最新钢结构施工合同（精选6篇）
最新钢结构施工合同 第1篇
最新电力施工合同范本1
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称：ddd
1.2工程地点：金dd
1.3工程内容：小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的.竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：
_________ _________年____月____日 _________年____月____日
最新电力施工合同范本2
甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程
2、工程地点：行政三路
3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为：5天。即从20 年9月13日20 年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为 元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
电话： 电话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
最新钢结构施工合同 第2篇
乙方：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：
一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部
三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：天。
十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
年 月 日
电力施工合同范本2甲方: 乙方：*****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程
2、工程地点：***行政三路
3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
电话： 电话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
电力施工合同范本3甲方：
乙方：
为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：
第一条、项目名称：
1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。
1.2、项目范围：
第二条、工程内容：
2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。
2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。
第三条、工期：
3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同
4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。
4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。
4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。
4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。
4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。
第五条、工程造价和结算方式
5.1、工程造价：
本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：
5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。
5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。
5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。
5.2、结算方式：
5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。
5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。
第六条、甲方权利和义务
6.1、负责本合同工程项目立项;
6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;
6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。
6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。
6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。
第七条、乙方权利和义务
7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;
7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;
7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;
7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。
7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。
7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。
7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。
7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。
第八条：违约责任
8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。
8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。
8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。
8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。
8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。
8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。
8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第九条、附则
9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。
9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。
乙方(盖章)：
甲方(盖章)：
最新钢结构施工合同 第3篇
按照国家标准要求,开展了加载、非加载足尺耐火试验和传热试验,结合试验结果,采用ANSYS对装配式钢结构单个构件和框架进行模拟计算,分析热—力耦合条件下的整体结构的耐火性能,验证了不同耐火极限要求的装配式钢结构构件防火保护构造的有效性。
利用标准火源和装配式钢结构建筑的标准房间,按照国家相关标准和装配式钢结构建筑拼装模块的尺寸要求,建立了一套用于研究喷头布置间距、喷头热敏性能、工作压力对喷头动作性能和喷头控火、灭火效能影响的试验设施,开展了17次实体灭火试验,确定了装配式钢结构建筑内自动喷水灭火系统的洒水喷头按照特定间距布置时,喷头的热敏性能要求、工作压力和设计流量等技术参数。
按照装配式钢结构体系的实际应用方式,搭建了一套建筑面积为180m2的三层装配式钢结构幕墙防火试验测试平台,针对装配式钢结构建筑玻璃幕墙上下层之间的竖向防火分隔和幕墙与楼板之间防火封堵的有效性开展了10次实体火灾试验;利用计算机开展了相应的数值模拟分析,研究了火焰和高温烟气在不同开口大小、不同窗槛墙高度、幕墙破坏与否等条件下对上层幕墙的热作用和火灾上下蔓延的影响及其作用机理,获得了幕墙的表面温度分布、建筑立面的竖向烟气流速和热流密度等参数,确定了玻璃幕墙上下层之间的竖向防火分隔和防火封堵要求。
组织结构与战略最新研究评述 第4篇
摘要：文章在战略与组织的框架下，回顾了近十年来关于组织结构与战略、组织结构与知识经济的最新研究文献，并总结了知识经济时代的组织结构特性。
关键词：组织结构；战略；知识经济；知识型组织
一、早期研究
自从Chandler提出“结构追随战略”的说法后，组织结构与企业战略的密切关系就受到学者的重视。Duncan在1979年提出，组织结构是指一种由组织内众多任务、技术、人力等单元所组成的互动和协调模式，主要功能则在确保组织目的的实现。他认为组织结构有两大目标：
1，信息沟通：用以降低决策中的不确定性。
2，有效的协调和整合：特别是在各部门互赖姓高的组织中，结构的协调功能特别重要。
Duncan并且提出，对于管理者而言，组织结构有两个主要选择：职能式的组织和分权式的组织。而有效的组织设计，则有赖于对内、外部环境特性的观察，其中内部环境包含组织的目标、管理者的学历及技能、组织技术含量与部门互赖性等。而外部环境则包含顾客、供货商、竞争者、技术变化乃至于社会政治等变量。
尽管不同学者对战略和组织结构的关系有不同认知，但大体上都同意组织结构主要有“集权式(或职能式)”和“分权式”等两种。其中集权式组织较适合简单而静态的环境，它主要借着明确而正式的部门划分、纵向为主的沟通，以及把决策权集中到高层而得以实现。这种组织结构的优点是各部门得以发展专精的技能，且沟通和决策的程序相对简单：缺点则是对环境变化的反应较慢，且限制了创意的发挥，此外，决策权完全收归高层可能导致其负担过重。
分权式的组织则正好相反。借着设立许多拥有高度自主权的部门(通常是围绕不同市场、产品或项目而建立)，将决策权分散到较低的层级中；它的优点是决策所需的信息相对较少，对环境的反应快速，且各部门容易产生新的创意或想法：但缺点则是许多稀缺性的资源难以有效配置到各部门，且各部门间的沟通和整合较为困难。
除了这两种典型的组织结构外，还有许多选择性的组织模式可以补强组织结构、加强横向的联系与整合。例如各部门的联络人、任务小组(Task Force)、矩阵式组织，乃至于最新的网络式组织或虚拟组织等。这些组织模式都是建立在“集权式—分权式”古典组织结构的基础上，利用各种方式强化组织结构中的沟通与整合能力，或是进一步提高对环境的适应力。例如矩阵式组织在传统职能式组织的基础上设立项目经理，围绕某一类产品或特殊市场，集中组织内现有的人力和物力来达到最大效能；而网络式组织则是在信息技术(IT)的辅助下，将组织内非核心的职能外包，藉由和众多外界单位建立联系，以减少成本、进一步集中组织资源，以及增强对环境变迁的适应能力。
“结构追随战略”已经是组织研究学者的共识，而组织结构的研究也沿着结构的衡量变项、IT对组织的影响、知识经济时代的组织等方向不断展开。以下分别回顾近十年来组织学者在“组织结构的衡量变量”和“知识经济与组织”两方面的研究成果。
二、组织结构的衡量变量
传统衡量组织结构的变量有三：(1)正式化用以衡量组织内利用正式规范约束员工的程度；(2)复杂化用以衡量组织在横向和纵向两方面构复杂程度；(3)集权化则衡量组织决策权所在层级。
不过，近年来在实证研究上，许多学者都采用不同的变项来衡量组织结构，例如Nahm等在有关组织结构对于时效性制造实务及工厂绩效的影响之研究文献中，采用五个变项来衡量组织结构：
1，正式化本质(Nature 0f Formalization)：指组织内员工依照既有规定及程序执行任务，这通常会导致员工丧失创新、自主性及学习机会。高度正式化与机械性组织有关，而低度正式化则通常与有机组织有关。
2，层级数(Number 0f Layers In Hierarchy)：指组织内存在多少层级。日益扩增的层级似乎是传统指挥控制模式下必然的副产品：不过若是在讲求托付及承诺的管理模式中，则管理系统会倾向扁平化，控制则有赖于共享的目标。
3，平行阶层整合程度(Level 0f Horizontal Integra-tion)：指部门和员工在职能上的专业化程度，专业化程度愈高，代表该组织平行阶层整合程度愈低。
4，决策所属(Locus 0f Decision-Making)：指组织内决策人士位阶高低的程度。一般在机械性的组织结构中，特别强调管理阶层的特权、职位权力以及地位象征等阶级制度的重要性：而有机性结构的组织则将决策权下放至低阶员工，以便员工能够快速因应变化的情境，而提供价值给顾客。
5，交流沟通的程度(Level 0f Communication)：组织内上下及平行阶层间沟通的程度。在机械性组织结构下的公司，其上下及平行阶层间的沟通是缓慢、困难且罕见的，而在有机性组织结构中，平行阶层间的沟通将会增多，而上下阶层间的沟通本质也会改变，由原本的指标控制为主的内容。转变为信息与知识的移动。
Matsuno等在有关创业倾向、组织结构与市场导向对企业绩效影响的研究中，采用正式化、集权化及部门化等三个变量来衡量组织结构。而Vickery等则在有关产品客制化与组织结构关系的研究中，采用了分权化、层级数及控制幅度等三个变量来衡量组织结构。
可以看出，组织结构研究的变量，大体上仍不超出正式化、复杂化及集权化三个范畴，只是有些学者采用的名称不同，或是添加其它整合性或附属性变量。不过随着企业面临的环境变动加剧，组织结构的弹性要求大增，部门间沟通协调愈来愈重要，因此许多学者如Nahm、Hunter等人均把“沟通”列入重要的组织结构变项，这可视为组织结构研究发展方向之一。
三、知识经济与组织结构
现今的竞争环境愈来愈重视无形资产——知识的蓄积和运用，许多组织也因此更加重视知识资产的管理，在这样的环境下，组织结构本身也因应知识经济的到来而发生了变化。
Grant认为，在知识经济时代，组织结构的设计不能仅以传统的生产要素或产品、工作流程来思考。而应把知识作为核心资源，亦即组织必须首先了解知识的本质与特性后，再决定组织结构中决策权的集中程度，以达到充分支持组织之是创造与利用的目的。
关于知识型的组织，我国台湾学者宋琼玲认为，知识组织是一种为了促使或实现主观知识的客观化及客观知识的主观化，而对知识客体所进行的整理、加工、引导、揭示、控制等一系列的组织化过程及方法。
Sveiby认为，知识管理的终极目标，是要将传统官僚型组织的价值观，转型为在网络经济时代下以知识为组织核心能力的“知识型组织”价值观。
Liebowiz和Beckman认为，一个知识型组织结构应该具有以下特性：
1，自我管理的结构(Self-directed and Management)：知识型组织不应是机械式的官僚型组织，而应该是由活泼、自主、充分分享且富于创造力的自主团队所主导，员工由于得到充分授权及掌握丰富知识，因此可以有效地自我管理。
2，高弹性与适应力的结构(High Flexibility andAdaptability)：知识型组织必须能因应外部环境的变化，比对手更快速地改变经营模式和战略来适应本身的竞争环境：而组织欲达到此目标，必须拥有灵活的网络型团队结构，以及快速吸收新知识的能力。
3，IT充分支持创新(Innovative IT-enabled)：是指知识型组织必须善用IT来支持组织的创新，如知识的创造、储存、分享、移转等，以协助达成团队的知识分享与能力资源。
4，主动积极与未来观(Proactlve and Futurist)：知识型组织必须具有主动、冒险、积极的创业家精神，并且是一个新典范的创造者、新产品流程的创造者，以及具备领导产业的企图心和能力，而非只是消极的跟随者。
知识管理著名学者Nonaka和Takeuchi认为，知识经济时代的组织，最基本的要求是提供处理信息的基本结构，使员工重复且持续地获得、创造、探索及累积新知识。Andrew则指出，组织结构应规范组织成员，依构想中的协调、整合机制路径完成工作，并追求功能部门协同合作，以提升组织整体绩效。
Nonaka和Takeuchi提出了超链接组织的概念，将组织结构依上、中、下层级分为项目小组(最上层)、企业系统层(中间层)与知识库(下层)等三层。最上层由多个项目小组致力于新产品开发等知识创造活动，其成员来自企业系统中的不同单位：中间层为惯常的企业系统，此结构适于例行性工作的执行；下层则是知识库(Knowledge-base)，此层并非实际的组织单位，而是融合于企业愿景、组织文化与信息科技当中。将上面两层所创造出来的组织知识重新分类整理。这种组织架构的特点在于，组织内的每个部门都可以不同的方式与型态来累积知识，例如项目小组可以藉由系统层与知识库层的支持来获得完整的资源支持；透过最下层的知识库整合后，知识便可以在组织内自由流动。
Caruana和Elenkov指出，决策的集中化(Central，ized)会不可避免地降低团体成员对解答问题的创意和自由表达的意志：过度集中化的组织甚至会隐藏团体中的沟通管道，而没有稳定的沟通及创意，知识创造就无法进行。
此外，Ichiio利用实证研究。证明了知识的创造需要弹性及减少工作教条上的压力；Zack则提出，组织必须明确地界定职位和组织结构，以及奖励那些能影响知识管理的社会文化因素；例如，组织必须建立与知识管理有关的职位、有效创造和分享知识，还必须配合某种组织气氛和奖励制度，重视、鼓励合作、信任、学习和创新，同时提供诱因，鼓励参与那些以知识为基础的职务、活动和流程。O'Dell和Grayson则认为，组织应该建构激励机制以弥补正式组织结构的不足之处。以激发知识工作者的热情，使他们愿意创造新知识、学习、分享他们的知识，以及协助其它部门的成员。
四、结论
由以上分析归纳可以看出，组织结构的研究大体上仍然依循“结构追随战略”的思路进行，只是各学者在结构的衡量变量、知识经济与组织结构、知识工作者与组织、IT与组织等方面，做了更多实证研究与理论深化的工作。
其中可以显著看出，随着知识经济时代的到来，组织学者愈来愈强调组织结构中分权、弹性、环境适应能力、员工主动性，以及IT辅助等方面的重要性。在Duncan当年的组织结构设计决策树中，分权式组织只是组织设计的一个选项，只有在组织面对的环境复杂但又可以细分(指可以依照市场、产品或消费族群明确划分)时，才适用分权式的组织：而假如环境复杂但不可细分，则Duncan认为采用职能式组织辅以适当的侧面关系(如联系人、任务小组等)较为合适。
最新施工合同空白版(封面) 第5篇
深圳市建设工程施工合同
（适用于招标工程固定单价施工合同）
工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：0 0 8 版
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在2006版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目录
第一部分 合同协议书.............1
一、工程概况..................1
二、工程承包范围.....................1
三、合同工期..................2
四、质量标准.................2
五、合同价款..................2
六、组成合同的文件...................2
七、词语含义..................3
八、承包人承诺................3
九、发包人承诺................3
十、合同生效..................3 第二部分通用条款.............5
一、词语定义和解释...............5词语定义.................5标题和旁注..................7
3书面形式...................7
二、合同文件...............7合同文件组成及解释顺序.............7语言文字和适用法律、法规............8
6适用标准、规范................8图纸.................8通知.................9
三、发包人和承包人...............9发包人...............9承包人....................10
四、工程管理人员..................10工程师....................10项目经理..................1
1五、转让、分包、专业工程发包................12
13转让.....................12
14分包.....................12
15专业工程发包....................12
六、施工准备工作.................13
16施工组织设计和进度计划.................13
17施工准备.................13
七、开工、暂时停工、工期及延误...............15
18开工及延期...............15
19暂停施工和复工..................15
20工期及延误...............16
八、材料、设备供应...............16
21发包人供应材料设备..............16
22承包人采购材料设备..............17
23材料设备的检验..................18
九、质量、安全和文明施工...............18
24工程质量和检验........................18
25工程试车.................19
26安全文明施工....................20
27工程的保护...............21
十、合同价款、工程量确认和工程款支付................21
28合同价款.................21
29工程量确认...............23
30工程款支付...............24
十一、工程变更....................25
31工程变更................25
32变更价款确定....................26
十二、竣工验收和结算.............27
33竣工验收................27
34竣工结算.................28
十三、违约、索赔和争议...........29
35违约.....................29
36索赔.....................29
37争议.....................30
十四、工程质量缺陷保修...........31
38工程质量缺陷保修................31
十五、不可抗力....................31
39不可抗力.................31
十六、保险和担保.................32
40工程保险.................32
41工程担保.................32
十七、合同的生效、终止和解除...........33
42合同的生效、终止................33
43合同的解除...............33
44合同份数.................34
45合同备案.................34 第三部分专用条款............35
二、合同文件...............35语言文字和适用法律、法规.................35
6适用标准、规范...............35图纸................35通知................36
三、发包人和承包人................36发包人.....................36承包人....................37
四、工程管理人员..................38
11工程师...................38
12项目经理.................38
五、转让、分包、专业工程发包................38
14分包.....................38
15专业工程发包....................39
六、施工准备工作.................39
16施工组织设计和进度计划.................39
17施工准备.................39
七、开工、竣工、工期和暂时停工................40
20工期及延误...............40
八、材料、设备供应................40
21发包人供应材料设备..............40
22承包人采购材料设备..............41
23材料设备的检验..................41
九、质量、安全和文明施工...............41
25工程试车.................41
十、合同价款、工程量确认和工程款支付................41
28合同价款.................41
29工程量确认...............42
30工程款支付...............43
十一、工程变更...................43
32变更价款的确定..................43
十二、竣工验收和结算.............44
33竣工验收................44
34竣工结算.................45
十三、违约、索赔和争议...........45
35违约.....................45
37争议.....................46
十五、不可抗力....................46
39不可抗力.................46
十六、保险和担保.................46
40工程保险.................46
41工程担保.................46
十七、合同的生效、终止和解除...........47
44合同份数.................47 第四部分补充条款...........48 附件：工程质量缺陷保修书
最新钢结构施工合同 第6篇
电力安装工程施工合同
发包方：XXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
2013年6 月
电力安装施工合同
甲方：XXXXXXXXX
乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一
致，签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装；
两种电缆的敷设；落地计量箱的安装；
第二条 工程承包方式
乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。
（低压电缆除外）
第三条 工程期限
1.本工程合同总工期为 15天；
2.本工程开工日期为2013 年 6月19 日
竣工日期为2013年7 月2日 ；
第四条工程合同总价
本工程合同价为人民币
第五条甲乙双方负责事项及分工
1、甲方
（1）负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。
（2）负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施
工中的问题进行协调。
（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程
价款。
2、乙方
（1）按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸
进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。
（2）向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。
（3）由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。
（4）负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费
用在总费用中包含。
（5）乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验
收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术
规范，确保工程质量和进度，按时完成。
（6）乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担
工程质量保修责任。
第六条设备材料购置
1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符
合甲方要求（见材料明细表），并且必须具备供电部门的入网
许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全
且信誉度高的供货商。
2.乙方负责进行运输到施工现场。
3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。
4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。
第七条 付款方式
工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程
竣工验收后送电前，支付合同总价的35 %工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。
第八条 其它事宜
1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实
际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。
2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。
第九条 附件
1、XXXXX电气设备有限公司资质证明
2、《安装工程委托书》
3、《安装工程预算表》
4、《工程材料明细表-----电缆、计量箱、GGD双电源柜》
5、《施工协议书》
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方代表：乙方代表：
