35kv变电站工程合同范文第1篇
建设工程施工合同
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局
一九九九年十二月
.- 合
同
书
第一部分
协
议
书
发包人：X XXXX 矿业有限责任公司
承包人：X XXXX 建设(集团)有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：X XXXX 矿业有限责任公司 北阳庄矿井 V 35KV 变电站安装工程 。
工程地点：X XX 矿业有限责任公司
。
工程内容：V 35KV 变电站安装工程 。
资金来源：
自
筹 。
二、工程承包范围
承包范围：
V 35KV 开关柜 5 15 台V ; 6KV 开关柜 5 35 台;低压开关柜 9 9 台;变压器 SF9- - 10000/3 35
10000KVA 3 台;变压器 SCB9- - 800 /A 6
800KVA 干式电力变压器 2 2 台;消弧线圈及小电流接地选线装置 2 2 套;无功补偿装置 2 2 套;交流电源屏 1 1 台;直流屏 1 1 套;继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸 。
三、合同工期
1、开工日期：
以具备开工 条件发包人书面开工令为准 ; 2、竣工工期：
收到开工令后 0 40 天完工 。
总日历天数：
40 天
四、质量标准
工程质量标准：
符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额(大写)：
壹佰伍拾万元
(人民币)。￥:0 1500000 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
.- 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
年
月
日。
合同订立地点：
河北蔚县
本合同双方约定 签字盖章
后生效。
发包人：XXXX 蔚州矿业
承包人：XXXX 建设(集团)
有限责任公司
有限责任公司 法定代表人:
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
开 户银 行：
开户 银 行：
账
号：
账
号：
邮政 编 码：
邮 政 编 码：
.- 第二部分
通
用
条
款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容(略)
第三部分
专
用
条
款
一、词语定义及合同文件：
2 2 、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：》 执行《通用条款》 。
3 3 、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用 汉语
外，不使用 其他
语言文字。
3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、》 《建设工程质量管理条例》》 、《建设工程安全生产管理条例》 。
3.3 适用标准、规范
使用标准、规范的名称：
执行国家最新标准及规范
。
发包人提供标准、规范的时间：
不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定：
无
。
4 4 、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：
开工前 5 15 日，提供设计图纸 4 4 套 。
发包人对图纸的保密要求：
不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：
不采用 。
二、
双方一般权利和义务
5 5 、工程师
5.2 监理单位委派的工程师 姓名：
职务：
监理工程师 。
发包人委托的职权：》 见《监理合同》 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：》 见《监理合同》 。
.- 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：
职务：
高级工程师 。
职权：
全权代表发包人行使发包人的权利和义务 。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：
执行 3 5.3 款 7 7 、项目经理
姓名：
职务：
项目经理
8 8 、发包人 工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
开工前 3 3 日内 ; (2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前 3 3 日内 ;
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
开工前 3 3 日内 ;
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：
开工前 3 3 日内 ; (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
开工前 3 3 日内完成 。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：
开工前 3 3 日内以书面形式交水准点及坐标控制点 ，并进行现场复验 。
(7)图纸会审和设计交底时间：
开工前 5 15 日 ; (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：》 执行《通用条款》 。
(9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
(10)双方约定发包人应做的其他工作：
无
。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：
无 。
9 9 、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
不采用;
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：
每月 0 20 日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划 ;
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人自行负责 ;
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
无 ; (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无 ;
.- (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
执行《通用条款》
;
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：
执行《通用条款》
;
(8)施工场地清洁卫生的要求：
保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施 工 ;
(9)双方约定承包人应做的其它工作：
无
;
( 10 )有权拒绝非发包人对工程的变更签证
。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划 10.1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
开工前 3 3 日内提供
。
。
工程师确认的时间：
收到后 3 3 日内 。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：
无
。
13 、
工期延误
13.1、双方约定工期顺延的其它情况：
执行《通用条款》
。
四、质量与验收
17 、隐蔽工程和中间验收
17.1、双方约定中间验收部位：
另行协商
。
19 、工程试车
19.5、试车费用的承担：
执行《通用条款》
。
五、安全施工 ：执行 《通用条款》 及双方 签订《安全施工协议》
。
六、合同价款与支付
23 、合同价款及调整
23.2、本合同价款采用 固定价格
方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：
承包范围内工程的风险 。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：
无 。
24 、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
合同生效后 7 7日内预付合同价款的
20%
。
扣回预付工程款的时间、比例：
工程进度款支付到合同总额的 40% 时，按比例逐月
.- 扣回工程预付款 。
25 、工程量确认
25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月 0 20 日前提交当月已完成工程量报表，3 3 日内经发包人审批后生效 。
26 、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
次月 月 0 10 日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按 85 %拨付，竣工结算后 0 10 日内拨付至总价款的 95% ，余 余 5% 待项目审计后 0 10 日内付清 。
七、材料设备供应
27 、发包人供应材料设备：
发包人 负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线 。
28 、承包人采购材料：
28.1、承包人采购材料的约定：
本工程全部材料由承包人负责 采购，采购的材料应 满足设计和有关规范 、标准要求，保证质量 ， 资料齐全 。
八、工程变更：
九、竣工验收与结算：
执行《通用条款》
。
32 、竣工验收
32.1、承包人提供竣工图的约定：
工程竣工验收合格后，5 15 日内向发包 人 提供完整的竣工图纸 四套 和竣工资料 四 套 ，质保期一年，从实际竣工之日起算 。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：
另行协商 。
十、违约、索赔和争议
35 、违
约
35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
本合同通用条款第 26.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
。
本合同通用条款第 33.3 条约定发包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的发包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
35.2 、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：》 执行《通用条款》 。
本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
.- 本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的承包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
37 、争
议
37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行 (1)依法向 工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其
它
38 、工程分包
38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：
无 。
分包施工单位为：
无 。
39 、不可抗力
39.1、双方关于不可抗力的约定：
执行《通用条款》 及风、洪水、地震等自然灾害
。
40 、保
险
40.6、本工程双方约定投保内容如下：
⑴、发包人投保内容：
不采用
。
发包人委托承包人办理的保险事项：
不采用 。
⑵、
承包人投保内容：
不采用 。
41 、担保
41.3、本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
不采用 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
不采用
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其它担保事项：
无 。
46 、合同份数
46.1、双方约定合同副本份数：
正本两份，双方各持一份;副本共八份，双方各持四份 。
47 、补充条款
47.1 工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2 由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜 母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
35kv变电站工程合同范文第2篇
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
合 同 书
第一部分 协 议 书
发包人：XXXX矿业有限责任公司
承包人：XXXX建设(集团)有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司 。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自 筹。
二、工程承包范围
承包范围： 35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KVA 3台;变压器SCB9-800/6 800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期
1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准;
2、竣工工期：收到开工令后40天完工。
总日历天数：40 天
四、质量标准
工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额(大写)： 壹佰伍拾万元 (人民币)。￥:1500000元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条款;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日。 合同订立地点： 河北蔚县 本合同双方约定 签字盖章 后生效。
发包人：XXXX蔚州矿业 承包人：XXXX建设(集团)
有限责任公司 有限责任公司
法定代表人: 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户银 行： 开户 银 行： 账 号： 账 号： 邮政 编 码： 邮 政 编 码：
3 第二部分 通 用 条 款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容(略)
第三部分 专 用 条 款
一、词语定义及合同文件：
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用 汉语 外，不使用其他 语言文字。 3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。 3.3 适用标准、规范
使用标准、规范的名称：执行国家最新标准及规范 。 发包人提供标准、规范的时间：不采用。 国内没有相应标准、规范时的约定：无 。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前15日，提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求：不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、 双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：
职务：监理工程师 。 发包人委托的职权：见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见《监理合同》。
4 5.3 发包人派驻的工程师
姓名：
职务：高级工程师 。
职权：全权代表发包人行使发包人的权利和义务。 5.6 不实行监理的，工程师的职权：执行5.3款
7、项目经理
姓名： 职务： 项目经理
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3日内;
(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3日内; (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3日内; (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内;
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3日内完成。 (6)水准点与坐标控制点交验要求：开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点，并进行现场复验。
(7)图纸会审和设计交底时间：开工前15日;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：执行《通用条款》。 (9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。 (10)双方约定发包人应做的其他工作：无 。 8.2、发包人委托承包人办理的工作：无。
9、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用; (2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划;
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行负责; (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无;
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无;
5 (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》 ;
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》 ;
(8)施工场地清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工; (9)双方约定承包人应做的其它工作：无 ; (10)有权拒绝非发包人对工程的变更签证 。 9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期
10、 进度计划
10.1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前3日内提供 。
工程师确认的时间：收到后3日内 。 10.2、群体工程中有关进度计划的要求：无 。
13、 工期延误
13.1、双方约定工期顺延的其它情况：执行《通用条款》 。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1、双方约定中间验收部位：另行协商 。
19、工程试车
19.5、试车费用的承担：执行《通用条款》 。
五、安全施工：执行《通用条款》及双方签订《安全施工协议》 。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2、本合同价款采用 固定价格 方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：承包范围内工程的风险 。 23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：无。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效后7日内预付合同价款的 20% 。
扣回预付工程款的时间、比例：工程进度款支付到合同总额的40%时，按比例逐月
6 扣回工程预付款 。
25、工程量确认
25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前提交当月已完成工程量报表，3日内经发包人审批后生效。
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：次月10日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按85%拨付，竣工结算后10日内拨付至总价款的95%，余5%待项目审计后10日内付清。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备：发包人负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线。
28、承包人采购材料：
28.1、承包人采购材料的约定：本工程全部材料由承包人负责采购，采购的材料应满足设计和有关规范、标准要求，保证质量，资料齐全。
八、工程变更：
九、竣工验收与结算：执行《通用条款》 。
32、竣工验收
32.1、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，15日内向发包人提供完整的竣工图纸四套和竣工资料四套，质保期一年，从实际竣工之日起算。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：另行协商。
十、违约、索赔和争议
35、违 约
35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》 。 本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》 。 本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。 双方约定的发包人其它违约责任：执行《通用条款》。
35.2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：执行《通用条款》。
本合同通用条款第14.2条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。
7 本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》。 双方约定的承包人其它违约责任：执行《通用条款》。
37、争 议
37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行
(1)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。 十
一、其 它
38、工程分包
38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：无。
分包施工单位为：无。
39、不可抗力
39.1、双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》及风、洪水、地震等自然灾害 。 40、保 险
40.6、本工程双方约定投保内容如下： ⑴、 发包人投保内容：不采用 。
发包人委托承包人办理的保险事项：不采用。
⑵、 承包人投保内容：不采用。
41、担保
41.3、本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用 担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用 担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其它担保事项：无。
46、合同份数
46.1、双方约定合同副本份数：正本两份，双方各持一份;副本共八份，双方各持四份 。
47、补充条款
47.1工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。 47.2由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
35kv变电站工程合同范文第3篇
建设工程施工合同
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局
一九九九年十二月
.- 合
同
书
第一部分
协
议
书
发包人：X XXXX 矿业有限责任公司
承包人：X XXXX 建设(集团)有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：X XXXX 矿业有限责任公司 北阳庄矿井 V 35KV 变电站安装工程 。
工程地点：X XX 矿业有限责任公司
。
工程内容：V 35KV 变电站安装工程 。
资金来源：
自
筹 。
二、工程承包范围
承包范围：
V 35KV 开关柜 5 15 台V ; 6KV 开关柜 5 35 台;低压开关柜 9 9 台;变压器 SF9- - 10000/3 35
10000KVA 3 台;变压器 SCB9- - 800 /A 6
800KVA 干式电力变压器 2 2 台;消弧线圈及小电流接地选线装置 2 2 套;无功补偿装置 2 2 套;交流电源屏 1 1 台;直流屏 1 1 套;继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸 。
三、合同工期
1、开工日期：
以具备开工 条件发包人书面开工令为准 ; 2、竣工工期：
收到开工令后 0 40 天完工 。
总日历天数：
40 天
四、质量标准
工程质量标准：
符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额(大写)：
壹佰伍拾万元
(人民币)。￥:0 1500000 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
.- 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
年
月
日。
合同订立地点：
河北蔚县
本合同双方约定 签字盖章
后生效。
发包人：XXXX 蔚州矿业
承包人：XXXX 建设(集团)
有限责任公司
有限责任公司 法定代表人:
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
开 户银 行：
开户 银 行：
账
号：
账
号：
邮政 编 码：
邮 政 编 码：
.- 第二部分
通
用
条
款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容(略)
第三部分
专
用
条
款
一、词语定义及合同文件：
2 2 、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：》 执行《通用条款》 。
3 3 、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用 汉语
外，不使用 其他
语言文字。
3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、》 《建设工程质量管理条例》》 、《建设工程安全生产管理条例》 。
3.3 适用标准、规范
使用标准、规范的名称：
执行国家最新标准及规范
。
发包人提供标准、规范的时间：
不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定：
无
。
4 4 、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：
开工前 5 15 日，提供设计图纸 4 4 套 。
发包人对图纸的保密要求：
不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：
不采用 。
二、
双方一般权利和义务
5 5 、工程师
5.2 监理单位委派的工程师 姓名：
职务：
监理工程师 。
发包人委托的职权：》 见《监理合同》 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：》 见《监理合同》 。
.- 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：
职务：
高级工程师 。
职权：
全权代表发包人行使发包人的权利和义务 。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：
执行 3 5.3 款 7 7 、项目经理
姓名：
职务：
项目经理
8 8 、发包人 工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
开工前 3 3 日内 ; (2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前 3 3 日内 ;
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
开工前 3 3 日内 ;
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：
开工前 3 3 日内 ; (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
开工前 3 3 日内完成 。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：
开工前 3 3 日内以书面形式交水准点及坐标控制点 ，并进行现场复验 。
(7)图纸会审和设计交底时间：
开工前 5 15 日 ; (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：》 执行《通用条款》 。
(9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
(10)双方约定发包人应做的其他工作：
无
。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：
无 。
9 9 、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
不采用;
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：
每月 0 20 日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划 ;
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人自行负责 ;
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
无 ; (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无 ;
.- (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
执行《通用条款》
;
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：
执行《通用条款》
;
(8)施工场地清洁卫生的要求：
保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施 工 ;
(9)双方约定承包人应做的其它工作：
无
;
( 10 )有权拒绝非发包人对工程的变更签证
。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划 10.1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
开工前 3 3 日内提供
。
。
工程师确认的时间：
收到后 3 3 日内 。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：
无
。
13 、
工期延误
13.1、双方约定工期顺延的其它情况：
执行《通用条款》
。
四、质量与验收
17 、隐蔽工程和中间验收
17.1、双方约定中间验收部位：
另行协商
。
19 、工程试车
19.5、试车费用的承担：
执行《通用条款》
。
五、安全施工 ：执行 《通用条款》 及双方 签订《安全施工协议》
。
六、合同价款与支付
23 、合同价款及调整
23.2、本合同价款采用 固定价格
方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：
承包范围内工程的风险 。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：
无 。
24 、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
合同生效后 7 7日内预付合同价款的
20%
。
扣回预付工程款的时间、比例：
工程进度款支付到合同总额的 40% 时，按比例逐月
.- 扣回工程预付款 。
25 、工程量确认
25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月 0 20 日前提交当月已完成工程量报表，3 3 日内经发包人审批后生效 。
26 、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
次月 月 0 10 日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按 85 %拨付，竣工结算后 0 10 日内拨付至总价款的 95% ，余 余 5% 待项目审计后 0 10 日内付清 。
七、材料设备供应
27 、发包人供应材料设备：
发包人 负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线 。
28 、承包人采购材料：
28.1、承包人采购材料的约定：
本工程全部材料由承包人负责 采购，采购的材料应 满足设计和有关规范 、标准要求，保证质量 ， 资料齐全 。
八、工程变更：
九、竣工验收与结算：
执行《通用条款》
。
32 、竣工验收
32.1、承包人提供竣工图的约定：
工程竣工验收合格后，5 15 日内向发包 人 提供完整的竣工图纸 四套 和竣工资料 四 套 ，质保期一年，从实际竣工之日起算 。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：
另行协商 。
十、违约、索赔和争议
35 、违
约
35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
本合同通用条款第 26.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
。
本合同通用条款第 33.3 条约定发包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的发包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
35.2 、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：》 执行《通用条款》 。
本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
.- 本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的承包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
37 、争
议
37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行 (1)依法向 工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其
它
38 、工程分包
38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：
无 。
分包施工单位为：
无 。
39 、不可抗力
39.1、双方关于不可抗力的约定：
执行《通用条款》 及风、洪水、地震等自然灾害
。
40 、保
险
40.6、本工程双方约定投保内容如下：
⑴、发包人投保内容：
不采用
。
发包人委托承包人办理的保险事项：
不采用 。
⑵、
承包人投保内容：
不采用 。
41 、担保
41.3、本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
不采用 担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
不采用
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其它担保事项：
无 。
46 、合同份数
46.1、双方约定合同副本份数：
正本两份，双方各持一份;副本共八份，双方各持四份 。
47 、补充条款
47.1 工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2 由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜 母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
35kv变电站工程合同范文第4篇
矿领导：
35KV变电站改造在即，急需解决以下事项：
1、间隔维护合同。
2、做定值计算(如何解决)。
3、35KV变电站全站的高压试验和保护试验。
请领导予以解决为盼
35kv变电站工程合同范文第5篇
1.运行条件
海拔不超过3000m 设备运行期间周围空气温度不高于55℃，不低于-25℃
日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90% 安装使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不得超过0.5mT 安装垂直倾斜度不超过5% 使用地点不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的 有害气体及导电介质，不允许有霉菌存在
抗震能力：地面水平加速度：0.3g 地面垂直加速度：0.15g 2. 输入特性
交流三相四线，电压380V±15%
输入电网频率：50Hz±5% 效率： 90
功率因数： 0.94 交流双路切换装置：交流双路切换装置具有电气及机械双重互锁。两路交流电由交流进线自动控制电路来控制任一路电源投入运行;在特殊情况下，可用手动转换开关选择任一路电源投入使用 3.输出特性
直流额定输出电压：220V 直流电压调节范围：198V～286V 稳压精度： 0.35
稳流精度： 0.4
纹波系数： 0.35%
均流不平衡度： ±2.5
噪声： 50dB 4.机械特性
机柜尺寸(高宽深)：2260800600mm 颜色：淡灰，北京红狮502 防尘：封闭式风道设计，散热面与元器件完全隔离 5. 电源模块
220V/10A整流模块DF0231-220/10主要性能特点：
可带电插拔、在线维护，方便快捷
完善的保护、告警措施，具有遥控、遥测、遥信、遥调功能
采用平均电流型无主从自动均流方式，均流精度高
三防和独立风道设计允许整流模块工作在恶劣的场合 6.DF0241变电站电源监控系统
DF0241变电站电源监控系统基于数字化变电站的核心思想，将变电站用交流电源、直流电源、电力用交流不间断电源、电力用逆变电源、通信电源及DC/DC电源统一设计、监控、生产、调试、服务;作为数字化变电站的一个间隔层，通过标准的网络接口及IEC61850规约，连接到数字化变电站的站控层，实现整个电源系统的远程监控。
系统主要有以下特点：
基于DL/T860标准，可以方便接入变电站站控系统，具有四遥功能
统一的信息管理平台可解决不同供应商提供的各独立电源通信规约兼容等问题，实现网络智能化管理，提高电源系统的综合自动化应用水平
系统具有较强的容错性及自诊断功能，对设备、网络和软件运行进行在线诊断，发现故障及时告警，不会导致系统出错和崩溃
装置具有一个RS232/485串行接口和三个RS485串行接口，可联网组成主从式分布监测系统，满足大型发电厂、变电站的需要
人机界面友好，实现全汉化显示、常规电源系统信息测量、运行状态实时显示、提供各种菜单、信息提示、屏幕触摸操作
各监控单元采用模块化设计，分层分布式结构，分散测量控制、集中管理模式;实现交流电源、充馈电装置、电池组、UPS、INV、接地等全方位的监测和控制 通过显示屏及声光报警等方式，提供电源系统各种工作状态、故障类型、故障部位指示等
可实现多组电池的自动管理，确保系统安全运行
根据用户设定的充电参数(如电压保护值，充电限流值、均充间隔时间等)及环境温度，自动调整电源系统的工作方式，完成电池的优化管理及保养维护
7.直流绝缘监测模块
SD-JD01A微机直流系统接地监测仪适用于变电站、发电厂以及通讯、煤矿、冶金等大型厂矿企业的直流电源系统的绝缘监测和接地检测;此装置采用平衡桥和不平衡桥结合的原理完成直流母线的监测，不对母线产生任何交流或直流干扰信号，不会造成人为绝缘电阻下降 8.蓄电池监测模块
DF0251A蓄电池监测模块作为基本的蓄电池组信息采集设备，可实现对蓄电池组单体电压和环境温度的实时监测。
设备功能特点：
在线实时监测蓄电池各单体电压和温度等
采用模块化设计，安装、使用和维护方便
可实现2V～12V几种规格电池的全范围监测
设有保护电路，可防止电源接反或测量电压过高造成的损坏
具有RS2
35kv变电站工程合同范文第6篇
总施工进度计划
一、工程概况
工程名称：XX35kV变电站(XX)间隔扩建工程
建设单位：XX公司
设计单位：XX设计院
监理单位：XX公司
施工单位：XX公司
建设地点：XX
建设规模：电压等级：35kV
(1)迁移30米避雷针一座;
(2)新建进线间隔1个;
(3)新增线路保护、计量各一套;
(4)新增与间隔配套设施。
要求工期：
开工时间2011年09月17日
竣工时间2011年10月17日
总工期为31天
二、编制原则
⑴ 按照本工程合同文件规定的合同控制工期要求，总体进行施工规划，科学合理地安排施工程序及其施工进度，确保节点工期与合同总工期;
⑵ 根据合同规定的各控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工，确保施工进度，使本工程整体协调推进;
⑶ 合理安排组织各项作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度; ⑷ 采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有一定余地，并在施工中力求实现均衡生产，文明施工;
⑸ 对项目进行统筹协调，服从大局，为相关方提供方便;
⑹ 按照本集团公司的施工管理水平及已建类似工程施工经验，合理地进行人、机、物等各种资源的配置;
⑺ 按照同类工程施工技术水平，详细进行施工规划，保证进度计划在技术上的可行性。
三、控制性工期
按合同文件要求，本工程应于2011年09月17日开工，2011年10月
17日完工。因此，本方案拟定人员设备于2011年09月15日开始进场，合同工程于2011年09月17日正式开工，2011年09月23日前全部完成基础浇筑，为基础混凝土结构强度达到要求抢时间，10月6日前完成设备安装，为调试创造条件，全部工程竣工日期为2011年10月17日，总工期为31天，严格按照招标文件规定的工期完工。
具体进度见《XX35kV变电站(XX)间隔扩建工程施工计划进度横道图》。
三、主要项目施工程序及进度安排
根据合同范围，本工程主要包括土建工程、电气安装调试工程，其中避雷针、支构架基础工程、支构架焊接组立工程和电气设备安装调试工程是关键路线。具体进度安排如下：
1、基础工程
进场后即进行测量放样，首先采用机械开挖避雷针基础，同时人工开挖其他支构架基础(原避雷针基础影响的待迁移避雷针后开挖)，计划时间为9月19日至9月22日，21日即可浇筑避雷针基础，到23日完成全部可开挖基础浇筑;23日至25日完成电缆沟开挖和砌筑，为后续工序创条件，留余地。
2、支构架组立和避雷针迁移
土建平整场地后，计划9月27日开始支构架焊接和组立，到10月1日结束。按往常经验，避雷针基础7天可达到70%设计强度，9月28日可迁移避雷针(必须关注天气预报7天内没有台风)，然后完成原避雷针影响的基础。
3、设备安装
一、二次设备安装计划于10月2日至6日完成，包括设备就位和单体调试。10月7日完成一次设备交接试验。
4、电缆敷设、配线，系统调试
计划于10月6日至10日完成电缆敷设和配线，11日至14日完成系统调试。
5、验收接火
计划10月15日进行阶段验收，16日全站停电接火，17日进行该工程竣工验收。
四、工期保证措施
按合同文件要求，本工程于2011年09月17日开工，2011年10月17日完工。
按工程合同工期完工，不仅是承包人应尽的合同责任，而且工程能否
按期完成也直接影响着承包人的社会信誉和经济效益，为此本承包人将忠实执行合同条款、业主的指示和要求，采取各种有效的措施，确保控制性工期目标的实现。针对本工程施工进度计划和关键线路，拟采取以下工期保证措施。
1、 组织方面
⑴ 本承包人在签订合同后，立即组织精干的项目领导班子，从公司抽调有经验、责任心强的工程技术、经济、行政等各类专业管理干部，组成现场项目经理部，选派一名年富力强的项目经理和具有丰富的电力工程施工现场经验的总工程师，全权负责现场各方面的工作。在整个工程施工过程中实行项目法施工，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理，统一物质供应和统一资金收付。
⑵ 建立健全项目管理机构，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目配备充足的能适应现场施工要求的各类专业技术管理人员。
⑶ 发挥公司的整体优势，做好队伍组织动员工作，针对工程项目特点，组建高素质的专业施工队伍并按施工计划及时组织进场。
⑷ 加强现场的思想政治工作，充分利用本公司的优势条件，做到进场快、安家快、开展施工快，迅速掀起施工生产高潮。作为搞好现场施工生产的一个重要保证，使每一个参加施工的职工充满责任感、荣誉感，发挥出最大的积极性。
2、 技术方面
⑴ 进场后根据现场实际情况认真编写施工组织设计和分项工程施工技术方案，在充分考虑到本工程施工现场条件的前提下，制定详细的施工进度计划，并在工程实施过程中检查计划的落实情况，发现问题，分析原因及时汇报，提出修正方案，及时调整和修订进度计划，保证关键线路上的工期按时完成。
⑵ 在开工前组织图纸会审，逐级进行技术交底，如有异议及时向监理工程师反映并共同核实，避免因施工放样错误而造成工程返工而延误工期。
⑶ 建立技术管理的组织体系，逐级落实技术责任制。严格按照质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理机制和施工程序，提高质量管理素质，防止因质量问题造成停工或返工。
⑷ 建立技术管理程序，认真制订各施工阶段技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，把技术管理落实到实处。
⑸及时解决施工中出现的技术问题。
3、工器具、试验设备方面
⑴ 加大设备投入，由公司统一根据工程实际情况安排工器具和试验设备投入本工程施工。
⑵ 提前着手进行工器具、设备的维修保养，一旦接到进场通知后即按计划将工器具、机械设备组织运到现场，并在施工中进行及时保养，以确保设备的出勤率。
4、计划控制方面
⑴制定施工进度计划，队和班组制定每周工作计划以至每天的实施计划，把全部工作纳入严密的网络计划控制之下，以确保预期目标的实现。
⑵ 加强对计划的检查、跟踪、督促。建立每天碰头会等制度，检查工程进展和计划执行情况。认真分析可能出现的问题。尽可能的做好各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。对于因难以预见的因素导致施工进度延误时，要及时研究着手安排追赶工期措施。
⑶ 坚持实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，并提出两者相差的原因分析，以便项目经理部和业主及时了解各分项工程的进度情况，采取相应的对策措施。
5、其他方面
⑴ 坚持以生产为中心的原则，统一指挥、统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构准确及时地掌握生产及设备等各种情况，加快施工进度。
⑵ 做好工程的施工资源保障工作，对重点项目要进行重点保障，确保各重点项目的资源配置。
⑶ 充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用设备，确保重点关键项目按进度顺利施工。
⑷ 充分利用网络、微机管理等新技术，对各生产过程进行控制、管理，提高人员、机械的劳动生产率。
⑸ 紧抓关键项目，兼顾其它项目，尽量缩短主导工序和关键线路施工时间。
⑹ 确保安全施工，充分利用作业面，组织立体交叉，平行流水作业，做到均衡生产，文明施工。
⑺ 建立明确的经济责任制，严格考核，奖惩兑现，充分调动合作各方和各施工队伍的积极性。对能按时或提前完成施工任务的班组给予表扬和物质奖励，对无故拖延工期的班组重罚。
⑻ 加强现场维护，处理好各方面的关系，为生产的顺利进行创造条
件。
⑼ 随时掌握气象等自然因素的动态信息，对收集的信息经处理后，有效利用，合理组织发挥对施工现场的超前能动指导作用。
6、设备、材料供应
