以房抵工程款合同协议 篇1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜,达成如下协议:_________________
1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。
该商品房坐落于房号,建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准),单价元/平方米,总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意:_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》,开具等额购房发票后,甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房,如果因为特殊原因退房,须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙,即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效,双方应积极履行各自的义务,任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由,主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
经办人:_________________经办人:_________________
日期:_________________日期:_________________
以房抵工程款合同协议 篇2
甲方:开发商,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:总包方
住所地:
法定代表人:
甲乙双方经友好协商,就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项,协议一致如下:
一、因履行双方于 年 月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款 为元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其开发建设的 小区 号楼的房产予以抵顶。
二、乙方同意按下表所列位于 小区房产及价格抵顶工程款。
三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人,但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》,叁方协议签订后,购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》,以完成网上备案等手续。
四、顶房款支付及差额处理
1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价,直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。
2.甲方代乙方收到房款后,应于 日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。
3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所约定的购房金额不一致的,乙方应在收到房款后 日内与购房人结清差额,甲方不再参与。
五、购房所产生的其他税费、物业专项维修资金、物业费,由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司,甲方负责将物业专项维修资金代缴房管局。
六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票,乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开具发票的,有关税费由需甲方与购房人协商一致后方能确定。
七、对于抵账房屋的隐蔽质量缺陷,购房人有权直接向甲方主张保修等权利。
八、甲方无义务配合乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。
九、每套抵账房屋房产证办理完毕后,与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权消灭。
十、本协议一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
十一、其他未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决。
(以下无正文)
甲方(章): 乙方(章):
开户银行: 开户银行:
账 号:与将来签订的《商品房买卖合同》账户一致账 号:
代理人:
年 月 日 代理人:
年 月 日
以房抵工程款合同协议 篇3
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份证号:____________
________________________
身份证号:____________
丙方:________________
身份证号:____________
甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:
一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”B—33#楼项目的施工单位,____________系“____________”B—33#楼的重包方,和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”B—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“____________”B—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”B—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“____________”B—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。
六:本协议的抵押物四套房屋(“____________”B—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
以房抵工程款合同协议 篇4
甲方:
乙方:
鉴于甲方从__年_月至__年_月向李__ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整,约定于20__年5月前全额归还。现甲方逾期不能归还,经双方平等协商达成以下协议:
第一条 抵债财产
甲方同意以下列财产抵偿债务人民币350万元:
甲方自愿以__市__区__路_号__房产抵偿给乙方。
第二条 声明和保证
甲方声明和保证如下:
(一)对于本协议第一条所列抵债财产,甲方个人享有所有权和合法的处分权;
(二)在本协议第一条所列抵债财产上,没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担,甲方保证该物业不存在查封或另行出售、租赁等权力瑕疵;
(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题,甲方目前没有卷入任何诉讼,也没有任何第三人提出异议。
第三条 抵债金额
甲方自愿以以上房产折合总价人民币350万元人民币抵偿给乙方。
第四条 财产交付
甲方于合同签订后的一个月内配合乙方向甲方抵押贷款银行申请提前还贷并赎楼,结清银行欠款,由乙方负责筹集和承担提前还贷的资金。
第五条 登记
甲方于提前还清贷款银行赎楼后一个月内办妥过户给乙方的产权登记手续。
第六条 费用
上述以物抵债协议由甲方配合乙方办理房产的产权转移、过户、登记手续,办理手续所需税费等由甲方承担。
第七条 协议的生效及争议的解决方式
本协议一式二份,具有同等法律效力,自本协议签订之日起生效。
本合同发生争议时,由双方协商解决,如协商不成,双方同意依法向签约地人民法院提起诉讼。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
以房抵工程款合同协议 篇5
工程担保协议书
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承揽的,工程造价为万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。
一、丙方于年月日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后,保修期两年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
~1/2~
身份证号码:_________________
代表人:_________________(签字)代表人:_________________(签字)
年月日年月日
丙方:_________________(盖章)
代表人:_________________(签字)
身份证号码:________________
________年____月____日
以房抵工程款合同协议 篇6
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程项目:_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用,没有其他工程质量纠纷,施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况:_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。
5.甲方承诺,在年月日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大写)元
2)年月日前支付(大写)元
3)年月日前支付(大写)元
6.收款银行账号:_________________
如甲方延迟支付的,按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金,直至甲方支付完成为止。
如甲方违约支付,乙方可以在乙方所在地提起诉讼。
欠款人(签名及加按手印):_________________
立据日期:_________________
连带保证人(签名及加按手印):_________________
签名日期:_________________
以房抵工程款合同协议 篇7
_______________自治县人民法院
执行裁定书
(______)_____执字第30号
申请执行人:______________,男,1978年10月19日生,汉族,小学文化,农民,福建省长乐市人,住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码:__________________
被执行人:______________,男,1963年6月8日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。
本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书,责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款150399.00元,但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定,裁定如下:_________________
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员:______________
执行员:______________
执行员:______________
_____年_____月_____日
书记员:______________
以房抵工程款合同协议 篇8
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________杨__________职务执行董事
地址:_________________忻州忻府区解原工业园区
被告:_________________中化_____建集团有限公司
法定代表人:_________________刘__________职务董事长
住址:_________________山西省太原市__________街__________号
邮政编码:_________________0300
联系电话:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部
负责人:_________________王_____项目经理
住址:_________________县孙家沟乡
诉讼请求:_________________
......
事实及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
以房抵工程款合同协议 篇9
____________公司(以下简称甲方)
住所:___________
__________公司(以下简称乙方)
住所:__________
鉴于:
_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________
_________公证处联系地址:
地址:_____________________
邮编:___________ 电话:_____________
承办公证员:_______________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和_______公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于_______公证处备案。
甲方:______
法定代表人或授权代表:______
乙方:______
法定代表人或授权代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
以房抵工程款合同协议 篇10
答辩状答辩人(本案被告):_________________市__________机械厂。住所:_________________市__________路__________号。法定代表人:______________,职务:_________________厂长。
被答辩人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________号。法定代表人:______________,职务:_________________总经理。
答辩人现就本案原告诉本案被告加工承揽合同质量纠纷一案,答辩如下:______________年7月16日,被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。合同规定,由原告提供铸铝毛坯5000件,由被告按约加工,原告收货后即向被告支付加工款人民币60万元。_____________年8月1日,原告两次向被告提供铸铝毛坯2800件,经被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作废品退回给原告。交货时,原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二),但原告并无即时向被告支付加工款。20日后,原告却口头通知被告,说明发现被告加工的零件全部不合格,要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。
被告本着友好协商的态度,曾要求原告提供不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三),如果确系被告过错造成的,被告愿意按照合同规定进行赔偿,但原告至今未有提供。据此,被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据不足,请求法院依法予以驳回其诉讼请求。
此致
__________市__________区人民法院
答辩人:_________________市__________机械厂
________年__________月__________日
以房抵工程款合同协议 篇11
______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币,(大写______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元,(大写______元)人民币。
还款期限______年____月____日为准。
利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。
总承包人:
身份证号:
联系方式:
合同人:
身份证号:
联系方式:
年?月?日
以房抵工程款合同协议 篇12
协 议 书
甲方:(公司)
乙方:(承租人)
丙方:(出租人)
甲方经营装修工程,长期与乙方合作,但因资金周转困难,拖欠乙方工程款项一直不能及时偿还。乙方长期在外租赁房屋,现急需资金购买住房一套。为此,乙方与甲、丙共同商讨上述事宜,经甲、乙、丙三方经共同协商,达成如下协议:
1、丙方自愿将位于 单元 层 号,建筑面积 平米,房屋一套出售给乙方,房屋价格为每平米 元,房屋总价人民币(大写) 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共计人民币 元,有结算凭证为据。乙方自愿将甲方的工程欠款 元的债权转让于丙方,用以折抵乙方购买丙方上述房屋的购房款,剩余购房款 元,由乙方于 年 月 日前支付给丙方。本合同签订后,甲、乙双方上述工程债权、债务消灭,本合同签订后 日内丙方将该房屋过户给乙方,过户后乙方向丙方支付剩余购房款 元。
3、丙方保证上述房屋的产权只归其本人所有,在乙、丙签订此合同 年内,乙方不得出售该房屋,若因急需要资金周转需要出售该房屋,丙方享有优先购买权,本合同签订后两年内,若丙方愿回购该房屋,须按本合同约定房屋总价一次性支付给乙方。若乙方己装修该房屋,丙方还应向乙方支付相应的装修款,待上述款项支付完成后,由丙方办理过户登记,乙方给予配合。若在上述条款规定两年内,丙方未回购该房屋,乙方便可任意处分该房屋,丙方不得干涉。
4、本合同签订后,由丙方给乙方办理房屋过户手续,且不得向乙方索要其它任何款项,否则构成违约,须按本协议书第8条之约定向乙方承担违约责任。办理过户手续后,乙方支付剩余房款,同时丙方须将此房屋的购房合同、水、电、煤气卡、钥匙等物品交付乙方,此时房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的时间、方式等具体内容由甲、丙双方另行约定,双方合同履约与否并不影响乙方对上述房屋的所有权,丙方不得以任何理由解除、终止此房屋购买合同,或借故向乙方索要其它任何款项。
6、合同签订后,乙方为居住使用上述房屋,可对房屋进行装修改造,但不得损害房屋承重部位。
7、合同签订后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付购买上述房屋购房款 元的收款凭证,甲方与乙方的欠据即失效(原结算凭证由乙方留存),甲方可不再向乙方返还上述款项,甲丙之间的还款、违约责任等事宜由甲、丙双方另行商定,乙方不再参与,丙方也不得以此为由解除购买合同。
8、本合同签订后两年内,丙方不得以任何理由无故解除购房合同,若丙方无故违反合同或终止解除合同需向乙方返还全部购房款及乙方的装修款项等,并向乙支付房屋总价 %的违约金。
9、若遇不可抗力或政府拆迁等原因需解除或终止该购房合同,由双方各自承担相应的责任。
10、本合同一式三份,未尽事宜可协商补充,甲乙丙三方各执一份,签订之日起生效。
甲方:(盖章)
年 月 日
乙方:(签字)
年 月 日
丙方:(签字)
年 月 日
以房抵工程款合同协议 篇13
甲方:(后附营业执照复印件)
乙方:(后附营业执照复印件)
丙方:(后附身份证复印件)
鉴于:
1、甲方、乙方于 年 月 日签订了 项目工程施工合同(以下简称 合同),合同编号为 ,合同金额为 元,结算额 元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 万元;
2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:
1、该商品房建筑面积暂定为**平方米,单价*元平方米,房屋总额暂定为**元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
三、合同工程结算、付款约定:
1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。
四、甲方的协助
1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、甲方在**年**月**日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺
丙方从乙方处购得此房,房款交于乙方,丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。
六、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时,三方同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
七、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;
八、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议自三方签字盖章之日起生效。
本协议一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
经办人:
经办人:
丙方:
身份证号码:
住址:
年月日
以房抵工程款合同协议 篇14
反诉人(本诉被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆号。
联系电话:_________________
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求
1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担
事实和理由
20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。
综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。
此致
昆明市呈贡区人民法院
反诉人:_________________建筑工程有限公司
年 月 日
以房抵工程款合同协议 篇15
债务人:__________(以下简称甲方)
债权人:__________(以下简称乙方)
甲乙双方依据我国《合同法》、《民法通则》等相关法律法规,经充分协商自愿达成如下协议:
一.乙方同意甲方以自有房产号楼单元层号商品房,建筑面积㎡抵欠款______元,两年包烧费______元,两年卫生费______元,进户费______元,装修保证金______元。共计抵销______元欠款,乙方须向甲方提供欠款收据。
二.甲方对该房产手续的合法性负责,该房产自乙方签订认购协议书之日起,该房产产生的一切费用概由乙方完全承担,与甲方无关。
三.该房产由甲方协助乙方办理房产证事宜,其中发生费用由乙方承担。
四.本协议生效后,乙方减少甲方应收工程款______元(大写:______),甲、乙双方须以本协议做为双方在工程款的账务处理。
五.乙方与甲方签订本协议后,任何一方不得反悔。如果一方出现违约,应向对方支付违约金壹拾万元。
六.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时,可进行协商,协商不成时,应向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
七.本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。
八.甲乙双方在本协议上签字后立即生效。
甲方:
乙方:







