业风生水起的今天，越来越多的建筑工程走进我们的生活。工程质量的保障离不开资料员对工程资料的汇总和整理。资料员做好自己的本职工作是工程质量得到保障的前提。只要规范建筑工程资料管理并且促进工程质量监督管理，工程就能有效顺利地进行建设，更好地为我们的经济建设和构造和谐社会服务。

参考文献：

[1]周明兰.关于建筑工程资料管理的探讨[J].经营管理者，2013（09）.

[2]任春刚，朱士灿，谢阿明.建筑工程质量监督管理及对策[J].中国新技术新产品，2013（14）.

工程资料承包合同第5篇

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方将昆山金鑫住宅小区B标工程的施工资料以承包的形式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程承包事项达成如下协议。

一、范围

1、《建筑工程施工质量验收资料》中涉及到本工程的所有土建及水电安装资料。

2、《监理现场用表》中涉及到本工程需要报验土建及水电安装资料。

3、根据要求现场送样工作，包括所有需送检材料的取样，保证材料或试件在规定时间内送达检测中心检测。如过期未检造成的回弹、资料无法完成等的后果，由乙方自负。

注： 1、送样的检测委托单由乙方负责填写，并与监理方联系确定好送检时间，通知甲方派驾驶员陪同送样。

2、一结构试块由泵站提供，取试块由甲方派驾驶员陪同乙方去泵站提取;二结构试块及砂浆试块由乙方负责制作，乙方应尽量保证试块检测合格。其他送样试件找相关甲方负责人及时索取。

3、除去随工程进度正常报验资料外，竣工时需整理出一套成册的竣工资料。

二、标准

1、在计划时间节点所进行的分部验收，保证工程资料的完善。

2、竣工验收资料保证其整齐、完善、成册，顺利交付。

四、承包价款及支付方法

1、本工程面积共计27000O。根据双方约定，11#、12#、14#、15#、55#、84#面积共计7000O，因前期已由甲方完成结构封顶及施工方案等资料，按1元/O计;()剩余号房面积共计0O，按2元/O计。

2、承包价款付款方式：所有单体主体验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%;所有资料整理成册，甲方支付乙方总合同款的20%;所有单体竣工验收结束，甲方支付乙方总合同款的20%;竣工资料顺利交付档案馆，甲方支付乙方总合同款的30%。

六、甲方责任、义务

1、施工过程中的协调工作。

2、本工程发生的所有检测费用全部由甲方负责，并按甲方所签定的检测单位协议及规定结算。

3、甲方提供乙方的正常食宿，但不负责提供乙方的生活用品，不负责乙方来回工地的车旅费用。

4、现场材料质保资料的提供(如钢筋原材料的质保书;水泥、砂、石料的材料检测报告、放射性检测报告;商品混凝土资料的提供等)

5、如工作需要，提供办公及资料整理保存地方。

七、乙方责任、义务

1、配合甲方的管理，与监理、及内部班组的协调工作。

2、及时的提供报验资料，及时完成送检工作，不遗漏。

3、分部节点的验收资料的检查与完善。

4、现场安排资料员一名，能完成日常资料工作，质检站及上级部门检查时，能及时准确提供相关资料备查。

八、补充条款

九、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方代表(签字盖章)：乙方(签字)：

工程资料服务合同第6篇

工程资料服务合同

项目名称：

施工单位：

承包单位：

签订时间：

年月日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为了明确双方的权利和义务，经双方充分协商达成一致，具体协议如下：

一，工程名称：

二，工程地点：

三，服务范围和内容：

1，质量技术资料、竣工资料的收集、撰写、汇编、整理、报验及归档。

2，安全资料及其他相关资料的收集、撰写、汇编、整理、报验及归档。

3，测量资料的编写及整理。

4、不包含施工过程中水泥，钢材，砖，对焊，同条件试块，砂浆试块，配合比试验的送检及各项检测费用（含节能材料，水电材料，防水材料及各项专项检测费用）。

5、不包含试验、消防资料。四，服务费用

甲方同意按本合同的第三款的服务范围和内容，服务费

万元，所需耗材（办公所需纸张、打印机耗材及其他耗材）由乙方负责，其中电脑、打印机乙方自理。

五、服务费用的支付方式

甲方支付乙方服务费按每次计量时间支付，每次计量后甲方支付乙方已完成资料服务费的 %，待路基工程竣工，资料提交验收合格后甲方在一星期内一次性支付乙方完成总资料费的100%。

六、服务期限

经双方协商，本工程服务期限自

****年**月**日开始，至本工程竣工验收合格即

年

月

日为止。

七、权利与义务

1，甲方有随时查阅资料的权利。

2，甲方必须及时提供资料所需各种原材料的合格证、检验报告及各种资质证书，如甲方未能及时提供，由此造成的责任由甲方承担。

3，资料整理过程中乙方需要甲方有关方面的联系和协调，甲方需全力配合乙方。

4，甲方必须按本合同第五款支付给乙方服务费，如甲方未能按本合同第五款支付乙方服务费用，乙方有权拒交资料，由此造成的损失均由甲方承担。

5，乙方提交的资料需符合设计及规范要求，保证资料质量及进度。不耽误计量及每次工地检查，若因为资料缘故造成的责任由乙方承担。

6，乙方报验资料直接报给项目部及相关部门，提交的资料合格性以有关单位验收通过并签字盖章后方为合格。7，乙方完成资料的同时需符合甲方的相关保密规定及措施。8，工地检查需要时，乙方须派人到工地现场进行有关资料的联系和解释。

9，乙方不得遗失甲方提供的必须返还的资料。10，乙方食宿自理。

11，本合同未尽事宜，双方友好协商解决。如协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

12，本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字生效，并同等具有法律效应。

甲方：

乙方：负责人签字|：

负责人签字：

****年**月**日

工程内页资料分包合同第7篇

发包人：（全称）黑龙江富华建筑安装工程有限公司(以下简称甲方）承包人：（全称）

和平

(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程内页资料事项协商一致，订立合同如下：

工程名称：

工程地点：

建筑面积：约

一、工程资料造价：工程资料（土建、安全、水电部分）价格为1.50元/m2（按实际建筑面积计算）。

二、工程内页资料承包范围

合同期内，乙方将积极主动的开展以下工作:

1、负责工程项目的（质量、安全内业）资料编写、收集整理；按工程进展情况安排试验工作并负责试验委托书的填写；如发生其它项目另行计算（双方协商）。

2、在工程施工期间，乙方配合工程进度完成质检资料。

3、工程开工、竣工手续中需乙方提供的，乙方将给予提供（不包含工程竣工结算）；

三、甲乙双方权利和义务

1、甲方有权监督、检查乙方开展工作情况，并按合同约定及时支付乙方工程服务费；

2、在办理工程相关手续及取样送检时甲方负责为乙方提供交通工具及配合。

3、乙方要确保工程资料的竣工验收。

四、工程款的支付方式

乙方进入施工现场甲方支付人民币壹万元整，剩余工程款待工程全部竣工验收合格后一次性付清。

五、其他事项

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2、本合同一式二份，甲乙双方及鉴证方各执一份。

发包人：

承包人：

代表：

日期: 2015年7月23日

浅析如何做好工程资料第8篇

1 工程资料控制要点

(1) 要做到边施工、边收集、整理与施工同步, 即控制资料的及时性。及时性是做好公路工程资料的前提。公路工程资料是对建筑实物质量情况的真实反映, 因此要求资料必须按照建筑物施工的进度及时整理。同时, 及时性还反映在施工企业内部质量的管理上。

严格控制施工时的“质量环”, “自检、互检和交接检”的质量管理体制要求工程资料的整理必须及时, 杜绝发生资料滞后现象。

(2) 收集整理施工检测的原始数据以及施工状况, 要做到实事求是, 保证工程资料的真实性。不要为了“偷工减料或省工省料”而隐瞒真相;也不要为“取得较高的工程质量等级”而歪曲事实, 杜绝发生闭门造车现象。

材料使用前必须有合格证和必要的试验报告, 采取见证取样送检制度, 试验应有见证取样记录。分项工程质量评定必须到现场实测检查。

(3) 必须保证工程资料的准确性。主要取决于:1) 混凝土强度、压实度、厚度评定应正确运用统计和非统计评定方法。具体计算时平均值取一位有效位数, 标准差取二位有效位数。2) 分项工程质量评定的填写要规范, 内容应详细具体。

(4) 要保证工程资料的完整性。不完整的资料不仅不能系统全面地了解单位工程的质量状况, 对工程进度以及工程费用也会造成严重的影响。因此必须设专人负责及时收集有关工程资料。

2 施工各个阶段的注意事项

(1) 工程开工前, 熟悉施工图纸, 依据规范对整个项目的单位、分部、分项工程做出详细划分, 对有争议的问题及时统一意见。为了保证工程桩号的连贯, 以桥涵的中心桩号为节点划分路基、路面的分项, 便于竣工资料目录的编制。

根据图纸和规范要求, 选择原材料, 并取现场有代表性的土样、水泥、钢材、砂石等材料进行原材料的检测和配合比的试配, 为了保证不影响工程进度, 要尽量提前进行。

(2) 工程开工, 资料员要协助技术负责人编制总施工组织设计, 准备首先要开工的专项开工报告、安全专项方案, 资料齐全并经相关负责人审核后上报监理审核 (如监理提出整改意见, 按照监理意见修改) , 监理签发开工令后, 工程正式开工。

同时将开工令、审批后的方案以及工程测量交桩符合记录、图纸会审记录一起归档。

(3) 工程施工中, 工程资料要分类、分项明确, 排列有序, 以便于日后竣工资料的整理。资料的形成过程为收集、筛选、分类、整理。

平日里要及时收集资料, 按照单位、分部、分项工程和具体内容归档, 筛选后用准备好的资料盒存放, 对不同情况进行分类整理, 并在盒上标注清楚, 盒内资料要建立卷内目录, 并及时在电脑上存放电子版本, 方便日后归档利用。

对于施工中与业主方、设计方、监理方等相关单位的来往资料应分类整理, 例如可分为业主方文档、设计方文档、监理方文档、项目合同文档、施工日记、、技术交底、工程样表、安全资料、进度资料、验收资料等, 便于使用时查阅。

施工中要建立工程进度月报、质检资料报验、文件收发、原材料试验、配合比试验、台账等项目台账, 更重要的是根据工程进度不断完善台账。台账项目划分要具体详细, 能更完整的反应资料情况, 以便于日后施工中资料检查时一目了然。

(4) 施工过程中收集和填报资料的注意事项:1) 资料收集整理后, 要签字齐全, 上报要及时, 特别是涉及额外工程项目的数量, 采用图文形式描述, 便于日后整理时更清晰、直观。2) 注重质量证明文件的原件收集和归档。如各种材料的出厂合格证及有效检测报告, 有效证件的时间、数量及品种规格必须与进场的时间相符, 特别是水泥要有28天强度的出厂检验单;钢材的标识、规格与出厂合格证相符。3) 填报资料时, 要使用规范用表, 书写规范, 不能涂改。按照规范的相应工序验收内容填写表格。不同监理对资料的要求不完全一样, 填写前积极与监理沟通。隐蔽工程记录应写明具体部位、工序名称、桩号、左 (右) 侧, 绘制隐蔽工程断面图, 并标注尺寸, 其内容必须符合实际。工序填写遇到不同工序时, 要选择较为接近的, 有“△”标志检查项目的合格率必须达到90%。4) 试验报告与施工资料要一致。每道工序施工前后都有相应的试验, 试验完成后的试验报告应填写准确、收集完整, 跟施工资料中的桩号、时间、混凝土浇注记录、施工记录等相符合保持一致。5) 分部或分项工程完工后, 可进行汇总和评定, 检查资料中有无漏报、书写错误、签字盖章是否齐全、检测项目频率是否符合规范要求, 然后进行分部或分项归档。

3 结语

总之, 工程资料的整理是一项繁琐、复杂并且很重要的工作, 要多利用现代化的计算机技术, 适时采用EXCEL、AUTOCAD整理资料, 形成“一流”的工程竣工资料, 提高公路工程建设的管理水平。

参考文献

[1]贾宝珍.施工企业工程资料归档管理的探讨[J].经营管理者, 2010, (3) .

[2]张余民, 薛兆伟.工程施工资料的收集整理经验总结[J].中国新技术新产品, 2009, (19) .

建筑工程施工资料管理第9篇

关键词：建筑工程；资料管理；存在问题；解决方案

建筑工程施工过程中涉及到诸多的资料，如施工进度记录材料，施工过程中使用到的耗材，施工的图纸和修订的方法和审批记录等，这些资料都需要在工程施工过程中进行及时的收集和制作，并及时对原始资料进行整理和汇总，形成系统、完整的工程资料，以满足工程验收的要求。在建筑工程的施工过程中，技术资料的收集和管理应该是同步的，目前我国建筑工程施工资料的管理尚不够正规化，管理的方法也需要进一步的完善。

一、建筑工程施工过程中资料管理的对象

建筑工程施工过程中的工程资料，是工程施工过程的第一手资料，是工程竣工后验收以及工程为维修扩建工作进行的依据，一旦工程在工程施工过程中或竣工以后发生质量安全问题，建筑工程的工程资料就是分析事故原因、追究事故责任人的重要凭证。要做好建筑工程施工资料管理工作，需要首先明确资料管理的对象，也就是工程资料的分类和包括的内容，主要包括以下几个方面：

（一）质量体系类的工程资料

建筑工程质量体系类的工程资料主要包括工程前期进行的工程地质勘察报告，以及施工图审查之后确保其质量可靠性的相关文件；包括工程施工过程中所需要的建筑材料的质量报告以及进场之后抽查合格的验收报告；包括施工过程中各阶段的质量验收记录及工程结束之后的质量验收报告等。质量体系类的工程资料是确保工程质量的重要凭证，对于建筑工程而言，一直以来有质量重于泰山的说法，因此在施工阶段与质量相关资料均应妥善保管。

（二）技术性的工程资料

施工过程中的技术类工程资料包括工程的设计施工图、施工方案、设计变更以及图纸会审记录等，比较重要的是施工过程中的施工方案，施工记录，施工现场的短期日志和长期日志等，包括一般施工记录和特殊施工记录，以及施工之后进行的施工试验记录。这些工程相关的技术类工程资料，是建筑工程的具体环节负责人的体现，一旦工程后期出现质量类问题，通过技术类的工程资料可以追溯到工程的具体负责人甚至完成施工的组织和个人，是明确责任的重要依据。

（三）管理类的工程资料

建筑工程的监理资料和施工管理资料属于管理类的工程资料，这些资料是施工单位和监理单位对工程全过程的监管资料，包括施工质量检查记录、施工安全资料以及施工进度控制等环节的报告，是监理单位以及工程管理者对工程的管理记录，能够体现出管理和监管工作是否到位。完备的工程管理资料是建筑企业工程管理水平的体现，也是后期追溯项目具体负责人的凭证，因此需要收集之后及时进行整理。

二、目前建筑企业的工程资料管理存在的主要问题

资料管理的过程需要从收集、整理、保管这几方面入手，目前我国建筑企业的工程材料的管理主要存在以下问题：

（一）原始资料收集不够全面

建筑工程的资料管理需要收集大量的原始文件，诸如建筑材料的出厂合格证书、进场质量证明文件，特殊施工人员的上岗证、技术资格认证，施工器械的合格证以及技术参数等等，这些资料都需要资料管理人员在第一时间进行收集。因所需的资料种类繁多，收集难度大，不少企业的资料员很难全面收集这些原始材料，导致后期资料管理无法正常进行，从而出现后补资料、篡改资料，甚至伪造资料等违规行为。

（二）收集之后的资料整理不及时

在原始资料收集工作完成之后，整理人员需要对已收集的资料进行分类和归档，需要审核真伪的要及时鉴定，需要进行复印和装订要及时进行处理，很多企业由于人手不足，资料管理人员缺乏对原始资料管理的重要性的认识，经常会出现原始资料丢失、伪造等情况，最终影响后期的整理工作，虚假的资料也会导致整个工程的施工质量可靠性降低。一些需要在开工之前就整理好的资料，如果无法及时整理出来，甚至会影响工程的开工日期和工程进度。

三、改善建筑企业资料管理现状的有效途径

建筑工程的资料管理是项目管理的关键组成部分，工程资料是否准确、齐全、完善是建筑工程质量是否可靠的真实资料，为了解决目前工程资料管理工作中存在的问题，建筑企业的管理者可以从以下几个方面入手：

（一）从源头做起，加强监管部门的监管力度

资料管理工作后期之所以容易出现诸如资料不全、后补资料、虚假资料等情况，是由于初期的资料收集工作存在漏洞，因此要想改善资料管理粗放、混乱的现状，需要从源头做起。这就要求充分体现监管部门的监管责任，如要求所有进场的特殊工人提交从业资格证书以及上岗证，并及时校验真伪；每个阶段的施工都要分段验收，进场的施工原材料要求全面检查和验收之后提供质量证明文件，而不是停留在部分抽查部分合格的层面上；资料管理人员需要及时收集工程监理人员和质量监管部门的管理记录，作为备案文件及时存档，以此来遏制后补资料的出现。

（二）加强对资料管理人员的业务素养培训

建筑工程的工程资料管理工作关系到工程后期是否能通过验收，也关系着建筑投入使用之后出现质量问题进行追溯的可行性，企业的管理部门因缺乏对资料管理工作的重视，采用非建筑行业资料管理的从业人员进行资料管理是不可行的，必须要对资料管理人员的业务素质进行培养。资料管理人员通过培训可以对工程的资料有比较全面的认识，要具备区分真实材料和虚假材料的能力，同时对资料收集工作中不完善的地方进行及时的补充，有效提高资料管理工作的效率。

（三）借助信息化系统进行资料归档管理

在信息化水平快速提升的当下，能在建筑企业全过程的资料管理过程中引进先进的信息化管理系统，可以使资料的管理工作效率得到提升，改变传统的由人工进行资料收集和整理的现状，充分节省人力资源，同时可以降低资料收集过程的出错率。利用现代化的网络技术和通信技术，对进场的人员、材料进行登记和汇总，可以提高信息的采集效率；利用先进的资料管理系统对资料进行整理，系统的管理软件运行之后，可以快捷地只做各种表格的输入方式，完善对应的数据库就可以完善资料的管理，信息检索起来也比较方便

结语：

建筑工程的科学管理是建筑行业快速发展的基础，建筑工程资料管理工作关系到建筑工程竣工后是否能够通过验收，为了满足建筑工程编制和归档的要求，工程的管理者需要充分重视对工程资料的管理，针对目前资料管理中存在的问题采取合适的解决方案，为建筑行业的长远发展打下坚实的基础。经济水平的提升带动着建筑行业的发展，建筑施工企业要想在激烈的市场竞争中立足，就需要练好内功，从建筑资料的管理入手做好建筑管理工作，以迎接更加激烈的市场竞争。

参考资料

[1] 贺艳宁.关于建设工程资料管理的探讨[J].商品与质量：建筑与发展，2012，（07）.

[2] 吴祥英.对建设工程资料管理的探讨[J].建材与装饰：上旬，2011，（09）.

[3] 兰凤林.四川建筑工程资料管理的问题及对策研究[J].山西建筑，2014，（11）.

[4] 黄丽兰.浅谈资料管理的重要性[J].商情，2014，（11）.