2#楼钢筋承包合同（精选6篇）

2#楼钢筋承包合同 第1篇

钢筋工程单项劳务承包合同

发包方：湖北楚安建筑工程有限公司白马馨居

《以下简称甲方》

1#、2#楼项目部

承包方：

甲方根据施工生产任务的需要，决定将白马馨居居住小区

楼的钢筋工程发包给乙方施工。为了确保该项目的质量、进度、安全、文明施工的顺利实施和明确双方责任。根据国家劳动法、合同法的有关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议以资共同遵守。

一、承包方式：

包工不包料。但绑扎用扎丝由乙方自购；钢筋加工所有机械、工具及劳保用品由乙方自带，并满足工期要求（如对焊机、调直机、弯曲机、切断机、切割机、弯箍机、雨衣、雨鞋等），其维修、保养等均由乙方负责。

二、承包工作内容：

（1）所有现浇、二次结构、预制钢筋制作、绑扎、焊接、材料卸车、转运、归堆。箍筋、剪力墙水平筋、现浇板带肋筋为成品。（2）材料维护及工序完工后的清理归堆，做到工完场清料尽。（3）配合其它工种搞好预埋件的埋设。

（4）凡是有需要无条件参加文明施工、安全生产清理现场。

三、结算方式：

《以下简称乙方》 按建筑面积以 16 元/㎡包干，实做实结。

四、付款方式

由乙方负责人垫资到基础封顶，然后支付现场施工人员的生活费及临用钱，按每人每天25元。结构封顶后付至分包工程总价的60%，砌体、二次浇灌完工付至单栋分包工程总价的80%，余款在工程竣工验收后，退场一个月内付清。

五、质量等级及承诺

乙方工程质量必须达到市优质工程标准，若达不到市优质标准按工程承包总价的3%罚款。

六、工期

按项目部拟定周计划和月计划施工，按周计划在保证质量、安全的前提下提前一天奖500元，延误一天罚款1000元。

七、工程质量管理措施及双方职责

1、甲方职责：

①甲方必须保证乙方的使用材料提前进场，乙方所需材料应提前二天报计划。

②甲方必须在施工前对乙方进行施工要求、技术交底及图纸会审。

③甲方须向乙方提供施工的各种便利条件。④甲方提供乙方施工人员临时住所、职工食堂。

2、乙方责任：

①乙方施工人员必须熟悉图纸、施工规范、施工方案及验评标准。②乙方施工人员必须听从甲方现场人员的安排和指挥。施工期间，乙方签约负责人必须常驻施工现场；乙方必须设质量、安全及技术主管1名。

③乙方必须严格按设计图纸、施工规范施工，每完成一道工序必须进行自检、互检交接检的检查制度，对甲方施工人员提出整改的必须认真进行整改。

④对乙方拒不整改和不及时整改的，按本项目部制订的质量管理奖罚措施实施（详见附页○1），罚金将直接在工程进度款中扣除。

5、施工期间乙方在承包范围内所需人工不能满足甲方进度计划○需要的人力，影响甲方的正常施工计划；甲方有权终止合同；所发生的直接或间接经济损失由乙方承担。

6、乙方必须遵守本协议条款，若未能履行协议和制度，甲方有○权终止本协议。乙方不得以任何理由提出结算要求。另应该赔偿甲方因退场造成的一切经济损失。

7工程不论是竣工前还是在甲方与建设方签订的保修期内，如○因乙方原因达不到标准，乙方应无条件返工、返修，返工返修造成的人工、材料的损失费用由乙方承担，甲方可在乙方工程款中予以扣除、造成工期损失由乙方负责。

八、安全生产、文明施工管理措施及双方职责

1、乙方施工人员必须认真学习安全操作规范和熟悉工地各项安全生产、文明施工管理制度。

2、乙方组长为本班组的安全负责第一人。

3、对拒不遵守安全操作规范和工地安全生产制度的按本项目部甲方制订的安全文明施工奖罚细则实施（详见附页○2），将直接在进度款中扣除。

4、乙方如不按安全操作规范和安全生产制度违章作业而引发的安全事故，均由乙方负责，对故意损坏安全设施而发生的安全事故，追究其刑事责任。

5、乙方应严格按安全生产、文明施工要求施工，并无条件参加管理部门或甲方安排的安全生产、文明施工检查活动。

6、安全事故赔偿等级的划分:工伤事故5000元以内由乙方全额承担，工伤事故5000～30000元甲、乙双方各承担50%，工伤事故3万元以上的乙方承担总金额20%款项且乙方负责协调。

九、违约责任

1.由于甲方管理指挥失误造成的工程质量与安全事故，其直接经济损失及其它责任由甲方承担。

2.由于乙方施工人员不按图施工；不按施工规范、技术规程施工、不按甲方规章制度、技术交底、安全技术交底执行；使用技术素质不商或不听从现场指挥；未经甲方同意，人员擅自离场；其经济损失和责任由乙方承担。

3.甲方付给乙方的人工费款项，乙方应本着专款专用的原则，如数付给乙方施工人员；否则发生劳动监察部门介入，一切由乙方负责。

十、其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十一、本协议一式三份。甲方贰份，乙方一份。附页与正本自签订之日起一并生效，工完款清后终止。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

****年**月**日

附页①

施工质量管理奖罚细则

1、浇砼时钢筋无人照筋罚（每次）

200元

2、对已完成的工作不及时报验罚（每次）

200元

3、不服从现场管理人员安排指挥罚

100元

4、对材料未经申请而代换的罚

1000元

5、钢筋未调直罚

50元

6、接头未错开罚（每处）

50元

7、焊接不饱满，缝长不足，焊渣未清理罚（每处）

10元 8 弯钩错误或朝向不正确，角度不正确罚（每处）

10元

9、搭接长、锚固长度不足、过长罚（每处）

10元

10、排距、间距、加密区不符合要求的罚

10元

11、保护层不足罚

5元

12、无核心箍或定位箍罚

5元

13、轴线偏位罚

10元

14、扎丝漏扎超规的罚

5元

15、每层钢筋达到优良奖

500元

16、双方配合满意奖（层）

200元

注：

1、以上质量罚款后必须整改到位，对拒不整改的另加三倍罚款，直接在进度款中扣除。

2、钢筋用量不按或超过图纸数量间距、搭接过长、按超过材料用量的三倍价值罚款。直接在进度款中扣除。

附页○2

施工现场管理奖惩制度

一、罚则：

1、有下列情况之一的个人，罚款20~100元，情况严重的，罚款200~2000元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地公安机关处理；

1.1 进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品；

1.2 乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾；

1.3 未做到工完场清，不服从管理擅自堆放杂物；

1.4 擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志；

1.5 乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的；

1.6 未经项目批准在宿舍区使用煤油炉、液化汽灶、煤炉、火炉、电炉及其它电热器具的；

1.7 擅自留宿非本工地工作人员的；

1.8 擅自带未满16岁人员进入施工现场；

1.9 在宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜、乱吐痰的；

1.10 在工地及宿舍区进行大声喧哗、打架、斗殴、赌博、酗酒的；

1.11 损害公物，擅自移动宿舍区铺位的，擅自损坏、拆除、改装宿舍区床铺、桌子、椅子及其他设备设施的 ；

1.12 不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的；

1.13 违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或伤害他人，违反操作规程作业的，不配合管理人员对事故、案件进行调查处理的；

1.14 拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的；

1.15 在木工房、食堂、仓库、配电房、楼层、外架及其它易燃易爆部位抽烟或未批准使用明火的；

1.16 偷盗现场的物资、设备、零星配件的。

2、•有以下情况之一的班组（队）（班长）罚款•20~500元，情节严重的，罚款1000元~5000元，•情节特别恶劣的，应清通出场，触犯刑律的，应将责任人送交当地公安机关处理，造成损失的，应按实赔偿；

2.1 不按规定按时做班前安全教育、交底活动的，每月不按时组织安全讲评活动的（以资料为凭据）；

2.2 项目、公司组织活动，未经批准不参加的；

2.3 变动本班组人员，不及时将人员变动情况上报项目的；

2.4 苛扣本班组工人工资的；

2.5 每周三次不在现场领导本工种工作、碰到紧急情况不及时赶到现场及高危作业时未到场监督的；

2.6 唆使、威胁或采用其它手段鼓动、•纵容工人闹事的；

2.7 不服从项目、公司管理的；

2.8 违章指挥行为造成隐患、险情、•未遂事故或伤害他人的；

2.9 不对本班组从事高空、悬空、人工挖孔作业的人员或其它从事特殊工种人员进行身体检查的；

2.10 与公司签订劳务合同后，未与项目签定安全生产及治安管理责任合同，擅自进入施工现场并开工的；

2.11 未做到料落手清的；

2.12 随意乱倒建筑垃圾的；

2.13 违章指挥造成事故的；

2.14 不积极主动配合公司、项目的检查活动的，对提出的隐患不积极整改的；

2.15 不及时提交本班组兼（专）职安全员、治安消防员名单及其它资料的。

2.16 雇佣聋哑、手脚不便、身体有残缺工人的。

二、奖则：

1、有下列情况之一的个人，可以给予100~1000•元的奖励；

1.1 模范遵守公司、项目的有关安全管理、文明施工及治安管理制度的；

1.2 发生紧急情况及时排除、制止或报告的；

1.3 发生工伤事故及时抢救人员及保护现场的；

1.4 对本项目提出合理化建议并经采纳的；

2、有下列情况之一的班组，可以给予500~1000•元的奖励。

2.1 季度或整个施工过程(不满季度的)不发生重伤、死亡事故、劳务手续健全、轻伤频率控制在15％以内的；

2.2 对本项目提出合理化建议并经采纳的；

2.3 整个施工过程中，未违反安全生产及治安管理合同的；

2.4 项目认定的其它情况。

三、奖罚兑现：

3.1 奖罚数额由项目专职安全员填写“奖励通知单”或“违章罚款单”，每月25日送甲方一份，公司财务一份，奖励由公司财务部负责兑现，收缴的罚款进入项目部安全基金，不能挪作它用。

白马馨居居住小区1#、2#楼项目部

2#楼钢筋承包合同 第2篇

建筑工程劳务承包合同

工程名称： 恩阳·首座

1#楼

甲 方： 中齐建设工程有限公司

乙 方： 渠县万里劳务承包有限公司

签订时间： 年 月 日甲方： 中齐建设工程有限公司恩阳·首座1#楼项目部 乙方： 渠县万里劳务承包有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。

一、工程名称：恩阳·首座1#楼

二、工程地点： 恩阳区义阳大道

三、工程工期：日历工期520天

本合同总工期从 2017 年 3 月 1日至 2018 年 8 月 3 日.以上总工期含乙方配合其它分包单位的配合工期，具体的施工进度以甲方每周、每月编排的具体进度计划表为准。

四、承包形式：劳务分包的形式包括部份辅助材料。

五、承包内容：

按设计施工图（1.5M以内散水、基坑排水）标注的建筑物所涉的全部内容，基础工程（含地梁、筏板砼垫层浇筑，基础地梁、筏板、承台砌砖和支模以及钢筋制作安装、砼浇筑，基础柱、墙筋的预留预埋），砼泵管上下车及接管和加固工作，主体工程、屋面工程、内外墙装饰装修施工，（含设计变更以及发包人指派的其它工程、维护工程、维护结构工程）、外墙保温节能施工、室内装饰抹灰工程（墙面抹灰、公共过道天棚抹灰，楼梯间及公共过道刮腻子两遍）、室外装饰工程【外墙抹灰、外墙琉璃瓦及面砖（包括干挂花岗石）、局部外墙漆】、楼地面工程（电梯前室贴地面砖、消防楼梯贴防滑梯步砖、楼梯及公用通道均贴墙砖）和防水保护层，含卫生间防水、屋面防水工程、散水及排水沟工程等分部工程的所有分部分项工程（含所有工序在内）及室内外文明安全防护、不包括：桩基、独立基础土石方挖运、电梯门套、公共部分吊顶、水电预留预埋、防雷、门窗工程、金属栏杆、百叶装饰、消防系统、通风系统、给排水、天然气、强弱电系统工作内容。包括：水电预留预埋、防雷、门窗工程、金属栏杆、百叶装饰、消防系统、通风系统、给排水、泵管孔洞、放线孔、天然气、强弱电系统 2 工作内容的穿墙、穿板的孔洞堵塞、吊补、管线槽补抹灰、门窗及洞口的抹灰工作。

承包方式：人工及辅材单包工：（本工程单价一次包干，包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机械管理、施工调遣、临时设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及其他应支付的一切费用。完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险的费用。不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决。本工程（营业税、城市建设维护及教育附加费、其他税费由甲方负责缴纳）即包含人工费、机械费、场内材料下车费、场内材料二次转运费、建筑垃圾的回填及上车、转运费、安全文明施工费、脚手架费（脚手架钢管必须涂油漆）及防护大棚，塔吊、施工电梯、砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢管、扣件、钢模、木模对拉片、钉子、钢丝、扎丝、焊条、焊剂、木方、跳板、竹胶板、安全文明水平垂直防护架（网）等周转材料及辅助材料、塔吊基础、施工电梯基础砼、钢筋及临时设施，钢筋损耗率控制在1.5%以内，三通一平工程由甲方提供材料，乙方负责人工，施工用电二级配电以后的三级配电所有材料及维修安装由乙方按规范施工，所有工具用具等均属乙方包工范围，不计费用，不另计时工（甲方安排与乙方承包范围无关的计时工按杂工130元/工，技工220元/工），劳务承包按月提供工资表，否则甲方不予办理结算和支付。

承包单价及支付办法：本工程建筑面积约12000m2。按每平方米360.00元（大写：叁佰陆拾元）包干结算，暂定合同总价约为：4320000元（人民币大写肆佰叁拾贰万元整）。其工程款的支付按项目部工程进度支付，工程经竣工验收后付足乙方总工程款的95％，其余款项留足在保修期后支付完。

六、工程日期：日历工期520天，从进场开工之日起计算时间（特殊情况如：施工过程中期停工，甲方材料供应不足，工程款支付不及时等原因，工期顺延）；阶段性工期目标；以甲方阶段施工计划为准。本工程只准提前，不准延后。每延后1天，处罚乙方5000元（伍千元），以此类推。

七、工程质量标准：本工程单位工程质量必须达到一次性验收合格，若未实现一次性合格，处以乙方伍万元。各分部工程必须达到合格。基础工程、主体结构、楼地面、屋面、保温节能工程、装饰工程六个分部工程必须达到一次验收合格。若未实现一次性验收合格处罚5000元/次。砼浇筑后，天棚质量达到平整，不再抹灰（公共过道及楼梯间除外），地面质量达到规范合格不做找平层的工序要求。若质量达不到上述工序要求，所生产的找平材料、人工费由乙方负责。因设计变更导致返工，按变更通知日期为准，完成之前出的变更，返工责任由乙方自行承担；若完成之后出的变更，则返工由甲方按返工所造成的实际工时（杂工130元/工，技工220元/工）计算给乙方。若遇上级职能部门常规质量检测，因乙方原因造成停工及返工，一切费用由乙方承担（包括返工所需甲方的材料费用）。本工程施工过程中发生的中间和单项验收费，竣工验收费用由甲方承担。工程所涉内容的现场抽样、试件制作由乙方负责，试验费用由甲方负责。

八、安全、文明施工

1、乙方必须严格按操作规程办事，不得违章违纪作业，严格执行甲方的各项规章制度，乙方人员违章，甲方有权处罚乙方班组，若班组负责人不接受处罚，加倍处罚到乙方承包人；出现上述安全事故后，乙方应及时妥善处理，若处理不当给甲方造成社会负面影响，导致甲方受到相关政府职能部门处罚，由乙方承担其相应罚金外并从约定的劳动包干费用360.00元/㎡中下浮10元/㎡作为惩罚。施工过程中由乙方负责造成的伤、病、残、亡事故由乙方承担30000.00元（大写：叁万元）。超过叁万元部分（扣除叁万元后）甲方承担60%，乙方承担40%。乙方人员打架斗殴、寻衅闹事、违法乱纪发生事故由乙方全额承担。若遇上级职能部门常规安全检查，因乙方原因造成停工及返工，一切费用由乙方承担。乙方必须配备专职安全员负责安全、文明施工。在施工中，施工现场发现不卫生现象，如发现一次必须清除，并罚款500元。

2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作。

3、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全负责。乙方必须 4 安排专业的安全管理人员，负责施工区域内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

4、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

5、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件，所有的费用由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

6、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险（甲乙双方各购买相关双份保险），并将所买的保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措施不当，造成人身伤亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。配合相关部门对我项目施工现场的检查工作和对场内外清洁卫生的打扫，若检查时发现未对场地内外的清洁卫生进行打扫，每次罚款2000元。若乙方未安排人员打扫清洁卫生，将由甲方代为安排专人打扫，费用从乙方工程款中按双倍人工工资扣出。

乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全第一负责人，对承包工程的安全生产负全部责任，严格执行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处罚；设立安全组织机构和专职安全检查员，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需的费用，若因此而造成的任何损失均由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。

乙方及乙方各班组负责人必须服从甲方指挥，对质量要求进行整改的必须在1小时内进行，不得延误，必须服从建设、监理及有关职能部门的决定，不得借故不服从，更不得顶撞，或未按时整改，发生一次处罚乙方 5 1000元。

其它约定：乙方人员由乙方自行组建，自行管理，伙食自理，住宿的房屋由甲方负责（床铺由乙方负责）、二级配电箱以后的配电箱及设备电缆线由乙方负责，乙方负责楼内通道、梯间照明安装和维修。施工水电费由甲方承担，生活用水和生活用电由乙方自理，甲方负责修建集水池。乙方物品由乙方自行管理，甲方不承担任何责任；甲方物品及材料由甲方自行管理，乙方不承担任何责任。乙方必须配备现场有资质的施工、质检、安全人员配合甲方施工和放线（不得少于3人）。甲方材料供应必须及时，若因甲方甲方原因造成停工超过5天，停工期间乙方支付的相关材料的租赁费用由甲方签字认可。建筑物的细部轴线、标高、垂直度、平整度，钢筋的下料单等由乙方负责。甲方技术人员负责技术交底、主轴线放线、标高控制，技术疑难解答、复核、检查。

九、工程施工所需的各种机械均由乙方负责（甲方不提供），必须满足施工进度需要，由乙方自行管理、维修，费用乙方承担。测量仪器由乙方负责，除经纬仪、水准仪、铅垂仪外。

十、责任

1、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权追究乙方相关法律责任，并要求赔偿损失。

2、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇用民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费。

3、本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同。

十一、乙方承诺：

乙方有下列情形之一者，甲方有权终止本合同，无条件自行退场，甲方有权拒付所欠乙方工程款。

1、乙方人员据不服从甲方管理人员的统一指挥、管理拒绝执行甲方工地规章制度、劳动纪律或相关上级单位管理人员的工作指令。

2、乙方存在工程质量、安全隐患经限期整改仍达不到国家标准或行业 6 管理部门的规定。

3、作业人员的数量不能满足甲方工程进度需要、又不能在甲乙方双方商定的时间内组织到位。

4、乙方中途自行退场。

5、乙方管理、技术人员等严重失职，造成质量安全事故给甲方造成重大经济或恶劣社会影响。

6、未办理民工意外伤害保险。

7、乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质量计划、奖惩措施等相关方面的管理。

8、乙方要自行做好所承包的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护和保护工作，并遵守甲方做出的有关此方面的要求，由于防护和保护不利造成损失，其费用及后果乙方自负。

9、乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。

10、乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动，如有发现，乙方自负一切责任，甲方不承担任何连带责任。

11、乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系，如需要联系，应提前通知甲方，由甲方统一办理。

12、除非甲方确定认可，甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用。

十二、违约责任：

1、甲方支付工程进度款必须按甲方主合同约定执行，延期支付不得超过七天、若超过七天，乙方有权停工，除工期顺延外，还将承担乙方经济损失。若乙方施工进度质量不能满足进度要求或不达标，应承担第六、七条处罚规定。总工期乙方每延误一天处罚2000元（贰仟元）。每提前一天奖励1000元（壹仟元）。本合同双方签字后生效，任何一方均不得违约，否则违约方必须向另一方支付违约金2元（贰拾万元）。

2、施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应按照项目部管理 7 要求限期整改完成。

3、因承包人原因未按约定完成配合工作，每延误一天，由承包人承担1000元的违约金，并按延误天数累计计算；施工进度没有按阶段性工期目标完成，每延误一天，承包人按1000元承担违约金，累计计算。

4、因承包人原因未按合同约定时间竣工或交付工程，每延误一天，承包人按1000元/天累计计算向发包人支付违约金；超过30天以上的，承包人按本工程结算总交款的3%承担违约责任；承包人还应承担由此产生的一切损失。

5、单位工程质量若验收不符合约定，由承包人整改，整改后评定仍不符合约定，则按结算总价款得0.5%—3%承担违约责任，并由承包人整改至符合约定，如因逾期完工的，按相关约定承担责任。

6、承包人对外墙防水部位渗漏负责，并承担1万元的违约金。

7、承包人在合同签订后不得将承包的工程转包或分包（发包人同意除外），否则发包人有权单方终止合同，承包人应在发包人通知后3日内无条件退场，若承包人逾期退场，还应该每逾期一天1万赔偿损失。

8、因承包人自身原因造成工程停工,5天以上，发包人有权单方终止合同。承包人必须在发包人通知后48小时内无条件退场，否则，每逾期一天按1万元赔偿损失；发包人还可采取措施督促承包人撤场，并由承包人承担违约责任和由此给发包人造成的全部经济损失。

9、承包人进场施工之日起至工程竣工验收合格移交发包人之日止，承包人应妥善看管工地，设置好各项警示标志和工地围墙等，防止非施工人员进入施工场地。若因承包人疏于管理而导致的各项人身或财产损失，均有承包人承担相应的赔偿责任，因此给发包人造成损失的，承包人应足额赔偿，发包人有权从应付承包人的工程款中直接抵扣。

10、因承包人原因导致工人、民工到业主办公场地、营销部等闹事，或导致民工爬塔吊或以其他方式闹事的，每出现一次，由承包人赔偿给发包人损失5万元，且交工期限不予顺延。

11、因承包人原因导致工人、民工到公共场所阻碍交通、游行等事件的，每出现一次，由承包人赔偿给发包人损失1万元。

12、施工过程中出现严重的质量缺陷，按每发现一次由承包人承担违约金1—2万元；出现质量事故，由此产生的发包人的损失由承包人承担，并按每次处承包人承担违约金1万元。

13、承包人如在中途没有达到发包人规定的工期要求又不采取有效的进度调整计划，发包人有权终止合同，发包人要求承包人在指定的时间内退出施工现场，如承包人在指定的时间内不退出现场，发包人将采用法律法规方式执行。

14、本工程验收合格，发包人按合同约定履行全部工程余款等相关义务后，承包人不得以任何理由拒绝交付工程，必须在发包人通知后7日内无条件撤场，承包人拒不撤场，按每逾期一天1万元承担违约金，造成其他损失的还应承担损失。

十三、工程开工乙方驻工地代表和主要人员

1.乙方驻地代表姓名： 罗万春，身份证号码：5***020018 2.乙方驻工地技术负责人姓名：段方明，身份证号码： ***016。

3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意后方能更换，后任继续承担前任应付的责任（合同文件约定的义务及职权内的承诺）。

4.乙方施工现场主要人员（工地主管和技术、财务、物资负责人）必须得到甲方的认可，且必须持有法人委托书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地，若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天200元对乙方进行处罚。

5.乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员，全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证，且经甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员（包括技术负责人、测量、试验、技术员等）要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。

6.乙方不得聘用素质低劣、品行不正，以及法律不容许的人在施工范围内工作，并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。

7.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工工程的各种签字手续，其他人员签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续，8.乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。若无证上岗发生事故由乙方负责。

9.乙方必须配备塔吊工、塔吊指挥工和安全员在岗，负责施工现场的安全施工事宜。

10.该工程开工后，乙方签约人或指派专人，应长期住在工地上，以便衔接工程事宜，有事必须向甲方请假。若不请假，一经发现一次处罚乙方500元。

十四、乙方的工作及责任

1、负责工程局部测量和施工中的放样及试验工作，并承担相应的费用，配合甲方做好测量和试验工作，服从甲方的监督和检查。

2、服从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。

3、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。

4、按期向甲方报送月度施工计划，质量安全事故报表，工程形象进度及其报表资料。

5、按合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。

6、严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标，按合同月的时间完工和交付使用（包括阶段性进度计划）。

7、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

8、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

9、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。

10、乙方撤场之前将当地的民工工费、材料费等外欠款清还完毕，保证 10 不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则乙方将赔偿甲方所有损失。

11、乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同，乙方对外签订的合同责任自负，甲方不承担任何连带责任。

16、及时发布所雇用民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，进行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。

17、建立完善的质量自控保证体系，配备必要的测量、试验设备仪器及专业技术人员，建立工地试验室。

十五、本合同一式肆份，双方代表签字生效，未尽事宜甲、乙双方另行约定，与本合同具有同等法律效力。本合同如出现争议由甲乙双方协商解决如协商不成，由甲方所在地人民法院管辖裁决。在施工过程中如乙方管理不善出现两次以上（包括两次）伤亡事故，或者被业主或监理出具三次（包括三次）以上停工单或者无故停工超过三天，则甲方有权单方终止合同，并要求乙方按已付款的20%承担违约责任。

甲方（章）： 乙方（章）：

法定代理人： 法定代理人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

2#楼钢筋承包合同 第3篇

我司施工的恩阳·首座2#楼基础钢筋隐蔽安装已施工完毕，现向各单位报告有关质量、施工情况有关事宜：

一、项目参建单位

建设单位：巴中静州置业有限责任公司

设计单位：深圳市物业国际建筑设计有限公司 监理单位：四川标禾工程建设管理咨询有限公司 施工单位：中齐建设工程有限公司

质监单位：巴中市安全质量监督站恩阳分站

二、工程概况

1、建筑名称：恩阳·首座2#楼

2、建设地点：恩阳区义阳大道

3、建筑面积：总建筑面积为1633.17m2。

5、建筑工程等级：四级

6、建筑物设计使用年限：50年

7、建筑层数和建筑高度：建筑层数为地上3层，地下1层，建筑高度为15.15米。

8、耐火等级：二级。

9、屋面防水等级：为Ⅱ级，一道防水设防。

10、抗震设防烈度：本工程为6度。

11、基础采用独立基础、防水板等型式，垫层混凝土标号为C15；防水板、独立基础混凝土标号为C30P6。

12、独立基础深度分别为600mm、700mm、800mm。独立基础持力层为中风化粉砂质泥岩层，地基承载力特征值fak≥1100kPa。在2016年9月17日由建设、监理单位在施工现场进行岩心见证取样并送检，检测值分别为：8.35Mpa、10.8Mpa、10.9Mpa，符合设计要求。

三、项目管理组织情况

当承接到本工程后，项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计，专项施工方案。

（1）施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工，合理安排工作计划，做好各工序的穿插和各工种的配合。

（2）项目部配备专门的质量检查人员，每天对工程的质量进行检查，对违返质量要求的坚决给予返工处理。

（3）项目部施工管理人员配备齐全，持证上岗。

四、工程施工现场质量控制情况

1、原材料

用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。出厂合格证、质保书等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理单位提交《工程材料报审表》经监理、建设单位见证取样送检合格后，方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。防水卷材取样：地下室防水材料采用的“蜀羊牌”高分子复合丙纶防水卷材，型号为FS2-0.6mm，材料进场时均通知监理、建设单位现场见证取样并当天立即送检，经检测全部合格。

钢筋原材取样： C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25共9组，均通知监理、建设单位现场见证取样并当天立即送检，经检测全部合格。

2、技术复核

施工技术人员对基础均按工序进行了有关质量复检复验，各标高轴线均控制在规范允许范围内。

绑扎独基钢筋时安排专人对基坑进行抽水和清理，并用砂浆对基坑四周抹灰。在插柱筋时，项目部施工员把所有柱轴线及柱边线全部弹在基坑垫层上，并用红油漆做好标记。柱筋插好后，项目部管理人员和钢筋班长一同对每根柱子与相邻柱子的间距进行复查。均符合设计要求。

五、质量控制

坚持三检制度，即开展：“自检、互检、专检”，合格后，再向监理公司、建设单位进行报验，待现场监理工程师及有关人员验收合格后方能进行下道工序施工。

六、工程施工情况介绍

1、于2016年8月11日上午由建设单位、规划局对现场进行放线。

2、于2016年9月2日独立基础开始施工。

3、于2016年9月14日五方责任主体对基槽进行验收，巴中市质监站恩阳分站参与，验收合格。

七、施工单位自检情况

我项目部施工的“恩阳·首座2#楼”工程在施工过程中严格按照地勘报告及设计图纸进行施工，独立基础持力层满足设计要求。基础受力钢筋的品种、级别、规格、数量、间距均符合设计要求，钢筋的锚固长度满足规范要求。自评质量合格，申请进行下道工序施工。

最后敬请领导、专家对本工程基础隐蔽施工检查提出宝贵意见。

特此报告

中齐建设工程有限公司

恩阳·首座2#楼项目部

钢筋班组承包合同 第4篇

甲方：

乙方：

甲方承建的钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、承包范围形式和单价：

1、承包范围：工作内容。

2、结算方式含上述条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按中标数量19元/平方计算，该工程量以审计单位审核数量为准。

二、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

三、付款方式

1、上部工程主体施工层完成后付按每栋万元工人工资。

2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。

3、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

四、文明生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。

5、方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

6、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

7、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。

五、附则：

1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过 协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式二份，甲乙双方各一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方：乙方：

建筑钢筋承包合同 第5篇

乙方： (以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：

2、工程项目名称：

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包钢筋工使用的所有工具(如弯曲机、切割机、电焊机等)、包扎丝、素焊、包切割片、包工期等。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行钢筋范围内施工，即：柱、梁、厨卫、板、屋顶、梯间扶手等全部钢筋制安工程内容，如其它工种需要使用其工具时要全力配合协作。

三、承诺工程结算及付款方式：

1、住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此价格含从基础至屋顶的全部钢材制作安装人工费、安全防护费。以实际建筑面积计算为准。3栋所有属于钢筋工活(含素焊)全部包括在价格内，不再另行计算。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。

2、乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，如已支模应钢筋制作而无人施工，造成其它工种等待的，凡拖延一天，处罚金500元，以此类推，在当月支付的工程款中扣除。

以上价格包括安全费用、搭架费在内，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。具体拨款按每栋面积÷8层计算，基础至一楼按两层计算。一楼浇完板开始拨款，按进度拨80%工程款。

四、工程质量验收工期要求：

l、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。

2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的全由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。

3、农忙时如需钢筋制作，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。

4、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

5、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。

6、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

7、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

七、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每人500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙疗结算工程款内扣除。

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢筋承包合同 第6篇

承包方: 史开安 (以下简称乙方) 根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议。

1 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点

1.3建筑面积：

1.4结构类型：

2 承包方式：

2.1承包方式：班组劳务承包

3 承包范围：

施工图纸规定的主体结构部分钢筋工程全部工程内容，其中包括：

3.1钢筋加工制作，前台钢筋绑扎(含钢筋翻样)，工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。

3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用：

3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料，码放整齐及配合装卸车。

3.2.2为完成本合同内容的全部费用，包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。

4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元)，保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。

5、合同价款：

主体结构以图纸设计建筑面积每平方米 ,(其中含质量 ,进度元每平米，若质量、进度达不到要求相应扣除)，如准许小料加工，承包单价另议。

6、价款支付

6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。

6.2、付款方式：在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后，付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于 未能封顶，乙方每延误一天罚款 1000 元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。

6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中，要求做工资表工人签字支取，工资表上墙公布，并返回项目经理一份，无工资表返回或弄虚作假，项目部有权不批劳务费。

7、合同工期

7.1开工时间 年 月 日，主体封顶时间： 年 月 日。

7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外，随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工，不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期)，如乙方能力不能使甲方满意时，甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。

8、工程质量

本工程约定的工程质量标准为 合格 。

9、安全施工

9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定，严格按国家，安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工，随时接受业主，甲方，政府部门安检人员的检查，接受安全交底(落实到个人)，落实防范措施，消除安全隐患，经常对工人进行安全教育，严格落实安全交底要求。

9.2施工期间如发生安全事故，费用在20xx元以内的由乙方负责，在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。

9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查，甲方有权停止乙方的违规操作，并对其进行处罚，甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认，直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的，应有乙方承担经济责任。

10、文明施工

10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工，包括有关环保，噪音及施工时间方面的管理制度，并承担自身原因造成的罚款。同时，乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查，甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。

10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐，操作做到工完料清，场地干净。 10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定，禁止脏乱现象，禁止赌博， 酗酒， 打架斗殴，严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。

11、甲方项目经理

11.1甲方项目经理： 秦纪保

11.2甲方项目经理职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令，标准，图纸，交底等，并代表甲方履行其他合同约定义务。

12、甲方工作

12.1负责提供图纸，组织会审交底，编制进度计划，审查乙方详细施工作业计划。

12.2进行必要的和合同约定的材料供应。

12.3对乙方进度，质量，安全，文明施工进行监督，检查和验收。

12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。

12.5随时或定期召开施工现场会议。

13、乙方代表

13.1乙方代表： 史开安

13.2乙方代表职责：按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工，履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。

13.3在甲方总计划，月旬计划，周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。

13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定，承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。

13.5做好已完工程，分部，分项工程的成品保护工作。

13.6合理节约使用各种材料。

13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。

13.8承担由于自身原因造成的安全事故，案例，质量事故造成的经济损失和法律责任。

13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。

14、乙方进场

14.1本合同约定乙方必保主要工种人员：钢筋工人，杂工人，合计人。

14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁，最大不超过55岁，具有小学以上文化程度，听力视力正常，无残疾，无高血压，心脏病，癫痫病，精神失常，无犯罪前科和在逃纪录，甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。

14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度，遵纪守法，严禁赌博，打架斗殴，酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故，经济损失，法律责任及善后处理有乙方独自承担，由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。

14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿，未经甲方同意不得任意调整，自行租房，开食堂，外面就餐的安全方面的问题，后果自负。

15、乙方退场

15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求，甲方有权指令乙方5日内增加人力，采取赶工措施及质量改进措施，5日内无明显改观的，甲方有权作如下处理：

15.2有权解除合同并要求乙方退场，乙方在接到通知后2日内无条件退场，并保证甲方现场财产和已完工程不受损失，甲方可先支付工人退场费，乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。

16、其他条款

16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包，乙方应积极配合，不得提出异议和索赔。

16.2乙方要认真领会本合同内容，了解确认工程情况，合同一经签订，将成为双方工作管理目标依据和法律依据，乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。

17、争议解决

17.1双方协商决定，未果请合同管理部门解决，未果可向仲裁机构申请仲裁。

18、合同生效与中止

18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。

18.2合同自签字之日起生效，双方结清工程款后中止。

19、合同份数

19.1本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。

发包人：