土方外运承包协议书（精选13篇）

土方外运承包协议书 第1篇

土方外运承包协议

甲方：

乙方：

甲乙双方就位于____________地块，土方外运承包工程达成如下协议：

一、甲方将位于_____________的土方承包给乙方。

二、在协议签订后，乙方的挖机设备和运输车辆必须在____天之内到达甲方指定场地。

三、产生的费用与责任由乙方承担（如:挖机台班费、运输费、路上掉土清理，超载等责任）。

四、甲乙双方各指定一名现场人员，乙方必须服从甲方指挥。

五、在施工和运输过程中的安全责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

六、由于甲方原因需中途停止施工，甲方应第一时间通知乙方，便于乙方安排。

七、在甲方规定的土方量乙方必须运完。土方按元/立方付给甲方，三天一付。

八、非不可抗力因素，乙方中途不得无故停止施工，否则造成的损失由乙方承担。

九、未尽事宜，双方友好协商处理。本协议一式二份，双方各执一份。

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

土方外运承包协议书 第2篇

承包单位： (以下简称乙方)

经双方友好协商一致制定条款，双方务必遵守执行。

我方承接挖土方外运工程，工程分项较多，为满足我方外运的需要，经双方友好协议，特与甲方达成土方外运承包协议书，由乙方完成土方装、外运工作，双方共同合作，完成此项工作任务。

一、工作任务概况：

1、承包行为：单价包干。

2、承包范围：土方装及外运。

3、承包外运数量：( )立方米。

二、承包形式：

1、单价承包元/每立方炒房在正常情况不在调整;如出现泥，在无法清运的情况下，甲方必须调整价格。(按国家预算为准)。

2、本协议工作任务乙方不得转包，一旦发现转包，按违约处理，在此期间发生的损失一律由乙方自行负责。

三、本协议自年月 日开工至年 月 日竣工。

四、施工安全：

1、乙方必须制定安全措施，严格按照土方工程施工技术操作规程

中的安全注意事项进行施工，保证施工安全。否则出现安全事故，概由乙方负责。

2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥，因甲方指挥不当造成的人身伤亡及安全事故，由甲方负全责。

3、在施工中现场以外城管交通环卫由乙方自行解决，现场以内由甲方解决。

五、结算：

1、土方每月按实际出土方量数为准，并在每月30日至下月5日之前把本月结算款全部结清。

2、在施工中甲方没有按合同付款，给乙方造成停工，甲方应赔偿机械费，一切后果由甲方负责。

六、协议附则：

1、本协议自双方共同签字之日起生效。

2、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方法定代表人或委托人： 乙方法定代表人或委托人：

土方外运承包协议书 第3篇

案 情

渠某与展甲是邻居，均系某村的集体经济组织成员。50岁的展甲无儿无女、体弱多病，且配偶在两年前因一场大病而去世，尚有年迈的、但一直卧病在床的75岁老母亲李某和不务正业、常常在外混吃混喝的弟弟展乙。渠某看展甲可怜，平时对展甲也是照顾有加。展甲为了晚年有人照顾，就希望与渠某订立遗赠扶养协议。2008年初，双方便找人起草了一份协议，该协议约定：展甲由渠某扶养，待展甲百年之后由渠某取得展甲6.06亩的家庭承包地经营权。该协议于1月19日在县公证处进行了公证。随后，渠某也是尽心尽力照顾了展甲的日常生活。

5年后，展甲因病医治无效去世。在外的展甲弟弟展乙得知其去世的消息后立马赶回家，与原告渠某因安葬及财产遗留问题发生了纠纷。展乙根据传统观点觉得“肥水不流外人田”，并坚持认为原告渠某不是展甲的继承人，无权获得该土地承包经营权，其土地承包经营权应由自己继承；而渠某认为双方签订的遗赠扶养协议合法有效，且经公证处公证，自己应当取得该协议约定的承包经营权。由于双方无法达成一致，无奈之下，渠某便起诉至法院，请求法院判令由自己继承展甲的6.06亩土地承包经营权。

法庭审理时，原告渠某诉称遗赠扶养协议内容系双方真实意思表示，具备主体合格、内容合法以及形式合法等条件，涉及到的土地承包经营权转让也是不违反法律强制性规定的，且经公证处公证，所以为有效协议。在展甲死亡后当然取得协议约定的土地承包经营权，而展甲的弟弟展乙无正当理由不顾其反对，擅自耕种本应由其经营的6.06亩土地，严重侵犯了其土地承包经营权。而被告展乙则辩称，遗赠扶养协议中关于土地承包经营权的遗赠本身就违反法律规定，原告渠某不可能继承该土地承包经营权，而展甲的承包地应由自己继承。

受诉法院经审理后认为，根据《农村土地承包法》以及最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，以家庭承包方式承包的农村土地承包经营权不发生继承问题，所以该遗赠扶养协议违背相关法律规定，确实无效，原告渠某不能取得该土地的承包经营权。而原告渠某以被告展乙侵犯其土地承包经营权为由，要求被告展乙停止侵害的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。遂依法判决驳回原告渠某的诉讼请求。

戴勇坚

湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任

上海建纬（长沙）律师事务所主任

《国土资源导刊》法律顾问

律师分析

展甲与渠某订立的遗赠扶养协议受《合同法》调整吗？

《合同法》是调整平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。而根据《合同法》第2条，婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。所以本案中原告渠某与展甲订立的遗赠扶养协议并不受《合同法》调整。

那么该协议是不是就不受法律调整或保护了呢？当然不是，遗赠扶养协议是我国《继承法》确立的一项法律制度。我国《继承法》第31条规定：“公民可以与扶养人签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。”本案中，原告渠某与展甲订立的协议，属于遗赠扶养协议，应受《继承法》调整。

农村土地承包经营权能否受遗赠？

答案是否定的。原因如下：首先，根据《农业部关于发布审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的若干规定（征求意见稿）的通知》第34条规定：“家庭承包的，家庭成员之一死亡的，不发生土地承包经营权继承问题，承包地由家庭其他成员继续承包经营；家庭成员全部死亡，该土地承包经营权消灭；但承包地为林地的除外。”因此，若家庭成员死亡，还有其他成员的，则“继续”承包经营地，而不是作为死亡人的遗产发生继承，这样有利于稳定农村土地承包关系。所以本案中，对于展甲的土地承包经营权，不能发生继承，因为它并不是被继承人的遗产。那么对于渠某要求继承该家庭土地承包经营权这一主张，法律是不予支持的。

其次，根据《农村土地承包法》第31条规定，承包人应得的承包收益，依照《继承法》的规定继承。林地承包的承包人死亡，其继承人可以在承包期内继续承包。第50条规定，土地承包经营权通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的，该承包人死亡，其应得的承包收益，依照继承法的规定继承；在承包期内，其继承人可以继续承包。由此得知，只有林地承包经营权以及通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的土地承包经营权在承包期内才可以继续承包；而且对于承包人死亡的，只有承包人的继承人才可以继续承包。所以回到本案中，原告渠某并不是展甲的继承人，是继承人以外的扶养人，连继承人资格都不具备，更无所谓“继续承包”这一说法了。

基坑土方开挖、外运承包合同 第4篇

发包方：(以下简称甲方)承包方： 杭州 *****市政公司(以下简称乙方)

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：基坑土方开挖，包括自然土表面砼破碎、基础、基槽、基坑、基坑及规定的围护边三角土等的人工修土、土方外运、泥浆外运等。

四、承包基价：土方每立方米按45元计算，包括土方外运及挖土机械进退费、场内外驳费，也包括在挖运土方过程中涉及到市政、交警、环保等到单位发生的一切费用，以及挖土机械上下基坑所涉及的路基枕木等的费用。挖土量按双方丈量认可结算。开挖前自然地坪标高由发包方经理负责签字确认。

五、施工日期：自具备条件挖土开始算起60 天（除大雨天外）完成，以基坑底修土完成为准。如乙方不能预期完成任务，甲方有权充实挖土人员，其费用由乙方负责。如遇挖土机无法处理的地坪及地下障碍物，经甲方同意签字费用认可。由于外部因素影响挖土，工期不予顺延；由于发包方原因影响工期，经发包方代表签证同意后，工期相应顺延。施工工期拖延按伍仟元/天计罚，施工工期提前一天按伍仟元/天奖励。

六、质量要求：根据甲方提供的有关数据，地下室图纸和围护方案及挖土方案，严格按照程序施工，不得违规施工。如因乙方施工不

当而发生工程桩损坏，围护破坏而造成质量事故，一切损失由乙方负责。

七、工程款支付方式：签订合同前交质保金10万元，工程结束

退回。土方工程完成付总工程款的1/3；±0.000完成付总工程款的1/3；主体封顶付总工程款的1/3。

八、双方责任：

1、甲方责任：

1）提供有关工程图纸等技术资料，提供围护方案、自然地坪标

高，及时审核乙方上报的土方开挖施工方案。

2）根据乙方挖土情况及时测量，调整挖土位置及深度；

3）根据施工组织设计情况，由乙方落实挖土施工顺序；

4）及时处理和协调挖土过程中发生的有关问题；

5）按合同工期规定，监督乙方合理完成挖土任务；

6）负责提供夜间照明和组织基坑排水工作，以及协助办理夜间

许可证。

2、乙方责任：

1）土方开挖前上报甲方土方开挖方案；

2）服从甲方现场管理人员挖掘，保证在合同工期内合理完成挖

运土任务；

3）按照甲方提供的有关图纸、方案、资料进行挖土施工，不得

随意超挖；

4）挖土施工中如遇到问题应及时与项目部协商，由项目部全权

处理所有事务；

5）施工过程中如由乙方造成的质量、安全事故均由乙方负责；

6）挖运过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用的交纳，以及挖土期间夜间施工许可证费用的交纳。

九、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，有限公司备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

合同签订时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定签字、押右手拇指指印、经有限公司

发包人（签字、押右手拇指手印）：承包人（签字、押右手拇指手印）：

土方外运协议 第5篇

甲方：西安市建筑工程机械施工公司

（以下简称甲方）乙方：西安市灞桥区向阳沟村协调小组

（以下简称乙方）

西安市向阳沟公租房工程基坑及垃圾外运土方工程由甲方承包施工，乙方愿意参与该项目土方外运作业，经甲乙双方协商，达成以下协议：

一、工程地点：西安市水安路向阳沟村东南（原西安市541储备地部分地块）。

二、工程量：按据实土方量为准（数量必须经甲乙双方及业主方认可）。

三、外运单价：人民币56.5元/平方米（注：该单价已含乙方完成土方开挖外运全过程的一切费用，也包含挂靠车队及村组提留办理的各种费用，人工及机械、风险费、利润等）。

四、内倒单价：人民币13元/平方米（设单价含部分机械配合）。

五、甲方职责：甲方负责办理建筑垃圾排放税务手续，依据实方量基准点水准标高提供乙方，规范施工及施工安全交底工作。

六、乙方职责：场内一切由甲方处理，乙方协调，土方外运及处置，承担外运土方的卸点及出场后运输道路的清扫、冲洗、整修场内道路的工作及责任，如因土方卸点不合法，外运

不及时，运输车辆渣土外溢等原因造成的甲方损失，由乙方承担，乙方负责施工区以外的一切手续，因乙方自身原因所发生的人身车辆工伤事故一概由乙方负责承担，甲方不承担任何责任，乙方必须保证每日外运五千方至九千方，甲方根据施工要求适时增减外运量计划。甲乙双方共同负责工地施工的一切事务。

七、工程款的支付：由于该项目设计开挖总评未定，具体总方量暂无法确定，暂拟总方量约15万方，而后按实际开挖量为准。甲方给乙方付款方式：按实际完成土方外运量的7万方支付一次部分工程款，每次按7万方的80%支付，每次余款的20%待甲方与业主办理好工程结算，且待甲方收到业主付的工程尾款后第10个工作日内全部付清（注：每次工程款支付日期为甲方收到业主同期相应工程款之日起第10个工作日内支付给乙方，最终决算必须以甲方及甲方业主认可数量为准）。

八、此协议一式四份，双方各执两份。

九、本协议自双方签字之日起生效，在工程款结清后自行失效。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

签订日期：

土方外运增加距离补充协议 第6篇

发包人（甲方）：平武县国土局

承包人（乙方）：核工业岳阳建设工程有限公司

甲乙签约双方于平武县龙安镇双河沟泥石流应急排危除险3标段合同（合同编号G）（以下简称“原合同”），合同工程量清单的土方运距是按2公里考虑的。由于在现场2公里范围内找不到弃土点，因此需要增加土方的运距，原合同价需作相应调整。

本工程的弃土点为平武县北山加油站和大坪，经实测距离为5公里，比原投标报价增加3公里。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新增工程的相关事项协商一致，特订立本补充协议，作为主合同的组成部分，甲、乙双方共同遵守。

一、工程承包协议内容

承包协议范围：土方开挖弃土由原合同的2公里增至5公里的运距（即增加3公里）。

二、合同工期（见原合同）

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天。

三、质量标准及等级

增加工程严格按照设计图、国家有关施工及验收规范施工，工程质量标准：合格。

四、合同计价及结算

采用《2008工程量清单计价定额》和中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008)。《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2009）及相关配套文件进行计价核算。

五、付款方式

本合同价款为土方工程增加运距追加工程款，追加工程款支付与进度款同期支付。

六、其他事宜

1、弃土点应严格控制在平武县北山加油站和大坪。

2、承包人应严格执行绵阳市泥头车运输经营管理办法，杜绝使用非法泥头车；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。

3、本补充合同正本两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。副本拾壹份，甲方执柒份，乙方执叁份，监理人执壹份。本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生 效，补充合同与主合同相应条款有矛盾时，按本补充合同执行，其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。本补充合同与主合同一并执行。

七、合同生效：与原合同一起执行。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

发包人（甲方）：（公章）承包人（乙方）：（公章）地 址： 地 址：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

土方承包协议书 第7篇

甲方：

乙方：

协议规定如下：

1.甲方所提供土厂位于溢洪河北坝子，产庄地段，由乙方使用。

2.乙方支付给甲方土方拾伍万元整，分次付清

3.在签协议时交元整，拉土前交元整

4.在拉土时，如遇执法部门阻拦，由乙方自行处理，与甲方无关。

5.挖土时必须高于北边原地形15公分，并正平土地

6.如超深或整理不平，甲方有权制止，并收回协议，并处乙方贰万元罚款且停止合作

7.乙方快速拉土，不能耽误种植农作物

协议书一式两份，甲乙双方各执一份

甲方签字：

乙方签字：

土方施工承包协议书 第8篇

发包人:浙江省千岛湖旅游度假村（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规。本着“互利互惠，平等自愿”的原则。甲乙双方就浙江千岛湖山地平整项目土方承包协商达成如下一致并签订本协议，双方共同遵守。

一、工程概况1、2、工程名称：承包内容：土石方工程平整山地沟300亩，每亩平整费用为￥13600元3、4、5、6、承包方式：工程总额：约408万元质量要求：合格 开工日期：暂定于2014年7月8日开工。如遇雨天，自然灾害等原因延长工期，具体工期时间按实际工作日计算，定于120天为完工时间（有效工日）

二、工程款支付

按每月按实际完成工作量的60%结算支付。依次类推。工程全部

完工后一个月内付80%余款，20%工程全部验收后2个月内付清。工程款以银行汇款形式汇至乙方指定账户。

三、工程保证金

乙方在签订本承包协议需交纳工程质量保证金，安全保证金和合同履行约金共计伍拾万元（该款在工程队进场施工后第二个月退还50%第四个月退还50%）

四、双方的责任和义务

1、甲方负责提供乙方便利的施工现场环境和施工方案及图纸等相关资料。

2、甲方负责协调与当地政府和周边村民的关系，积极协助乙方顺利完成施工任务。

3、甲方有权对乙方施工期间的各项工作进行必要的监督、管理和指挥，有要求乙方不合理的地方进行整改和调整的权利。

4、乙方在施工期间，应做到“安全生产、文明施工”，要做好施工场地的植物保护、水土流失和古建古木的预防和保护工作。

5、乙方应服从甲方的指挥和安排。应认真合理的安排施工计划，做好施工组织设计，并报甲方审核通过，严格按照预定方案和施工图纸进行施工建设；如遇有方案调整和实际条件发生变化的，乙方应立即通知甲方协商，进行必要的调整和变更。

6、乙方要切实做好安全工作，如因乙方原因和乙方防范措施不到位而产生的一切安全事故，一概与甲方无关，一切损失由乙方自行承担。

7、乙方应严格按照行业规范和技术标准进行认真施工，确保工程质量，保质保量完成施工任务；工程质量标准应符合国家相关质量要求。

五、双方违约责任

1、如因甲方原因不能按照规定的付款方式 支付工程款，超过五个工作日乙方有权停止施工，已做工程款按银行同期贷款利息计算支付给乙方，乙方有权终止合同并退还保证金及结清已做工程款。

2、如不能给乙方施工，如7月30日前尚不能进场开工，甲方愿意支付给乙方安全保证金和合同总额的10%作为违约金。

3、如因乙方原因不能按时完成施工任务或发生质量及安全事故、甲方有权终止合同，并乙方承担由此造成的全部损失。

4、如乙方原因中途退出施工终止合同的，乙方必须承担合同履约金的20%赔偿损失，包括前期投标的一切费用另算。

5、乙方必须做到工程款专款专用，确保农民工工次按时发放，并如因乙方原因而导致农民工停工，闹事的，一切责任和损失由乙方承担。

6、乙方不能随意转包。

六、其他约定

本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商不成，可通过当地劳动仲裁或法律方式解决。

七、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份；本协议自甲乙双方签章后即时生效发生法律效力。

备注：

1、机械燃油由乙方自行提供。

2、乙方施工人员住宿饮食由甲方安排，费用从工程款扣除。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人（或委托人）：法定代表人（或委托人）： 电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

基础土方承包协议 第9篇

甲方：上海方天建设（集团）有限公司翡翠苑工程项目部

乙方：

为明确施工任务，确保工程加快进度，明确双方职责，经双方协商，同意特制定本工程基础挖土工程承包协议，现达成以下条款，以便共同遵守：

一、工程概况：

工程名称：象山翡翠苑住宅小区工程；

工程地点：丹城镇，小东洋村内；

承包内容及范围：翡翠苑住宅小区1#-6#楼及地下室及围护与中庭地下室的土方工程及砼桩凿除后清运。

二、工期：此工程工期为30天，工期由业主要求土方开挖日算起，并需24小时不间断开挖，遇下列情况的，工期相应顺延。

三、承包方式及承包价格：按实方32元/m³计算，（此价格为土方施工难与易的综合价）。

并从机械设备自备及机械进退场、土方开挖、人工修土、挖土期间排水、路基板铺设、平整、土方外运处置，及运输过程中的一切手续办理和费用，（包括倒土场地，城建、环保，交警，市容相关部门办证费用和违章罚款费用），并包括机械进出场费用，机械台班费等，均由乙方承担；车辆进出场的清洗和车辆在道路运行事宜均由乙方处理和承担费用。

四、付款方式及结算方式：

① 地下室土方全部完成后付完成总价40%。

② 1#-6#楼基础土方全部完成后付总价的30%。

③ 余款在年底全部付清。

④ 乙方领款时需上报60%正式发票（或柴油票）和40%工资单。

⑤ 结算标高，按开挖前双方测量至开挖后双方测量数值，几何尺寸按图纸结算。

五.、质量要求：

1、乙方必须按图纸设计要求，严格执行国家现行规范和当地政府相关部门的规定进行施工。按照图纸所显示的要求及项目部的指令及挖土方案施工，规范要求，业主单位及设计单位的变更要求，施工中符合实际情况，并包括图中未曾显示的部分。对质量问题的处罚；挖土必须符合基槽验收要求，必须按照业主《翡翠苑工程挖土施工说明》进行施工，项目部根据施工实际发生的实质性而定，一旦决定，原因在乙方所造成损失，全部由乙方承担，损失费用从乙方承包工程款中扣除，并罚款5000元/次。

2、开挖前必须在场地内运输车经过的道路上满铺钢板路基板，防止其下工程桩受扰动。

3、地下室部分土方应按规范要求分层开挖，不得盲目乱挖，施工现场必须要有专人负责，总指挥管理人员一人，并24小时有联系方式。

4、机械挖土至桩顶20cm，以下部分用人工开挖、修土。

5、基坑中，车辆进出主要区域需要加填塘渣30cm，在铺设钢质路基板，防止其下工程桩受扰动。

6、坑内土体开挖时不得留陡坡，以免坑内土体滑移时引起工程桩偏位。

7、周边部分沾土应人工铲、剔、修干净，保证不影响下道工序垫层施工。

8、地下室挖土标高应控制准确，不得漏挖、超挖。承台地梁按规范要求放坡，保证有足够的工作面供砖胎膜施工，如工作面不够大，引起第二次人工修土则发生的人工费由乙方负责，并由乙方另承担修土违约金200元/处。

9、砖胎膜施工完成后，砖墙与放破面之间的空隙，乙方应及时回填间隔不得超过12小时。

10、每日挖土结束后应留好放坡斜度，将挖机移离基坑12米以外，否则若第二天引起基坑隆起，则由此引起的损失由乙方负责。

11、地下室开挖过程中应配备足够的工人跟上基础、地梁修土，若挖机过头，人工修土未跟上则引起的堆土、工期滞后由乙方负责。

12、挖土时应按设计要求设置集水坑，供水泵抽水，将污水排至市政污水网。

13、挖土期间应配备高压水枪在场地出口冲洗车轮沾土，负责相关道路保洁。

14、因场地狭小，无处堆土，基础起挖土全部外运，基础完成后，基础余土回填由乙方在场外自行寻地堆土，需回填时再由场外运入，并分层打夯结实。

15、本工程挖土过程中所用的扫马路竹扫帚、冲车轮用高压水枪、接水皮管、修土铲、路基板、劳保用品，挖土期间照明用具电线等工具均由挖土方负责。出土时铁板等填路工具乙方自备。

16、挖土造成的工程桩位移测试中有三类桩、四类桩的，则由引起的所有费用（包括工程损失）由乙方负责。

六、安全要求：

安全生产及文明施工：

1、乙方严格执行“安全生产，预防为主”的方针，严禁违章指挥，违章操作，重视自身的安全保护意识，所有机械操作，必须持符合规定的上岗证书方可操作，包括交通安全，文明施工，如发生安全事故造成的损失，一切损失均由乙方承担，同时接受公司项目部及当地政府的相关处罚。

2、做好挖土员工的安全生产技术交底工作；

3、发生安全事故应及时处理受伤人员，保护好事故现场，同时及时向项目部汇报，主动配合项目部解决事故问题。

七、周边环境，协议与处理：

1、为了保证挖土施工期间工程顺利施工，乙方自愿承担负责周边环境及居民的协调处理工

作和相关费用，并保证工程顺利进行。

八、综合治理：

1、所有员工必须认真遵守项目部的各条规章制度；

2、乙方人员如有违反项目部的各条规章制度被处罚的，乙方负责人必须含同项目部共同执行，并罚金1000元/次。

3、如果乙方人员多次发生项目部的各条规章制度被处罚的，则视为乙方负责人的领导不力，并联带处罚5000元/次。

4、乙方班组在开工前，办好综合治理工作。协助项目部办好暂住证，乙方班组暂住证的费用乙方自理。

5、搞好生活卫生及环境卫生的工作。

6、不得以任何理由实施自行停工、怠工，不得无故围攻管理人员，违反者重罚。

九、违约责任：

1、双方中有一方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，给对方造成损失的，视损失程度赔偿给损失方。

2、乙方未按合同规定的工期交付工程（考虑双方认可的顺延工期除外），每延迟一天，罚5000元，并承担业主对项目部处罚的一切责任。

十、其他：

1、原地坪标高双方签字认可。

2、甲方对乙方的要求、技术、生产、安全、综合、生活等各项要求细则，书面指令的均视为本准则的继续。

3、本协议责任在项目部的严格监督下，必须认真执行。

4、附则《翡翠苑工程挖土施工说明》一份。

本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，公司留存一份，自双方签章之日起生效（工期由业主单位要求土方开挖日算起），待工程全部完成全部价款结算完毕后自行失效。

（甲方）：（乙方）：

负责人：负责人：

年月日年月日

象山翡翠苑住宅小区工程挖土施工说明

为了确保本工程地下室土方开挖的顺利进行，确保在施工期间不影响钻孔灌注桩，工程桩的质量，要求挖土方施工单位必须按以下要求进行施工：

1、土方外运车辆场内宜采用5吨翻斗车，并尽量避开高桩位置。

2、挖土采用二级挖土分层开挖，挖掘机选用200型与120型，其中120型作为下层挖土时使用。如遇土质不好时，挖机下垫路基板，挖承台、地梁、土方时，需采用50或60型挖机开挖，边挖边修。

3、必须采用二级挖土分层放坡开挖，分层厚度挖到1.5米以内分层放坡，比例为1：1.5~1：2不得陡坡。

4、板底垫层施工完毕后，方可二次开挖地槽至承台及地梁标高，开挖时要求分段挖地梁，间隔挖承台，且边挖边设垫层及砖模。

5、在用机械挖土时必须注意挖土深度，严禁超过要求标高。

6、不得损坏工程桩、支护桩、立桩、围梁、支撑，避免扰动开挖层以下的坑内土体。

7、挖出的土体及时外运，不得堆放在基坑四周，基坑外侧基础施工挖出的土方也要及时外运，以免影响基坑安全。

8、土方外运车辆必须按指定的路边行驶，禁止不按指定路线行驶，以免影响工程桩及基坑围护。

9、基坑挖土施工应该做到“五边”，施工时，既边挖、边凿、边铺、边浇、边砌，保证基坑主体不长期暴露，确保基坑稳定，对高于设计标高的工程桩凿除必须开挖前进行处理。

10、挖掘机开挖时，必须在专人指挥并需要服从现场总包方、监理方、业主方的指挥及协调。

11、基坑开挖前，应根据上述挖土要求，并根据情况制定合理挖土方案，并应经监理及建设单位等各方的认可后方能实施，并由监理单位监督执行。

12、如土方施工单位未按上述要求进行施工，导致工程出现问题，必须承担由此而造成的一切后果。

宁波鸿瑞置业有限公司

土方开挖班组承包协议书 第10篇

立协双方：宏润建设集团股份有限公司银华花园项目部(以下简称甲方)

土方开挖班组(以下简称乙方)

为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，甲方将银华花园1-3、22、25幢及地下车库基础土方工程以包方单价的形式承包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：

一、工程概况：

工程名称：银华花园1-3、22、25幢及地下车库工程 工程地点：中山市板芙镇白溪村

二、承包范围、工作内容

1、承包范围：银华花园1-3、22、25幢及地下车库所有基础土方开挖、运输至甲方指定场地、堆土场内土方翻运。

2、土方开挖工作内容：图纸及甲方提出的所有基础土方开挖，包括地下室基础大开挖承台基础桩间土方二次开挖清运及边坡修整。按现场施工员所测标高及技术交底要求精心开挖，不得碰撞或扰动原有桩位，电梯井采用分层开挖，严禁超挖。挖土投入机械必须是不小于5台120型的挖掘机，运土机械必须是5吨后箱采用封闭式的运土车,根据甲方进度要求配备机械。

3、落手清、成品保护：每日及时做落手清工作，乙方负责运输车辆路上的清洁工作，如路面未清理，被开发单位发现并罚款，乙方承担全部责任。

4、其它包括内容：挖土机械和运输机械机械人工；提供满足甲方要求的施工所需的挖土和运输机械，承台桩间土方及人工修土后的余土外运土，开挖后基础缺土部分的土方回填。

5、乙方如因施工进度或施工质量原因达不到甲方所约定的要求，甲方有权无条件更换班组并追究乙方责任。

三、承包方式：

按现场实际开挖实方量计算，单价一次性包干，原则上单价均不调整，土方运距1公里内。包机械、包质量、包进度、包工期、包安全。

四、承包单价：

①单价：一次性包干、包机械、包人工、包挖、包运、包清理；单价：8元／m，如不运土的单价为3.5元/ m。

②运距：本工程土方运至甲方指定地点，运距在1公里内，乙方负责包运包清理。

五、工程质量

l、严格按照甲方提出的技术交底及施工方案进行施工，按照交底里的施工方法和使用的工机具组织施工，严禁违章施工。

2、质量要求根据国家规范规定和甲方技术交底要求必须精心施工。

3、每完成一栋地下室基础及承台基础的土方开挖工作，乙方就要按照甲方现场管理人员的要求进行验收，经验收合格后进入下一栋号的挖土工作；完成全部栋号的基础开挖及回填后经甲方现场验收后则请甲方现场负责人陈贞中经理签字后方可退场并作为最终的结算依据。

4、如因乙方施工不服从项目部管理人员指挥安排，施工质量及进度要求达不到甲方要求，野蛮施工擅自开挖或回填造成的质量事故导致甲方经济损失，33乙方承担全部责任。

5、如因乙方原因使甲方受到开发单位的罚款，甲方将对乙方处以2倍的罚款。

六、付款方式：

1、本工程土方工程由乙方垫资施工，待工程全部完成通过甲方验收后一次性结算，中间不发放工程款。全部完成通过验收后30天内支付工程量的80％，余20％工程款等工程竣工验收合格后30天内结算。

2、乙方半途自动退场或因自身原因半途中止协议退场，所挖土方工程量甲方按协议单价50％结算。

本工程土方工程量以现场施工人员与班组负责人现场实际开挖尺寸量方为准，作为结算依据。

七、安全管理

1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，对不安全隐患及时整改。

2、对新来的职工，乙方必须进行班组书面安全教育，并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育，进行了“三级安全教育”后，乙方方可安排职工工作，否则一切安全事故由乙方自负，甲方有权对违反者进行罚款或令其停工，直至中止协议。

3、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及时做好记录，同时须设立兼职安全员。

4、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育，安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故，分清责任，由责任人负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作，对土方开挖过程中发生的安全事故由乙方全权负责，甲方均不予承担相应的责任。

八、工期管理 ．

本协议内容工程量必须根据甲方现场排定的工期要求按时完成，乙方按照工期配足机械力量和人员，否则处以500-1000元／天的罚款。

九、人员管理

1、乙方负责人要严格选择技术好、劳动态度好的机械操作人员，严禁带家属及小孩等人进场，如乙方带家属及小孩等人进场甲方对其进行100—500元罚款，如出现安全事故乙方承担全部责任，甲方均不予承担相应的责任。

2、进入工地施工人员必须素质较好、品质端正、没有犯罪前科，并必须持有有效身份证件，否则一概不得进入本工程进行施工。进入施工现场的职工由于品质及技术素质等方面差，一经发现必须及时清退。

3、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续，没经审批及办理胸卡的人员本工地概不承认是本项目部职工，其发生的一切安全事故项目部不承担责任并且要追究乙方相关责任。

4、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并订立劳动协议一式三份(项目部留档一份)。

5、对表现差、违法乱纪和工作不佳人员，如发生吵架、打架、盗窃、破坏公物或赌博等现象，甲方根据相关规定进行处理后并对其立即清退。

十、安全及质量事故

1、乙方因自身原因违规操作或不服从甲方现场管理人员指挥盲目施工，造成的安全事故乙方承担所有责任。

2、乙方因自身原因违规操作或不服从甲方现场管理人员指挥盲目施工，造成的质量事故乙方承担所有责任。

本协议自双方签字之日生效，工完款清自行失效。

本协议壹式肆份，甲方(项目经理、施工员、核算员壹份)叁份、乙方壹份。

甲方：宏润建设集团股份有限公司银华花园项目部 乙方：

代表：

年 月 日 代表： 年 月

土方工程承包协议书 第11篇

发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。

四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求:

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求:

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。

八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人(甲方):

承包班组长(乙方):联系电话:

土方承包施工补充协议书 第12篇

现甲、乙双方针对现场实际发生的原合同未明确的相关事宜经协商后作以下补充约定：

1、石方开挖外运单价与土方开挖外运单价相同，均按33元/m³计算；

2、K1+040~160基坑施工冲孔桩所“垫填的石渣工作面”在施工完冲孔桩后形成“滥泥渣”由乙方开挖外运时，按原合同单价每立方米33元加2元计算（因夹杂着大量冲孔后的泥水渣），即35元/m³,增加外运方暂定量约为8000m³,实际结算以最终确认量为准；

3、属乙方开挖外运范围石方“外运”改“内运”。

a、高边坡K0+560~720段“属乙方开挖外运范围内”有834车“石方”是内运的，按甲、乙双方确认的15.42m³/车扣减乙方外运方量12860.28m³，扣减外运单价按33元/m³计算，共扣减424389.24元（肆拾贰万肆仟叁佰捌拾玖元贰角肆分）。

b、甲方向乙方补834车内运费111075元（壹拾壹万壹仟零柒拾伍元），其中19车按80元/车（不含挖装）计算。

4、属乙方开挖外运范围土方“外运”改“内运”；

a、K0+980~K1+020段“属乙方开挖外运范围内”有44车内运“土方”，按甲、乙双方确认的18m³/车扣减乙方外运方量792m³,扣减外运单价按33元m³计算，扣减26136元（贰万陆仟壹佰叁拾陆元）；

b、甲方向乙方补44车内运费，每车内运费按80元/车（不含挖装）计算，应补3520（叁仟伍佰贰拾元）。

5、挖装外运K0+520~560段（前期右半幅位置）砖渣24车，每车单价792元，共计19008元（壹万玖仟零捌元）

6、挖装外运K0+560~720段（前期右半副位置）清表树渣43车，每车单价396元，共计17028元（壹万柒仟零贰拾捌元）。

7、挖装外运K0+560~720段（前期右半副位置）清表树渣43车，每车单位396元，共计17028元（壹万柒仟零贰拾捌元）。

8、K0+560~720段中间联测线以下“甲方”石方范围，请“乙方”内运石渣149车，每车单价95元，共计14155元（壹万肆仟壹佰伍拾伍元）。

9、K0+560~720段中间联测线以下“甲方”石方范围，甲方寻找弃石场。请“乙方”挖装外运石渣179车至四标石场，每车单价200元，共计35800元（叁万伍仟捌佰元）。

土方工程承包协议书 第13篇

承包人(以下简称乙方)，

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。免费公文网版权所有

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方元/m3(石砂)。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图

纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密

实度应达到设计要求。免费公文网版权所有

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，

方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交

底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出

现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的`监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置

支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水

和其他措施。

七、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：

联系电话：联系电话：